建筑公司建设工程勘察合同.docx

《建筑公司建设工程勘察合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑公司建设工程勘察合同.docx（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、建筑公司建设工程勘察合同工程名称：具体工程名称工程地点：详细地点合同编号：编号勘察人：勘察公司名称法定代表人：姓名地址：公司地址联系电话：电话号码发包人：建筑公司名称法定代表人：姓名地址：公司地址联系电话：电话号码鉴于发包人拟进行工程名称建设工程，勘察人具备相应的勘察资质和能力，双方根据中华人民共和国民法典、建设工程勘察设计管理条例等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该工程的勘察事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况1 .工程名称：具体工程名称2 .工程地点：详细地点3 .工程规模、特征：描述工程的大致规模，如建筑面积、层数、结构类型等以及工程的特殊特征4 .工程勘察任务

2、委托文号、日期：如有相关委托文号及日期，在此注明5 .工程勘察任务（内容）与技术要求：查明场地的地形地貌特征，包括地形起伏、坡度、地貌类型等。确定场地的地层结构、岩土性质，对各土层进行详细分类、描述其物理力学性质指标，如承载力特征值、压缩模量等。查明场地内的地下水类型、水位埋深、水位变化幅度、水质情况以及地下水对建筑材料的腐蚀性。判定场地和地基的地震效应，确定场地类别、地震动参数等，评估场地的稳定性和适宜性。查明场地内及周边有无不良地质现象，如滑坡、泥石流、岩溶、采空区等，并提出相应的处理建议。按照相关规范和技术要求，提供详细的勘察报告，包括文字报告、图表（如工程地质剖面图、钻孔柱状图、岩土物

3、理力学指标统计表等）。二、勘察人应向发包人交付的勘察成果资料1 .勘察报告一式凶份，包括纸质版和电子版。电子版格式应为具体格式，如PDF等。2 .工程地质剖面图凶张，比例为具体比例,应清晰显示地层结构、地下水位线等关键信息。3 .钻孔柱状图凶张，详细记录每个钻孔的地层情况、岩土分层厚度、岩土性质指标等。4 .岩土物理力学指标统计表凶份，汇总各土层的主要物理力学参数，以便设计人员使用。5 .其他相关图表和资料，如地下水等水位线图（若有必要）、场地稳定性分析报告等。1 .本工程勘察工作定于开始日期开始，结束日期完成，总工期为凶天。2 .如遇特殊情况（如恶劣天气、不可抗力、场地周边环境复杂需额外协调

4、等），勘察人应及时书面通知发包人，经发包人书面同意后，工期可相应顺延。但勘察人应采取合理措施尽量减少工期延误，并在情况结束后尽快恢复正常工作进度。四、收费标准及支付方式1 .本工程勘察收费按照国家规定的收费标准具体标准名称,结合本工程的实际情况，双方协商确定本工程勘察费用为人民币凶元（大写：大写金额）。此费用为含税价，涵盖了勘察人完成本合同约定勘察任务所需的全部费用，包括但不限于人员薪酬、设备使用费、材料消耗费、技术资料费、差旅费、税费等。2 .支付方式：合同签订后凶个工作日内，发包人向勘察人支付勘察费用的X%作为预付款，即人民币凶元（大写：大写金额）。勘察人完成外业勘察工作并提交中间成果资料

5、（如初步的工程地质剖面图、钻孔柱状图等），经发包人审核确认后凶个工作日内，发包人支付勘察费用的X%,即人民币凶元（大写：大写金额）。勘察人提交最终完整的勘察成果资料，经发包人组织专家评审通过后凶个工作日内，发包人支付勘察费用的X%,即人民币凶元（大写：大写金额）。剩余勘察费用的X%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后凶个工作日内无息支付给勘察人。五、双方权利与义务（一）发包人权利与义务1 .发包人权利：有权对勘察人的勘察工作进行监督和检查，要求勘察人按照合同约定的时间、质量标准和技术要求完成勘察任务。有权要求勘察人对勘察成果资料进行解释和说明，确保勘察成果能够满足工程设计和施工的需要。对勘察人

6、提交的勘察成果资料进行审核和验收，如发现问题或不符合要求，有权要求勘察人进行修改和完善。在勘察人违约的情况下，有权按照合同约定要求勘察人承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2 .发包人义务：向勘察人提供开展勘察工作所需的基础资料，如场地的规划红线图、地形图（比例尺不小于具体比例尺）、周边已有建筑物和地下管线资料等，并确保资料的准确性和完整性。若因发包人提供的资料有误或不完整导致勘察工作出现偏差或延误，相应责任由发包人承担。协助勘察人办理与勘察工作相关的手续，如勘察许可证的办理（若需要）、场地进出手续等，协调勘察工作与周边单位和居民的关系，确保勘察工作的顺利进行。按照合同约定的时间

7、和金额向勘察人支付勘察费用，若发包人未按时支付费用，每逾期一日，应按照未支付金额的X%向勘察人支付违约金。保护勘察人的知识产权和商业秘密，未经勘察人书面同意，不得将勘察成果资料用于本合同约定以外的其他目的，不得向第三方披露勘察成果资料的内容。（二）勘察人权利与义务1 .勘察人权利:有权要求发包人按照合同约定提供开展勘察工作所需的基础资料和协助，若发包人未能及时提供或提供的资料不符合要求，勘察人有权相应顺延勘察工作期限，并要求发包人承担由此给勘察人造成的损失。按照合同约定收取勘察费用，若发包人未按时支付费用，勘察人有权暂停勘察工作，直至发包人支付费用，并要求发包人支付逾期违约金。在勘察工作过程中

8、，如发现场地存在特殊情况或安全隐患，有权及时通知发包人，并提出相应的处理建议。对勘察成果资料享有著作权，有权要求发包人在使用勘察成果资料时注明勘察人的名称和著作权信息。2 .勘察人义务：按照国家现行的勘察规范、标准和技术要求，以及本合同约定的勘察任务和技术要求，精心组织勘察工作，确保勘察成果资料的准确性、完整性和可靠性。勘察人应采用先进的勘察设备和技术方法，配备足够数量的专业技术人员，保证勘察工作质量。在勘察工作开始前，制定详细的勘察工作方案，并报发包人审核批准。勘察工作方案应包括勘察工作的流程、方法、进度计划、人员设备安排等内容，确保勘察工作有序进行。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法

9、律法规，采取有效的安全防护措施和环境保护措施，确保勘察工作过程中的人员安全和环境不受污染。若因勘察人原因导致安全事故或环境污染事件发生,勘察人应承担全部责任，并赔偿发包人及第三方因此遭受的损失。按照合同约定的时间向发包人交付勘察成果资料，并参加发包人组织的勘察成果资料评审会，对评审专家提出的问题进行解答和说明，根据评审意见对勘察成果资料进行修改和完善，直至通过评审。在勘察工作过程中及勘察成果资料交付后，保守发包人提供的基础资料以及勘察过程中知悉的发包人商业秘密和技术秘密，未经发包人书面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限为本合同有效期及期满后凶年。六、违约责任1 .发包人违约责任：若发包

10、人未按照合同约定提供基础资料或协助，导致勘察工作延误或勘察成果资料不符合要求，发包人应承担相应责任，赔偿勘察人因此遭受的损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、增加的勘察费用等。若发包人未按照合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应按照未支付金额的X%向勘察人支付违约金；逾期超过凶日的，勘察人有权解除本合同，并要求发包人支付已完成勘察工作的费用以及违约金，同时发包人应承担勘察人因合同解除而遭受的损失，如预期利润损失若发包人违反保密条款，向第三方披露勘察成果资料或勘察人商业秘密，发包人应向勘察人支付违约金人民币凶元。若违约金不足以弥补勘察人因此遭受的损失，发包人还应承担赔偿责任。2 .勘察人违约责

11、任：若勘察人未按照合同约定的时间提交勘察成果资料，每逾期一日，应按照勘察费用总额的X%向发包人支付违约金；逾期超过凶日的，发包人有权解除本合同，并要求勘察人返还已支付的费用，同时勘察人应按照勘察费用总额的X%向发包人支付违约金，并承担发包人因勘察工作延误而遭受的损失，如工程设计延误损失、施工延误损失等。若勘察成果资料经审核或评审不符合要求，勘察人应负责免费修改和完善，直至符合要求。若因勘察成果资料质量问题导致工程质量事故或其他损失，勘察人应承担全部赔偿责任。若勘察人违反保密条款，向第三方披露发包人提供的基础资料或商业秘密，勘察人应向发包人支付违约金人民币凶元。若违约金不足以弥补发包人因此遭受的

12、损失，勘察人还应承担赔偿责任。若勘察人在勘察工作过程中违反安全生产、环境保护等法律法规，导致安全事故或环境污染事件发生，勘察人应承担全部法律责任，并赔偿发包人及第三方因此遭受的损失。七、争议解决1 .本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用具体国家或地区法律法律。2 .双方在本合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他条款。八、其他条款1 .本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且勘察人获得全部勘察费用后终止。2 .本合同一式凶份，双方各执凶份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日勘察人（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月一日