(总包与分包)安全生产协议书(精选15篇).docx
《(总包与分包)安全生产协议书(精选15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(总包与分包)安全生产协议书(精选15篇).docx(21页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、(总包与分包)安全生产协议书(精选15篇)(总包与分包)安全生产篇1经甲乙双方协商,甲方同意录用乙方在工地做建筑劳动,为确保工程顺利进行,杜绝各类事故,甲乙双方必须做到如下规定,否则出现问题造成的一切后果;经济损失均由责任方自负。甲方应负责对施工人员进行遵纪守法,安全防护、安全保卫和安全生产,文明施工等方面的教育和监督、检查.强调施工人员必须遵守各项,遵守安全生产操作规程。及时向各工种进行安全技术交底,做到不违章指挥.乙方应他里:一、遵守党纪国法、社会公德、交通秩序和施工工地规定的各项规章制度。二、讲文明、讲礼貌,不打架骂人,不喝酒不赌博,不看黄色影视书刊,按时休息,有事请假,不无故旷工。三、
2、工作认真负责,遵守规章制度,正确使用防护用品,爱护公物,做到优质不劣用,节约原材料,节约用水用电,使用的设备、料具要妥善保管,不得丢失损坏.四、施工现场禁止打闹,特别是在高空作业更不准跑跳,不准穿拖鞋或光脚。五、施工现场禁止吸烟。现场的安全防火器材和宣传标牌不得挪做它用。无关人员不得擅自动用施工现场的机械、电力设备。不准私自点火做饭,拉线接灯,使用电热器具。六、进入施工现场必须戴好安全帽,上下要走马道,禁止乘坐吊车或从架子管上下,高空作业必须系好安全带。七、施工现场来客要登记,不得私自留宿,施工现场禁止随地大小便,要经常保持环境,宿舍和各人卫生,预防疾病,一旦发现传染病要立即报告,隔离治疗.八
3、、离开工地时要事先汇报,携带的行李物品要经有关领导和保卫人员检查,禁止私下偷拿公司财务。此协议一式两份,自双方签字之日起生效。甲方:甲方代表:乙方:乙方代表:一年一月一日一年一月一日(总包与分包)安全生产协议书篇2,双方就合同期限协商不一致时,补签或续订的合同期限应从签字之日起不得少于月。乙方符合续订无固定期限劳动合同条件的,甲方应与其签订无固定期限劳动合同。第四十条订立无固定期限劳动合同的,出现法定终止条件或甲乙双方约定的下列终止条件出现,本合同终止。九、经济相尝与雌第四十一条甲方违反劳动合同的,应按下列标准支付乙方经济补偿金:2、甲方支付乙方的工资报酬低于当地最低工资标准的,要在补足低于标
4、准部分的同时,另外支付相当于低于部分25%的经济补偿金。第四十二条甲方解除乙方劳动合同,除本合同第三十二条规定的情形外,甲方应按国家和地方有关规定支付乙方经济?M尝金。第四十三条甲方解除乙方劳动合同后,未按规定给予乙方经济补偿的,除全额发给经济补偿金外,还须按该经济补偿金数额的50%支付额外经济不M邕金.第四十四条乙方患病或者非因工负伤,经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作,也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的,甲方除按第三十八条执行外,还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费(月工资标准按甲方正常生产情况下乙方解除合同前十二个月月平均工资计算,若乙方月平均工资低于企业月平均工资的,则
5、按企业月平均工资标准执行)。患重病和绝症的还应增加医疗补助费,患重病的增加部分不低于医疗补助费的50%,患绝症的增加部分不低于医疗补助费的oo%第四十五条甲方发生故意拖延不与乙方续订劳动合同、与乙方订立无效劳动合同、违反规定或本合同约定侵害乙方合法权益以及解除劳动合同等情形之一的,给乙方造成损害,甲方应按下列规定赔偿乙方损失:2、造成乙方劳动保护待遇损失的,应按国家规定补足乙方的劳动保护津贴和用品.3、造成乙方工伤、医疗待遇损失的,除按国家规定为乙方提供工伤、医疗待遇外,还应支付乙方相当于医疗费用25%的赔偿费用;4、乙方为女职工或未成年工,造成其身体健康损害的,除按国家规定提供治疗期间的医疗
6、待遇外,还应支付相当于其医疗费用25%的赔偿费用;第四十六条乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同,对甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方下列损失:1、甲方为其支付的培训费和招收录用费;2、对生产、经营和工作造成的直接经济损失;3、本合同约定的其他啕爱费用。十、违反劳动合同的责任第四十七条当事人一方违反本合同时,应承担违约责任,向对方支付违约金元。第四十八条其他违约责任十一、双方约定的其他事项第四十九条十二、劳动争议处理第五十条因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;不愿调解或调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲
7、裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。十三、其他第五十一条以下专项协议和规章制度作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力.(一)(二)(三)第五十二条本合同未尽事宜,双方可另协商解决;与今后国家法律、行政法规等有关规定相悖的,按有关规定执行。第五十三条本合同一式两份,甲乙双方各执T分.第五十四条乙方确定下列地址为劳动关系管理相关文件、文书送达地址。如以下地址发生变化,乙方应书面告知甲方.(特别提示:以上条款内容乙方在签署本合同前,均应事先仔细阅读,并详细了解本合同以及附件内容,双方签字后即行生效。)甲方(盖章):乙方(签章):法定代表
8、人(委孑玳理人)(盖章):签约地点:签约地点:年一月一日年一月一日I鉴(公)证意见:II经办人:鉴(公)证机关(章)II年月日II(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)I(总包与分包)安全生产协议书篇3委托单位:公司(简称甲方)施工单位:(简称乙方)工程名称:工程一、总则为了贯彻落实安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保安全施工无事故。根据国家安全生产法相关政策法规,为维护甲乙双方合法权益,在协商一致的基础上,特签订本安全责任合同书。二、甲乙双方责任(一)、甲方的责任1.施工过程期间,甲方监控乙方安全生产管理制度、岗位费任制度、安全操作规程的实施,积极协助乙方,防止施工过程中安全事
9、故的发生。2、甲方现场安全施工管理代表,本着安全责任重于泰山的原则精神,积极主动协助乙方抓、管安全工作,对出现的安全隐患,采取“三不放过的原则,及时整改和制订安全措施,做好本职工作。3、甲方管理代表,本着实事求是”的工作原则,积极主动配合乙方有组织、有计划,合理有序的施工。(二)乙方的责任1、乙方必须按上级安全管理部门及总承包单位的要求配备安全设施,并制订切实可行的安全施工措施,完善各项安全管理制度,并将安全制度及责任落实到班组和每个员工,同时与每个员工签订安全。在施工期间,乙方必须积极参加并接受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动,严格遵守甲乙双方签订的合同准则,严格执行安全操作规程及各项
10、施工安全管理制度,服从甲方管理代表指挥,不得违章作业,冒险蛮干.2、本工程由乙方承担一切安全责任及安全事故处理费用.3、乙方应设立安全管理机构班子,并设专职安全员一人,负责本工程的安全管理工作。具体负责对施工现场、建筑材料、供电设施、设备安全及运行状况、井下操作等安全工作进行重点管理,并与甲方安全管理人员协调沟通安全管理工作事务。4、若乙方不按有关规定和总承包方的要求配备安全设备;未制订安全施工措施;不按施工组织设计规定的工序(尤其是钢筋硅护壁)施工;不服从甲方的正常管理,盲目抢工程进度、违章操作、乱搭电源、无控制配电箱、冒险蛮干;未经甲方同意,擅自改变配电设施,生产运输工具行驶不规范,所造成
11、的安全责任事故,乙方承担一切责任和经济损失。5、乙方在施工期间应对员工不断进行治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的管理教育与培训。员工不得打架、斗殴、饮酒取闹、违纪违法,造成恶劣影响有损公司信誉,由此造成的一切损失和后果,均由乙方承担责任.6、乙方应加强对机台班组、员工宿舍、食堂生活重点管理,严禁使用电炉,乱搭接电线照明等不规范行为;乙方员工施工期间不请假、不报告擅自外出,上班不穿工作服、防护鞋、不戴安全帽的,一律处以元一次罚款.员工发生任何意外和安全事故,均由乙方承担一切责任和处理费用。7、乙方必须给下井员工购买保险(即人身意外险)。三、甲乙双方有关事宜1、本责任合同书自双方签订之日起生
12、效,工程完工验收后三月内失效。本责任合同书一式份,甲乙双方各执原件份。2、协议双方如有争议,应尽可能通过协商、调解解决。协商、调解不成,双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。甲方(签章):乙方(签章):代表:代表:项目安全员:项目安全员:一年一月一日一年一月一日(总包与分包)安全生产协议书篇4为了确保您在本公司生产、生活等方面有个宽松、舒畅的条件和环境,在生产和生活中避免发生意外和人为所造成的事故。请遵守安全生产有关规定和公司的规章制度。在生产中不断完善和建立健全安全生产制度,在生活中有一个和谐、安祥的环境,公司特订立安全生产(生活)协议。希望每位干部、职工自觉遵守。协议条款如下:一、遵守国家
13、有关安全生产的规定。二、遵守公司的各项规章制度(规定)三、上、下班时间严禁在公司或生产场所聚众赌博、酗酒、斗殴,如发生上述行为,后果自负。四、遵守作息时间。晚上私需外出的员工不得超过规定回厂时间(晚上外出回厂时间为23:OO之前),外出期间发生一切意外,责任由员工自己负责,公司不承担任何法律责任和经济责任。五、各有关车间、氨机房、冻库人员在生产过程中必须按有关规定进行操作,不得擅自改变生产工序和操作规程,如违规操作,发生事故,责任自负.六、为了确保您和他人的生命和财产安全,凡属本公司干部、职工,一律禁止在宿舍内使用电磁炉、电炒锅、电饭煲等电器进行生活自卷,如擅自使用者发生一切事故责任和后果自负
14、。七、凡是公司上、下班时间骑摩托车的干部、职工必须持有摩托车驾驶证和带有安全头盔.无证驾驶、或超载发生事故或伤亡的、本公司不承担一切法律和经济责任.八、每位干部、职工必须在生产、生活中自觉遵守有关规定。对生产机械设备安全意识必须加强,在上班前应对机械设备、电源、开关等进行操作前检查,在确定安全情况下进行操作。九、目前公司人员结构比较复杂,车辆繁多,为了保证工人和家属(特别带有小孩的)的人身安全,要求各员工教育好自己的家属和孩子。严禁儿童进入车间等有关生产场所,并做好宿舍内的防水、防电工作。如不遵守安全规定和本协议书,发生一切事故,责任自负,公司不承担一切法律责任和经济责任.十、本协议一式二份,
15、双方各执一份,以上协议条款,从签订之日起生效,甲、乙双方均遵守执行,如有不尽事宜,将进行补充执行。甲方:乙方:20_年月日(总包与分包)安全生产协议书篇5总包单位(甲方):分包单位(乙方):为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例等建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:一、工程概况工程名称:工程地点:分包内容(范围):分包方式:二、工期开工日期:计划竣工日期:三、安全生产1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书
16、,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。2 .分包方必须熟悉并能严格执行建设工程施工现场管理规定、建筑施工现场安全防护基本标准、施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工安全检查标准(JGJ59)、汕头市建筑工地文明施工标准及其他生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。3 .分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式.4 .分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。5 .分包方必须严格执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。6 .分包方必须执
17、行安全生产检查整改制度。7 .分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。8 .分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。9 .分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,目机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。10 .分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。11 .分包方必须执行因工伤亡事故报告制度,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方汇报,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调杳和现场勘察,
18、不得提供伪证。12 .分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。13 .分包方有权拒绝总包方的违章指挥。14 .分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作.当总包方对事故的发生负有责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。15 .总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,完全因总包方的设施、设备不良造成的事故,应有总包方负责。16 .总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权进行处罚或令其停止作业。17 .总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。18.补充条款:为了贯彻安全第一、预防为主、综合治理”
19、的方针,增强施工人员安全意识,杜绝伤亡事故的发生,分包方要遵守如下规定:(1)、分包方在施工期间委派同志负责本工程项目的有关安全工作,相关施工人员、特殊工种身份证、上序操作证、劳务注册等手续必须要齐全。如果隐瞒项目部,造成手续不全和与事实不符的,发生了问题责任由分包方负责。(2)、分包方的特殊工种必须按现行国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则(GB503685)经安全技术培训,经相关主管部门考核合格后,取得上岗操作证,持证上岗,否则不能进场操作.严禁持伪造假证上岗。如果违反本规定发生任何问题,责任全部由分包方承担。(3)、分包方必须遵守施工现场的所有安全管理制度,同时必须执行安全交底中的全
20、部内容。如分包方因不遵守各项制度和不执行交底中所列条款,发生三f可问题及事故,责任全部由分包方承担.(4)、分包方的队长、技术员、专(兼)职安全员、要认真宣传并执行国家、市政府等行政部门发布的有关安全生产法规,道守各项规章制度。(5)、根据国家住房和城乡建设部规定,分包方施工人员在50人以下设专职安全员一人,50人以上必须设两名以上专职安全员,配合安保部安全员共同管理施工现场各项安全、保卫、消防工作.(6)、分包方负责的施工区、宿舍、伙房、厕所、库房等,必须保持清洁卫生,有专人负责.(7)、分包方的工人和管理人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全帽带,施工现场杜绝吸姻。严禁违章指挥、违章作业
21、、违反劳动纪律,特殊工种必须穿戴劳动保护用品。如果出现违反规定的情况,发生任I可问题及事故责任由分包方承担。(8)、分包方的所有人员必须遵守劳动纪律、交通法规、安全管理制度及国家规定的其他各项法律法规,并做好班前安全教育、交底和记录。(9)、施工现场的所有临建设施、防护设施、消防设施、临电设施、机电设备等,不经项目部允许,不得随意拆除或搬运。如违反规定,发生彳引可事故由分包方承担.(10).分包方不得使用年龄未满18周岁的童工和建筑业规定的超龄职工及患有特种疾病人员,不准给女工安排重体力的劳动,否则发生任何问题全部由分包方承担。(11)、楼梯口、通道口及预留洞口,分包方必须按安全操作规程及其它
22、各项安全规定做好各洞口的防护工作,否则发生安全事故,费任由分包方承担.(12)、施工时必须搭好脚手架,作业面满铺脚手架、设护身栏、安全网及爬梯,并且符合安全要求,如不按上述规定执行,发生事故责任由分包方承担。(13)、分包方中、小型机械的操作人员必须按照规定做到定人定机”和持证操作;起重吊装人员遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不碌电器、机械设备的人,擅自操作使用电器和机械设备。Q4)、分包方必须严格执行三级安全教育制度,未经三级安全教育和技术交底的施工人员,分包方严禁安药淇施工生产,否则造成后果全部由分包方承担.(15)、分包方必须按期足额发放农民工工资。(16)、工程完工后分包方
23、必须及时清理存留在施工现场一切建筑材料,配合总承包单位完成工程验收。(17),分包方在生产过程中必须重视安全工作,若由于违章指挥、违章作业、违反安全操作规程及各项安全管理制度,不执行项目部所列的各种条款和上述规定,发生由可安全事故及经济损失全部由分包方负责承担,并处以100O元一100Oo元的违约款,情节严重者直至无条件退场。四、违约1 .达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合约定条件。2 .因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。3.因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济支
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 分包 安全生产 协议书 精选 15
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-7243136.html