建设工程施工劳务分包合同(定稿).doc

《建设工程施工劳务分包合同(定稿).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同(定稿).doc（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、建设工程施工劳务分包合同（模板单项工程）发包方：某某建筑有限公司广西分公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合相关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况“某某广场”工程为单体超高层建筑，层高约4m，建筑总高度约120 m，结构为框剪；地下室5层，建筑面积约22351.42；主体30层，裙楼8层，面积约56586.38，总建筑面积约78937.80。1、工程名称：某某广场工程2、工程地点：某某市某某区观音桥步行街3、分包方式：包工、包料、包施工机具，但材料垂直运输机械、每层转运平台的铺设

2、及搭拆、各楼层水电接口、外架等由甲方提供4、分包范围：本工程主体及地下室施工图纸、设计变更、会议纪要和工作联系单所确定范围内所有混凝土结构，包括挑板、空调板、栏板、线条、屋面构筑物、构造柱、圈梁、反梁、预留洞（水电预留洞除外）、室外零星构件（化粪池、围墙基础）等所有模板工程，且必须满足验收规范要求。5、工作内容：为确保完成分包工程，乙方应自备模板、碗扣架、PVC套管、对拉螺杆、钉子、粘胶带、双面胶、海绵条、木工施工机具、水管、末级箱、二级箱至末级箱外电线、夜间照明灯具等，具体工作内容如下：（1）扣件式钢管、碗扣架模板支撑搭设、胶合板模板制作与安装；（2）图纸范围内（含构造柱、圈过梁、小构件）所

3、有模板制作、刨光、安装、清理、补缝、刷隔离剂及拆除、运输；（3）施工区内木工所用材料的二次转运、堆放、涂刷脱模剂、拆模后的砼打爆；（4）对拉螺杆和地下室外墙止水螺栓切除、洞口预留；（5）模板定位钢筋措施施工及相应材料、模板内撑制作安装；（6）楼面模板安装完成的卫生清扫、当层模板拆除后的楼层卫生清理、保证每日工完场清，达到某某市安全文明工地要求；（7）该工程其它相关的模板工作内容；（8）预埋件及墙拉结筋的埋设、钻孔、预留孔洞、施工电梯卸料平台的铺设、墙柱对拉螺杆制作和安装；（9）施工缝和后浇带模板的安装、如果采用钢丝网，材料则由甲方采购。第二条 合同价款：1、承包单价为固定综合单价（不含税）：（

4、1）1号楼：砼与模板接触面积0.000标准层结构顶板以下，即地下室单价按62元/包干；砼与模板接触面积0.000标准层结构顶板以上至第8层裙楼结构顶板以下单价按62元/包干；第8层裙楼结构顶板以上的标准层（层高3.9 m）单价按52元/包干；（2）2、3、4号楼：地下室及正负零以上砼与模板接触面积单价按62元/包干；（3）承包单价已包含模板超高增加费，后浇带按双倍接触面积结算，模板支撑系统所需使用的钢管及扣件由乙方自理；2、合同总价：约人民币1100万元。3、本承包单价包含安全风险金，风险范围系指由乙方违规操作引起的安全事故，除去保险理赔部分后的差额部分由双方按约定划分具体责任进行分担。4、承

5、包单价包括设计变更内容和设计变更增减，单价不再调整，仅对工程量进行调整。第三条 工程量结算与工程款支付1、结算工程量按施工图纸（含设计变更等资料）计算模板与砼接触的实际面积。2、本合同无工程预付款及材料备料款，分阶段支付工程进度款。3、工程节点付款办法：（1）0.000层结构顶板完工后15天内，按本次工程量的80%支付进度款，0.000层结构顶板以上每月按当月完成工程量的80%支付进度款；（2）1号楼主体结构封顶（含屋顶架构）后30天内，按本工程量的90%支付进度款，单位工程通过竣工验收后30天内付至已审核确定工程量的97%，竣工验收合格后两个月内办理工程结算，并付至结算造价100%；（3）2

6、、3、4号楼主体结构封顶（含屋顶架构）后30天内，按本工程量的90%支付进度款，单位工程通过竣工验收后30天内付至已审核确定工程量的97%，竣工验收合格后两个月内办理工程结算，并付至结算造价100%；（4）乙方提供工程结算所需的相关资料，即工程结算书、工程签单证、计算式和劳务分包合同，甲方项目部收到后一个月内须审核完毕并出具初审意见，乙方接到对账单通知后一个月内核对确认；（5）若乙方未在竣工后两个月内提交工程结算所需的相关资料，甲方将根据有关资料自行计量，若乙方接到核对通知后未及时核对，视为认可初审结果；（6）若甲方项目部收到乙方提交的上述资料后一个月内未予以书面答复，或未能审核完毕并出具初审

7、意见，则以乙方工程结算书载明的工程量为工程款计算依据。4、乙方申请进度款，必须按甲方要求提供当月完成工程量计算书及劳务工签字的工资发放清单、考勤表，以及经现场施工员、质检员、材料员、生产副经理（安全总监）和技术负责人确认当月是否存在质量、安全问题及扣款（若有）后，由甲方预算负责人审核，交由项目经理签字后支付。5、在签证事项发生后14天内，除非特殊原因，乙方必须办理工程经济签证单，签证单为甲方统一范本，签证单于结算工程款时并入工程款内一并支付；如果逾期没有办理工程签证单，乙方在结算工程款时应提供充分的结算依据，否则，因此所造成损失由乙方自行负责。6、甲方将所有工人工资以转账形式转入双方约定的劳务

8、公司账户，劳务公司收取的管理费等相关费用由乙方承担；每次申请付款，如果甲方要求乙方提供经工程所在地税务机关认可的建安发票，则税费由甲方承担。第四条 工期和进度计划 1、开工时间：以甲方下达的开工日期为准 2、合同工期：以项目部制定的节点工期为准 3、乙方必须保证不少于100个以上技术工人及2个以上管理人员现场作业，同时乙方本人必须在现场管理。4、在施工过程中，乙方必须接受甲方项目经理部统一进度工期安排，满足和服从甲方总体进度要求和进度计划，不得延误，具体分解如下：（1）承台基础梁15日历天；（2）地下室墙柱和顶板50日历天；（3）一层墙柱及二层梁板10日历天/层；（4）三层以上墙柱及梁板10日

9、历天/层；（5）其余模板按现场工程进度安排制定，施工的日历天包括模板验收时间，以上工期如有变动，以甲方项目部具体通知为准。5、若乙方超出合同约定的工期，则每一天赔偿甲方人民币2000元，以此类推，在乙方工程款中扣除。6、若因甲方原因，或者其他原因影响、干扰或阻碍乙方正常施工，造成乙方窝工，窝工损失自造成窝工的时间开始计算，损失包括但不限于设备及材料租赁费1000元/天，工人工资150元/天/人，管理人员工资150元/天/人。7、若乙方因人员、设备或技术力量不足造成进度或质量达不到要求的，甲方有权另聘班组进行赶工，其赶工的费用按本合同承包单价的三倍给另聘班组，分割项目结算价款作为乙方借支工程款，

10、乙方应无条件予以签字认可。8、如因不可抗力、政府行为或意外事件造成工程暂时停工，乙方应妥善安排劳动力，所产生的窝工等一切损失由双方根据实际情况协商处理。第五条 工程质量和验收 1、质量等级：达到某某市优良等级。2、乙方应保证按施工图、会审纪要、设计变更、施工组织设计、施工方案、设计交底及规范等组织施工，若有临时更改，以甲方的技术副经理书面通知或在施工图上签字为准，方可施工。3、乙方施工的分部分项工程经验收必须一次性合格，如验收不合格造成返工及工期延误所产生的费用将由乙方负责，非因乙方原因除外。4、乙方对甲方项目部的技术、安全交底要认真及时执行。所有模板如剪力墙、柱、梁、板要求达到清水砼标准，即

11、不抹灰直接刮腻子的质量标准，若乙方施工原因造成混凝土构建的几何尺寸和表面平整度未达到不抹灰的质量标准，乙方无条件按甲方项目部要求安排人员及时打爆，否则甲方有权自行安排人员打爆，一切费用由乙方承担。5、乙方完成的成品项目经有关部门检查及验收后，若发现存在质量问题，乙方应无条件及时修复至规定的验收标准，同时甲方项目部可根据实际情况要求乙方进行整改，具体整改期限：（1）分项验收前，在发出通知的2小时内；（2）分项验收后，在发出通知的半天时间内；（3）若乙方不执行整改，甲方将派他人进行修复，所产生的相关费用均由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的损失。第六条 安全和文明施工1、乙方必须严格遵守国家安全生产

12、法规，遵守公司的有关规章制度。确保现场安全生产文明施工，确保施工安全，如因重大安全事故被安全监督部门处罚的，其经济和法律责任概由乙方负责，与甲方无关。2、一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，若不按操作规程作业，导致事故发生，所需费用均由乙方自负，并承担应有的法律责任。3、乙方应保证施工现场的各类防护设施，不得私自乱拆乱搭，如有发现，经两次通报后仍不改正每处罚300元，如因施工需要，则应向甲方项目部汇报后再实施。4、乙方所有现场施工及管理人员的安全文明防护用品（如安全帽、安全带、胸卡及其他防护用品）由甲方负责提供，费用由乙方承担。5、各种机器电缆必须合格，禁止私拉乱接，绝对禁止使用防护措

13、施不合格的机具和漏电系统不安全的电器、机具。6、严禁抛掷材料、工具及其他物品，以免坠物伤人。7、乙方按照某某市安全文明工地标准管理施工现场，未按甲方要求进行管理的，如有发现，经两次通报后仍不改正，按300元/次进行处罚。8、各种电动工具应保证有完好的防护罩，电线应用电缆线，不得使用胶质线、电线应架空，否则发生事故由乙方负责。电动工具要有专人使用，特殊工种应持上岗证。9、在浇筑前施工层材料必须归类，扣件全部套在钢管上，剩余钢管必须成堆堆码，蝴蝶卡、螺帽必须装袋，丝杆收捡在一处，废料清捡转至废料场。10、所有现场材料必须按规定分类整齐堆码。外架上不能堆码材料、掉至水平网、硬防护的材料必须要求定期清

14、理。11、拆除模板时结构及柱脚、吊模必须拆除干净、丝杆套管必须剔平墙面，余材废料必须清捡，不得留有任何材料交由乙方清扫。12、木工房各种材料必须整齐堆码，每天下班时必须清扫，锯沫、刨花必须装袋整齐堆码，边角余料清捡至废料场。乙方因不及时清捡和达不到文明施工的要求的，由项目部直接安排人员清扫的，按实际用工_元/工日计算，从乙方工程款中扣除。第七条 双方责任（一）、甲方责任1、甲方应于施工前向乙方提供施工图纸一套并进行安全技术交底，监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工，如需甲方另行提供图纸，则按市场价收取图纸费。2、甲方应根据工程特点与有关规定制定技术安全保证措施，挂设施工所需的安全网及护栏

15、杆，以保证工人的施工安全。3、甲方应根据提供水源、电源（甲方负责接至二级箱，二级箱以外的电线、未级箱、照明灯具等由甲方负责）及材料机具维修场所。4、甲方提供垂直运输条件及主轴线、标高详细尺寸、位置等，以保证施工工期和技术需要，施工（电梯）卸料平台铺设由乙方包干进行搭拆及维护，包干含税价为100元/层。5、严格按照工程节点付款办法向乙方给付工程进度款。6、在签证事项发生后及时为乙方办理工程经济签证单，不得出现推委、拖延、拒绝签字等情形。7、合理安排工序，积极协调和处理业主方，以及砌筑、钢筋、混凝土等劳务班组与乙方之间的关系。（二）、乙方责任1、严格按照设计图纸、施工规范、有关技术要求及施工组织设

16、计组织施工，确保工程质量达到约定的标准；合理安排作业计划，投入足够的人力保证工期，标准层配制3套完整的承重模板材料，承重模板安装前必须刷水性脱模剂，严禁使用废机油。2、自觉遵守法律、法规及规章，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、使用情况。3、甲方提供主轴线和标高控制点，放主样时乙方必须安排两个技术工人予以协助放样（其中一人为带班班组长），缺席一次罚款100元，充作施工员补贴；细线放样工作由乙方负责，并接受甲方复核；楼层模板施工完毕后，按甲方项目部建筑物四周提供检查控制线。4、模板安装完毕后对柱、梁板必须进行清理，梁柱接头有积水处由乙方负责清理。5、乙方须切实有效

17、加强对模板质量全过程管理，严格执行质量自检、交接班、互检只读，并提供有关资料配合甲方做好复检工作，发现质量不合格，乙方应保证负责返修至合格为止，所拖延工期及有关一切费用均由乙方负责。6、出现涨爆模和塌坪两种情况，属于乙方工作责任，每次罚款100-500元，并赔偿甲方的经济损失。7、楼模板必须采用后插板施工工艺，踏步采用铂砾耐高强塑料模板或钢模板，不得采用木模板。8、严禁乙方私自使用甲方现场钢筋材料，若因工程确实需要，应办理材料领取计划，经甲方项目部技术负责人、预算人员及项目部审批后交由钢筋班组按审批规格与数量断料，钢筋材料及加工费由乙方承担。9、所有机械、工具未级箱（开关箱）由乙方自己提供。1

18、0、晚上照明由乙方自行提供。11、乙方模板安装完应及时派专人清理木屑、杂物等。12、浇筑砼时，乙方应派2-3名有经验技工进行专职看模。13、乙方应服从甲方的合理工序搭接安排，及时搞好同泥水、钢筋、水电等配合，不得以任何借口拒绝配合，若由此引起工程延误及经济损失由乙方负责。第八条 保险及赔付1、乙方施工开始前，甲方应获得工程发包人根据国家规定为施工场地内的施工人员及第三人生命财产办理相关保险，且不需乙方支付保险费用。2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用。3、甲方必须为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，或获得出租人已办理相关保险并支

19、付保险费用。4、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失；按国家规定的建工险或综合保险赔付后的剩余部分，甲方承担70%，乙方承担30%。第九条 事故处理1、杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。2、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。3、甲方和乙方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。第十条 其他对劳务分包人的管理1、乙方进场的施工人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症人和传染病人，以及犯罪人员，否则立即清出工地。2、严禁包庇

20、窝藏各类违法犯罪分子，如有违反本规定，所在劳务班组长承担主要责任。3、不准聚众赌博、打架斗殴，在本工地如发生打架斗殴，应及时制止并上报甲方项目经理部处理，情节严重者送交公安部门处理。4、不得使用电炉、电砂锅、电饭煲、电热棒等大功率电器、煤油炉、液化汽，否则予以没收并给予200元/次处罚，从乙方进度款直接扣除。5、乙方工人进场应持进城劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。对于无证上岗和违规、违章操作造成的工伤事故，应由乙方负责。6、乙方应组织工人做好安全活动及安全教育，并向甲方提供每次活动的内业资料，对班组进行安全、防火、用电管理，严禁在木工场内明火、抽烟、及时清

21、理木屑锯糠等易燃物，按甲方指定场地堆放，逾期不予清理，甲方有权指定他人负责清理，所发生费用应在当月工程款中扣除。7、乙方严禁聘用18周岁以下55周岁以上（女工50周岁以上）的作业人员，乙方工人不得带家属和小孩进入工地，否则发生事故由乙方负责。8、乙方必须指派现场施工管理人员，专（兼）职安全员管理安全生产工作，名单报项目安全管理组备案；现场操作人员不得穿“三鞋”、打赤脚上班吗，并正确佩戴好安全防护用品，否则每次罚款20元/人次，由乙方进度款中扣除；乙方人员必须遵守计生等有关行政规章制度，并遵守项目部生产人员违反安全操作规程，单方面过错造成的事故，或造成的第三方的责任事故，所发生的一切后果和费用由

22、乙方全权负责。9、乙方人员对甲方的安全防护等措施有责任保护，不得随意拆除或挪动工地安全防护设施，否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。9、乙方人员进入施工现场必须佩带安全帽，如有发现，罚款20元/人次；不准违章作业，违章指挥，不准在高空开玩笑，向下扔东西，由此造成的自身损害及第三方的责任事故，一切后果和费用由乙方全权负责。10、发生打架事件、其医疗等费用由当事人相互赔偿，并承担相应法律责任；甲方将对当事人双方每人罚款1000元，当日处理。11、施工场所严禁随地大小便，如有发现罚款100/人次，并负责清洗一个月，此项清洗工作由乙方代表负责。12、所有材料运出工地均须甲方项目部审批。13、在运输车辆

23、进出场时，乙方必须作到净车出场。否则，因此造成的环保罚款由乙方承担。第九条 履约担保1、乙方在签订本合同时，应向甲方提交壹拾万元履约保证金作为履约担保，提交方式为现金。2、退还履约保证金时间：主体结构施工至地下室顶板结束后随月进度款退还乙方，履约保证金不计利息。第十条 违约责任如果乙方发生下列情况之一时，甲方可以解除劳务合同并将乙方清退出场；乙方接到书面通知后必须于3天内无条件自行退场，付清所属人员的劳务工资；甲方按乙方所完成工程量办理结算手续，同时本合同终止：1、严重违反法律、法规和治安管理条例，造成甲方重大经济损失；2、严重违反甲方管理规章制度，违反劳动纪律且屡教不改，造成甲方重大经济损失

24、；3、施工过程中，经相关人员连续3次检查达不到甲方对工期、安全生产的要求，并通知整改后仍然不能达到要求；4、如乙方因技术力量、机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后；中途发生重大的质量事故；乙方技术力量不足，施工质量差；第十一条 其他1、甲方临时需要乙方工作人员，乙方必须无条件执行，普工按_元/工日、技工按_元/工日计算人工费，签证单应在当月上交预算人员统计并按月结清，逾期未上交的当作废处理。2、乙方每次进度款，须现场项目经理、预算、技术、质量、材料人员签字后以转账形式支付。3、乙方联系地址：_ 联系人：_ ，联系电话_。4、本合同未尽事宜，双方另行协商，作为本合同的附件。若协商不成交由管辖权的法院裁决。5、本合同一式五份，甲方执4份，乙方执1份，本合同自双方签字或盖章后即生效。甲方：（签章） 乙方：（签章）代表人： 代表人： 身份证号：年 月 日 年 月 日