建筑业劳务分包合同范本（32篇）.docx

《建筑业劳务分包合同范本（32篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑业劳务分包合同范本（32篇）.docx（116页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、建筑业劳务分包合同范本（32篇）建筑业劳务分包合同范本（通用32篇）建筑业劳务分包合同范本篇1甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容、性质及数量：四、工程日期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号均由甲方核验后乙方点交签证。其中:十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对

2、乙方进行考核后方可结算：1 .安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。2 .工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。3 .工程工期：4 .文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关对施工现场的管理制度，做到文明施工。十一、甲方责任：1.组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。5 .组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交流。6 .负责对

3、乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，7 .负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。8 .按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1.按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2 .按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3 .按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4 .严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。5 .按照国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。(1)乙方应向甲方提供企业法人

4、营业执照、企业资质等级证书等有效证件。(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证等有效证件。十三、双方协议工价如下：十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件，下列附件与本合同具有同等的法律效力。1 .安全生产协议书；2 .治安、保卫、防火等协议书。十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品等方面的事项，可另行约定。十六、违约责任：1.当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、不按约定支付劳务作业工程款或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额

5、量向乙方支付每日的违约金；(2)甲方不履行或不按合同约定旅行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。3 .当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金；(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十

6、七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签订后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。副本份，甲方执份，乙方执份。甲方（合同章）：乙方（合同章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：电话：电话：建筑业劳务分包合同范本篇2甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照中华人民

7、共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、平方米包干：包括设备、工具、人工元/in?大写：2、所需工具由乙方自备。3、甲方供材，每天送货，剩余材料拉回。4、管理内容：（1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。(2)无论任何班组如有工人偷到工地材料，罚款及后果由承包人承担。(3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。(4)每完成一工作面后及时清理施工现场，并注意成品保护，及成品损坏由乙

8、方按价赔偿。三、合同工期：年月日开工至年月日竣工。四、质量标准：甲方验收1、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。2、对工程质量超出允许偏差，甲方将对乙方严格处罚。3、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班组长应做好班前安全交底。认真学习安全，做到三不伤害，杜绝一切事故发生。因违反操作施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果，乙方自负。2、严格执行公司安全生产有关各项条例。六、材料管理：基乙方用料不合理，材料丢失、浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣除。七、现场管

9、理：施工现场要有专人负责管理，施工前同甲方一起检查，楼顶防水避雷针、住户窗户等设施是否完好，如原有缺损现象及时告知甲方，以免造成不必要的纠纷。在施工中如有损坏，照价赔偿。施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排处理所发生的费用，从乙方承包费中扣取。八、付款方式：单位工程刮完腻子、打磨后刷完底漆，经甲方验收合格后付单位工程总额的60乐两边外墙漆完工后，付至工程总额的8096,余款全部工程竣工后两个月付清。九、违约责任：1、对中途停工造成的一切损失由乙方承担，己发生的人工等费用甲方概不负责。2、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种怠工损失，由造成者（乙方）负责，乙方擅自停工，造成间接

10、损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。3、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相应顺延。十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。合同终止条件：1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。2、甲方中途辞退乙方或乙方中途停工，本合同随之终止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年_月_0_年_月_0建筑业劳务分包合同范本篇3用工方（甲方）：劳务方（乙方）：为了建立稳定和谐的劳务关系，明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信

11、的原则，经协商订立本合同：一、工程名称：二、工程地点：三、工作内容：四、工程期限：五、质量要求：各分项达到设计及规范规定要求，整体质量合格。如达不到要求所发生的处理费用及罚款由乙方负责。六、承包方式：七、承包价格：八、付款方式：自合同签订之日起，甲方向乙方支付材料预付款，为材料金额的，材料到现场后支付材料款至材料金额的，开始施工后电梯包装工程按完成形象进度支付合同总额除支付材料款之外的，工程经建设方、监理方、甲方及相关部门验收试运行合格签字后，付至合同总额除材料款之外的工程款，留做质保金，如无质量问题，一年后付清。如有质量问题乙方无条件维修，待验收合格后一次性付清。九、工程验收和保修：1、工程

12、竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后积极组织验收。2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。十、乙方义务：1、乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理制度，签订本协议时，必须编制施工人员花名册一式三分附后。乙方人员的安全问题由乙方负责。2、乙方进场后应及时办理有关手续，费用自理。乙方进场后必须有各种工种的上岗证。3、乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，离开工地时应及时请假，并另行安排人负责工作。4、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求，组织劳动力，确保工程需要。5、乙方必须保证人员在农忙季节及特殊需要时正常施工，连续三天因施工

13、人数不够需导致不能正常施工，甲方有权解除合同。6、乙方应服从甲方现场管理人员的管理，听从指挥，严格遵守现场各项管理制度，按照甲方的施工图纸和技术交底施工，做到安全生产、文明施工。7、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的施工，如验收达不到质量目标的，应无条件返工，返工损失由乙方自理，并赔偿相关损失。8、乙方负责施工过程中的脚手架，三宝、四口、五临边的防护工作和半成品、成品的保护工作，因保护不善而损失的，照价赔偿或无条件返修。9、乙方在施工中应服从甲方对材料使用的管理，合理用料，不得浪费或故意损坏，否则依据规定进行处罚。10、施工现场进场的材料由乙方负责装卸，不再另行计费。十一

14、、其它约定：乙方不得使用18岁以下的未成年人及体病残及三无人员进入施工现场，一经发现应立既辞退，如乙方强行留用发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。本工程安全全部由乙方负责，一切安全事故由乙方负责，甲方不承担任何费用和责任。大、中型公用机械设备，器具由甲方提供，费用由乙方负责。因乙方操作不当损坏应向甲方赔偿损失，小型手动工具、用具由乙方根据本人的工种自行解决。乙方应提前五天向甲方提供所需施工材料单，甲方要及时提供材料，如出现少料甲方应及时协助乙方安排工作。乙方的劳保用品（包括安全帽、绝缘手套、安全带等）由乙方自备、费用由乙方自理。十二、违约责任：1、因乙方违章作业造成人员伤亡事故，由乙方承担，每发

15、现一次事故隐患，对责任人处罚20元罚款。2、乙方应在开工前根据工程内容的工作量满足工程所需人员，如耽误工期，应承担按合同总造价5%/天的违约金赔偿甲方，如甲方耽误材料，工期顺延，并按合同总造价5%/天的违约金赔偿乙方。十三、合同解除：乙方有下列情况之一，甲方可以解除合同。进场人员患有慢性或传染病者。有偷盗、打架等违法行为者。严重违反劳动纪律，不遵守操作规程或对产品未采取保护措施者。施工任务没有按时完成时。对于解除合同应提前7天通知对方。十三、其它事项（细则）：十四、合同争议：出现争议，双方协商解决，协商不成，由甲方所在地的劳动部分仲裁。十五、未尽事宜、双方协商。本合同正本、副本同等效力一式二份

16、，甲乙双方各执一份。此合同经双方签字后具有法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年一月日建筑业劳务分包合同范本篇4发包方：（简称甲方）承包方:（简称乙方）鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质情况及人员1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人

17、证件（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。）2、人员施工负责人：职务：队长职称：工程师技术负责人：职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程项目及劳务报酬1、分包工程项目工程名称：工程地点：分包范围：2、劳务报酬(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。劳务分包项目清单见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方承担的工程费用结算书金额。(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价

18、，除非业主调整。(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。（6）工程量清单第100章总则费

19、用除IOIT保险费、102T竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%.（7）本项目发生的所有前期费用（包括公关费、差旅费等）均由乙方承担。（8）修建炸药库发生的费用（即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用），乙方承担费用元（元）整。（9）乙方所承建工程的税金及地方规费（业主或地方政府收缴的）由乙方承担，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履

20、行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收（检验）合格率100%,单位工程合格率100%.2、乙方按照四川省雅碧江两河口水电站交通工程项目工程施工招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的规范、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满意

21、。3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地（每月不少于25天），甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员

22、名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元天人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。第六条安全施工、环境保护和文物保护1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施

23、做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施

24、工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。8、甲方

25、有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承担,给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处罚。11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同

26、部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否贝!,甲方将根据对乙方的安全指标考核结果具体情况予以扣留。13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时,应立即保护好现场，并在4小时内

27、通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴,其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。第八条材料

28、供应及机械设备使用1、材料供应(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承担。甲方提供材料清单见附表。(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙

29、方负责。(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后按照雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段施工招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。2、施工机具、机械设备供应(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进行管理。乙方上场主要施工机具、机械设备清单见附件。(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙

30、方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。3、对于人力不可抗拒的自然灾害（如战争、瘟疫、地震）所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复（损失金额）后，按标段批复总额进行补偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单

31、价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后，重新申

32、报验工计量。5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移

33、交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门结算。第十一条劳务报酬价款支付1、劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项（包括代发工资、代付和代缴款项等），从银行转账支付。2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金（工程质量保证金限额亿%=万元，如果变更超过业主规定的限额需要增加,乙方也相应增加）的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方承担工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他项

34、目。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照雅碧江两河口水电站交通工程3#公路ii标段施工招标文件专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后，依据劳务施工合同条款,方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过

35、银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条履约保证金1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、若合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，则按约定返还乙方履约保证金。第十三条履约、质量保证金返还1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有

36、安全、质量问题（或隐患）或乙方拖欠民工工资、材料款等,在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。（由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还,不影响甲方对乙方的履约保证金返还）2、质量保证金返还工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。第十四条甲方权利及义务1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程项目的控制测量、试验工作（乙方试验人员全面配合），及时提供施工设计图纸及有关技术资料；开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题；收集整理技术档案资料和交工验收。

37、3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、月、旬（周）施工计划，审核材料、设备计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承担。5、负责验工计价。6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;对现场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并给予表彰和奖罚。7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承担;若因乙方原因被业主或监理通报，每通报一次罚款IOooO20000元。8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材

38、料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。第十五条乙方权利及义务1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员,自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件乙方上场主要人员清单、乙方上场主要机械设备清单。2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调配合，接受甲方统一调度。乙方上场的施工

39、人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全；甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工计划、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法，配合甲方办理交工验收。5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付

40、或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行偿还，甲方不承担与此相关的任何责任及费用。6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划，并有保证措施,乙方必须无条件地接受甲方的施工计划安排，并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失，否则由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，若乙方未及时处理，甲方有权委托其他人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。9、乙方严格

41、按照技术规范要求控制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不论乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行承担。10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，若因乙方原因造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方承担，并在当月计量支付款中扣除。11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合规范要求。否则，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的处罚，且甲方可以委托其他单位进行施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。12、分项工

42、程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理办法和业主的安全管理规定，甲方统一采购，乙方无条件服从。14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。第十六条自然灾害由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失，参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补偿。第十七条违约责任1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包，如经发现甲方将拒绝对乙方进行计量支付，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从，由此而造成一切损失由乙方承担，乙方无条件退场。2、在业主组织

43、安全、质量、进度检查中，由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方处罚伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别处罚壹仟元，；若由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工，否则乙方应全部承担业主对甲方的处罚和甲方对乙方的处罚。4、乙方应按照甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场，则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元人和伍仟元台机械设备的处罚

44、，由此引起的一切损失由乙方承担。第十八条合同纠纷在履行合同中若出现纠纷时，双方应公平、合理的进行协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-省西路运输法院或市中级人民法院起诉。第十九条补充协议本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。第二十条合同的终止与生效本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的能力，本合同无效，乙方立即退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算

45、将相关费用支付完毕，缺陷责任期结束，本合同自行失效。第二十一条其他1、合同签订地点.2、本合同壹式伍份，甲方执份，乙方执份。甲方：（盖合同专用章）乙方：（盖章）甲方法定代表人：乙方法定代表人：开户银行：开户银行:账号：.账号：签约地点：签订日期：建筑业劳务分包合同范本篇5甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、甲方将A区：5、6、9、10、11、12；C区：19、20共计8座楼木模板分项劳务分包给乙方制作、安装、拆模等。到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按球接触面积计算，包工单价每平方米16元正（包括铁钉、铁丝在内）。二、甲方将A区：5、6、9、10、11、12；C区：19

46、、20共计8座楼钢筋制作绑扎分项劳务分包给乙方施工。到封顶后所有材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按图纸实际面积计算，包工单价每平方米22元正（包括铁丝、焊条在内）。三、甲方将B区：23、26、29；C区：32、33共计5座楼水电安装分项劳务分包给乙方安装按建筑面积每平方米单价35元正（包括预埋穿线和开关、插座等小型工具在内）。四、甲方将A区：10、12、14、33；B区：23、26、29计7座楼砌砖、抹灰分项劳务分包给乙方施工，决算按建筑面积砌砖每立方米单价90元正，抹灰每平方米单价7元正（包括小型工具在内）。五、质量要求：以上三项施工项目要按国家建筑施工规范和设计图纸进行施工。要听从监理和

47、现场施工队管理人员指挥，杜绝违规作业，质量要按照甲方和监理要求施工。六、工期要求，按甲方所规定的工期完成，如果甲方原因延误工期除外。另甲方原因停工五天以上每天要补贴60%工资补给乙方。乙方不能中途退场，如乙方故意闹事中途退场，甲方只能按乙方所做的工程量按50%决算。七、乙方需按照国家所规定的安全法规、法律施工，如果违规作业出了安全事故，经济损失和一切后果乙方负责。八、付款方式：每月按乙方完成的工程量结70%款给乙方，封顶后10天内再付20%款，余下10%款等工程主体验收合格后10天内付清全部工程款。九、甲方如果违约付款，乙方有权停工，并一切损失甲方负责。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。款付清合同终止。甲方（盖章）：乙方：代表人（签字）：身份证号码：年月B年月日建筑业劳务分包合同范本篇6发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则：双方就本建设工程