中心医院磁共振机房建设项目合同公示招投标书范本.docx

《中心医院磁共振机房建设项目合同公示招投标书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中心医院磁共振机房建设项目合同公示招投标书范本.docx（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、建设工程施工合同(GF)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局二O一三年四月第一部分合同协议书发包人（全称）：日照市中心医院承包人（全称）：山东春泰建设工程有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就日照市中心医院磁共振建设项旦施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况.工程名称：日照市中心医院磁共振机房建设项目。.工程地点：日照市中心医院院内O.工程立项批准文号：/O.资金来源：O.工程内容：建筑面积约后，新建磁共振机房，混凝土结构与钢结构，内部装饰。.工程承包范围：日照市中心医院磁共振机房建设项目，具体以工程量

2、清单为准。二、合同工期计划开工日期：/年/月日。计划竣工日期：/年/月L日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，具体以监理发出开工令时间开始计算。三、质量标准工程质量符合工程质量验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为：人民币（大写）伍拾万元整佯元）:其中：O安全文明施工费：人民币（大写）/（V/元）：O材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（/元）：O专业工程暂估价金额：人民币（大写）/0/元）：O暂列金额：人民币（大写）/元）。.合同价格形式：固定单价合同O五、项目经理承包人项目经理：0六、合同文件构成

3、本协议书与下列文件一起构成合同文件：（）中标通知书（如果有）；O投标函及其附录（如果有）；O专用合同条款及其附件；O通用合同条款；O技术标准和要求；（）图纸；O已标价工程量清单或预算书；O其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

4、不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年一月一日签订。十、签订地点本合同在日照市中心医院签订。H、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式J份，均具有同等法律效力，发包人执肆份,承包人执_份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：

5、法定代表人：委托代理人：电话：传 真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人 （签字）组织机构代码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：第二部分通用合同条款本文全文应用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局年月日联合印发的建设工程施工合同（示范文本）（GF-）o第三部分专用合同条款.一般约定.词语定义.合同.其他合同文件包括：双方关于工程的补充协议、洽商、工程变更、工程签证等。.合同当事人及其他相关方监理人：名称：王志涛;资质类别和等级：注册监理师；联系电话：;电子信箱：;通信地址：O.设计人：名称：L;资质类别和等级：/；

6、联系电话：/；电子信箱：L;通信地址：Lo.工程和设备.作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.永久占地包括：执行通用条款。临时占地包括：执行通用条款。.法律适用于合同的其他规范性文件:建设工程质量管理条例、山东省及日照市相关规定。.标准和规范.适用于工程的标准规范包括：如果工程所在地地方标准、规范低于国家行业标准的则按国家行业标准执行，反之则按地方标准执行。.发包人提供国外标准、规范的名称：J;发包人提供国外标准、规范的份数：1;发包人提供国外标准、规范的名称：/O.发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/O.合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:（）合同协议书；（）中标通知书；

7、（）招标文件；（）投标函及附录；（）合同专用条款；（）合同通用条款；（）技术标准及要求；（）图纸、工程量清单及工程量清单报价说明；（）已标价工程量清单；（）双方有关补充协议书、工程变更、洽商、工程签证等。.图纸和承包人文件.图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前日内提供;发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸四份;发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工内容图纸。.承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：投标文件及承诺、施工方案、进度计划;承包人提供的文件的期限为：合同签订后日内;承包人提供的文件的数量为：zs;承包人提供的文件的形式为：书面形式提供;发包人审批承包人文件的期限：收

8、到承包人提交的文件后日内批复。.现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：_Lo.联络.发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。.发包人接收文件的地点：日照市中心医院；发包人指定的接收人为：李云宝O承包人接收文件的地点：日照市中心医院；承包人指定的接收人为：O监理人接收文件的地点：日照市中心医院；监理人指定的接收人为：O.交通运输.出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。.场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

9、约定：执行通用条款。.超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。.知识产权.关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。.关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文

10、件或将之提供给任何第三方。.承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，使用费已包含在签约合同价中。.工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行合同通用条款。允许调整合同价格的工程量偏差范围：若超出根据市场价格重新调整。.发包人.发包人代表发包人代表：姓名：李伟;身份证号：;职务：后勤保障部主任;联系电话：;电子信箱：;通信地址：O发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本项目的全过程现场建设管理工件。.施工现场、施工条件和基础资料的提供.提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前日。.提供施工条件关于发包人应负责提供施工所

11、需要的条件，包括：执行合同通用条款。资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：_LO发包人提供支付担保的形式：_L。.承包人.承包人的一般义务()承包人提交的竣工资料的内容：根据日照市建设行政主管部门和城市档案管理机构相关施工资料的要求编制并提交。承包人需要提交的竣工资料套数：鱼。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式提交。承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款.条。.项目经理.项目经理：姓名：;身份证号：;建造师执业资格等级：;建造师注册证书号：;安

12、全生产考核合格证书号：联系电话：;电子信箱：;通信地址：;承包人对项目经理的授权范围如下：负责本项目承包人承包范围内的全过程管理。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻施工现场，离开一天以上需经监理工程师和发包人代表批准，并保证现场有其他有决策权负责人。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权撤换项目负责人。.承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方中止合同且不承担任何费用。.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方中止合同且不承担任何费用。.承包人人员.承包人提交项

13、目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到近工通知日内。.承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担，每发生一次承担违约金元。.承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理同意，经监理工程师和发包人代表批准。.承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每撤换一次承担违约金元。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款至元/人/次。.分包的一般约定禁止分包的工程包括：执行合同通用条款。主体结构、关键性工作的范围：/O.分包的确定允许分包的专业工程包括：/O其他关于分包的约定：/O.分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：发包人有权根据工

14、程实际情况决定是否直接向分包人支付合同价款，发包人直接向分包人支付的分包合同价款在承包人工程款中扣除该部分款项。.工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之时起至竣工验收交付之日止。.履约担保承包人是否提供履约担保：_O.监理人.监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同。关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：建见监理合同。.监理人员总监理工程师：姓名：王志涛;职务：总监；监理工程师执业资格证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;关于监理人的其他约定：O.商定或确定在发包人

15、和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：O1；O1;OLO.工程质量.质量要求.特殊质量标准和要求：/O关于工程奖项的约定：LO.隐蔽工程检查.承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。.安全文明施工与环境保护.安全文明施工.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行合同通用条款。.关于治安保卫的特别约定：执行合同通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后日内编制施工场地治安管理计戈人.文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行合同通用条款。.关于安全文

16、明施工费支付比例和支付期限的约定：执行合同通用条款。.工期和进度.施工组织设计.合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人根据工程实际情况编制施工组织设计应包括的其他内容。.施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后日内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后日内。.施工进度计划.施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行合同通用条款。.开工.开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行合同通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行合同通用条款

17、。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行合同通用条款。.开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起一天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。.测量放线.发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程开工前日内。.工期延误.因发包人原因导致工期延误O因发包人原因导致工期延误的其他情形：_L。.因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同价款的千分之三/每天。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的。不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：_Lo.异常恶劣的气候条

18、件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：O/；OL；O/o.提前竣工的奖励.提前竣工的奖励：/o.材料与设备.材料与工程设备的保管与使用.发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按招标文件和工程量清单报价说明的规定执行。.样品.样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行合同通用条款。.施工设备和临时设施.承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。.试验与检验.试验设备与试验人员.试验设备施工现场需要配置的试验场所：_/。施工现场需要配备的试验设备：_/O施工现场需要具备的其他试验条件：_1。.现场工艺试

19、验现场工艺试验的有关约定：执行合同通用条款。.变更.变更的范围关于变更的范围的约定：执行合同通用条款。.变更估价.变更估价原则关于变更估价的约定：按招标文件和工程量清单报价说明的规定执行。.承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：日内审查完毕并报送发包人。发包人审批承包人合理化建议的期限：日内审批完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行约定估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件：暂估价一览表。.依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。.不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的

20、暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。第种方式：承包人直接实施的暂估价项目，按照实际发生的工程内容依据市场价格或者双方商定的价格计入结算。承包人直接实施的暂估价项目的约定：/.暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行合同通用条款。.价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：按招标文件和工程量清单报价说明的规定执行。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第一种方式对合同价格进行调整：第种方式：其他价格调整方式：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；）合同中没有适用或类似的综合单价，甲乙双方重新根据市

21、场价确定，或者执行山东消耗量定额，价目表，人工费按元/工日。.合同价格、计量与支付.合同价格形式、单价合同。综合单价包含的风险范围：综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费（包含材料试验费、采购保管费）、施工机械使用费、管理费、利润等，并考虑风险等而增加的费用。除双方另有约定外，中标的综合单价结算时不得调整。风险费用的计算方法：承包人根据招标文件规定自行计算，并分摊到工程其他各子项中。风险范围以外合同价格的调整方法：按招标文件和工程量清单报价说明的规定执行。、总价合同。总价包含的风险范围：_/O风险费用的计算方法：LO风险范围以外合同价格的调整方法：LO、其他价

22、格方式：_L。预付款.预付款的支付预付款支付比例或金额：二O预付款支付期限：且O预付款扣回的方式：O.预付款担保承包人提交预付款担保的期限：O预付款担保的形式为：O计量.计量原则工程量计算规则：执行合同通用条款。.计量周期关于计量周期的约定：工程量的计量按周进行，每个周的周一为当周计量截止日期。.单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行合同通用条款。.总价合同的计量关于总价合同计量的约定：_1O.总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第.项（总价合同的计量）约定进行计量：_/。.其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：_/O.工程进度款支付.付款周期关于付款周期的约定：付款方

23、式：工程竣工验收合格后付至合同金额的,审计完成后付至审计金额的%,剩下作为工程质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清。注：在发包人资金不能及时到位时，承包人不能拖延工期。.进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行合同通用条款。.进度付款申请单的提交O单价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同通用条款。O总价合同进度付款申请单提交的约定：1OO其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_AO.进度款审核和支付O监理人审查并报送发包人的期限：执行合同通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行合同通用条款。()发包人支付进度款的期限：执行合同通用条款。发包人逾期支付进

24、度款的违约金的计算方式：K0.支付分解表的编制、总价合同支付分解表的编制与审批：/。、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_L。.验收和工程试车.分部分项工程验收.监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。.竣工验收.竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行合同通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方O.移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后日内移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：担约定。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：合同价款的万分之

25、三/天。.工程试车.试车程序工程试车内容：执行合同通用条款。O单机无负荷试车费用由承包人承担:O无负荷联动试车费用由承包人承担。.投料试车关于投料试车相关事项的约定：/O.竣工退场.竣工退场承包人完成竣工退场的期限：o.竣工结算.竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：验收合格且审计完成后日内。竣工付款申请单应包括的内容：执行合同通用条款。.竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行合同通用条款。发包人完成竣工付款的期限：执行合同通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行合同通用条款。.最终结清.最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：鱼。承包人提交最终结算申请单

26、的期限：缺陷责任期满日内。.最终结清证书和支付O发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到承包人提交的最终结清申请单后日内。O发包人完成支付的期限：发包人在颁发最终结清证书后日内。.缺陷责任期与保修.缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期为年。本工程保修期为年。.质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：质量保证金为合同额的。.承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：O质量保证金保函，保证金额为：1；()%的工程款:O其他方式:O.质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：()在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

27、括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；O工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；O其他扣留方式Uo关于质量保证金的补充约定：/O.保修.保修责任工程保修期为：符合建设工程质量管理条例规定。.修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：小时内到达工程现场。违约.发包人违约.发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行合同通用条款。.发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：O因发包人原因未能在计划开工日期前天内下达开工通知的违约责任：S延开工时间。O因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：O发包人违反第.款(变更的范围)第O项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约

28、责任：/OO发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：O因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/0()发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。O其他：/0.因发包人违约解除合同承包人按.项发包人违约的情形)约定暂停施工满一天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。.承包人违约.承包人违约的情形承包人违约的其他情形：逾期完工及施工质量不符合国家规范。.承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担因其违约造成的全部损失和工期延误，

29、按合同价款的万分之三/天赔偿，因质量问题需要承担工程修复，同时按合同价款的万分之三/天赔偿。.因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同通用条款，并承担由此给发包人造成的全部损失。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行约定。.不可抗力.不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：O.因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后一天内完成款项的支付。保险.工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程、专业工程、安装工程及人员一切险，并

30、承担费用。.其他保险关于其他保险的约定：1O承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应办理，一切费用由承包人承担。.通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行合同通用条款。.争议解决.争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。.争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：_/。选定争议评审员的期限：LO争议评审小组成员的报酬承担方式：/O其他事项的约定：L。.争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/O.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第一种方式解决：O向/仲裁委员会申请仲裁:O向日照市东港区人民法院起诉。工程质量保修书发包人（全称）：日照市中心医院

31、承包人（全称）：山东春泰建设工程有限公司发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例,经协商一致就日照市中心医院磁共振机房建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程承包人实际施工范围内的全部工程内容。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下

32、：.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；.装修工程为一年；.电气管线、给排水管道、设备安装工程为一年；.供热与供冷系统为一个采暖期、供冷期；.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；.其他项目保修期限约定如下：承包人承包范围内的质量缺陷，除发包人使用不当，第三方责任，不可抗力造成外，均属于承包人保修范围。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止

33、后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、承包人维修安排：、在工程保修期内，承包人必须委派两名全权代表专职处理本工程的维修工作；如发包人认为该代表不能胜任

34、工作，承包人在接通知后日内予以更换。、承包人保修负责人（默认人为项目经理）：通讯地址：电话/手机：、以上内容若有变动需及时书面知会甲方，否则无法联系时，视为承包人已收到甲方传达之信息。、无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位。、维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修，服从甲方的管理，服从业主的监督，文明施工、文明用语，不得与发包人发生任何争执，否则每人次承包人支付违约金元。六、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。七、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用按实际发生的合理费用据实结算工程质量保修金按照工程竣工结算价的计留。保修期满且无质量问题后日内，无息返还全部保修金。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人:（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人:（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：法定代表人：法定代表人:委托代理人：委托代理人:电话：电话：_传真：传真：一电子信箱：电子信箱：一开户银行：开户银行：.账号：账号：