建设工程设计合同范本范文.doc
《建设工程设计合同范本范文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程设计合同范本范文.doc(24页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、Everyone has inertia and negative emotions. Successful people know how to manage their own emotions and overcome their inertia, and illuminate and inspire those around them like the sun.通用参考模板(页眉可删)建设工程设计合同范本范文 建设工程设计合同范本范文1发包方:_承包方:_根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守第一条工程名称_;工程地点
2、_;工程规模_;工程投资_。第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法,自合同生效后_天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在_天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_元估算设计费为_元。委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的
3、内容,技术要求及期限见附表三。2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:(1)_(2)_(3)_3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条承包方的义务1.承包方应在_年_月_日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任
4、务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条违约责任1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:(1)_(2)
5、_(3)_2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5的违约金。4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:(1)_(2)_(3)_5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该
6、工程勘察设计费的5计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。第八条经双方协商一致,增加补充下列_项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条附则本合同未言明事项,一律按中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件:建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖
7、章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本_份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章):_ 承包方(盖章):_法定代表人(签名):_ 法定代表人(签名):_委托代理人(签名):_ 委托代理人(签名):_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_电话:_ 电话:_电挂:_ 电挂:_邮政编码:_ 邮政编码:_签约时间_年_月_日签约地点_鉴(公)证意见 _经办人_鉴(公)证机关(章)_年_月_日建设工程设计合同范本范文2工程名称:委托单位:设计单位:设计编号:合同编号:_年_月_日订建筑安装工程设计合同订立合同双方:建设单位:_,以下简称甲方;设计单位:_,
8、以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一,工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_二,甲方的义务1,甲方应在一九_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施
9、工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。三,
10、乙方的义务1.乙方必须在一九_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)2.乙方必须根据批准的设
11、计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四,设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或
12、修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。五,设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。六,奖励
13、与违约责任1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减
14、收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。七,其它_.本合同自一九_年_月_日双方签后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委,建委,建行等单位各留存一份。建设单位
15、(甲方):设计单位(乙方):代表人:代表人:联系人:联系人:通讯处:通讯处:电话或电报:电话或电报:开户银行:开户银行:帐号:帐号:_年_月_日订建设工程设计合同范本范文3甲方: 联系电话:身份证号码: 现住址:工程乙方: 深圳_装饰工程有限公司 联系电话:营业执照号: 资质证号:法人代表:兹有甲方委托乙方承担装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款:第一条:设计工作概况1.1设计工作流程1.2 设计收费标准及工作范围表第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行:第一阶段:方案设计2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等),乙方进行方案设计,并提
16、供设计方案,此部分设计内容包括:效果图 壹张平面结构图 壹张天花平面图 壹张平面布置图 壹张地面材质图 壹张主要材料的确认2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签认可后乙方才能进行下阶段工作;2.1.3 若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签认可;2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签认可;2.1.5设计周期: 天(日历天)。即 年 月 日至 年 月 日第二阶段:施工图绘制2.2.1 在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;2.2.3 施工图绘
17、制周期,签订施工合同后 天。第三条 设计费支付方式:3.1 乙方按套内面积 平方米,每平方米 元收取设计费,总设计费人民币大写 元,小写¥ 元。3.2 付款方式:3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即:元;(注:若总设计费的60%总金额少于_元的,则该订金为_元,且则须一次性付清)3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条 双方的权利与责任:4.1 甲方:4.1.1 确定一名甲方代表 ,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;4.1.2 若甲方在已签确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,
18、有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸;(注:乙方不予返还的订金数额最少为_元)4.1.3 配合施工图交底;4.1.4 配合材料的确定;4.1.5 参与竣工验收。4.2 乙方:4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决;4.2.5 参与施工交底;4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条 违约责
19、任5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的 1% 向乙方支付违约金。5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1% 向甲方支付违约金。5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程设计 合同范本 范文
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-626156.html