园林绿化工程承包合同书最新3篇.doc

《园林绿化工程承包合同书最新3篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化工程承包合同书最新3篇.doc（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、True love is visible not to the eyes but to the heart.同学互助一起进步（页眉可删）园林绿化工程承包合同书最新3篇 园林绿化工程承包合同书1甲方：乙方：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。第一条 工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程内容：水4、 承包方式：5、 方米42.92元第二条 工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。第三条 工程延误1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期

2、限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条 甲方工作确保施工面，现场做到三通一平。 确保乙方施工用水及养护用水、用电。 甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。第五条 乙方工作1、 乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故

3、的责任及相关费用，由乙方承担。第六条 质量验收1、 苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于 %2、 土建工程及换土工程要按图施工。 苗木质量要经卫生防疫部门检验。第七条 付款方式验收合格后付35% 第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5%第八条 工程保修项目及保修期限第九条 有关补充协议和补充合同第十条 争议处理合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方公章 乙方公章法定代表人或代理人签字： 法定代表人或代理人签字：月日 年日园林绿化工程承包合同书2建设单位(以下简称甲方

4、)：施工单位(以下简称乙方)：经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造_绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1.工程名称：_绿化工程。2.工程地点：_。3.施工范围：绿地面积_X平方米 (具体见_X绿化设计图) 。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1.开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

5、四、承建方式1.乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。2.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：_X万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2.待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：_X万元整。3.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_X万元整。4.工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。2

6、.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。八、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期

7、可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合三通一平要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4.甲方负责现场工地的关

8、系协调，以确保乙方施工进度。5.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日园林绿化工程承包合同书3甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：营根河综合治理绿化工程(一标)2、工程地点：琼中县营根镇3、工程内容：绿化种植及养护。4、工程造价(包

9、干不含税)：以现场数量为准，附单价报价表。5、工程变更时，根据海南省相关定额标准计取。二、施工期限及要求1、施工期限：2、验收标准：GJJ/T82-99城市绿化工程施工及验收规范，其它符合有关专业验收标准。3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。三、付款方式1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款.2、养护期满后，一个星期内付清余款。四、工程变更情况在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。五、竣工验收1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求

10、所有苗木均出现生长之势。六、双方责任1、甲方责任1)甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。2)甲方免费提供施工用水、电。3)甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。4)甲方配合乙方的对外协调工作(例如：政府有关部门的协调工作;苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。2、乙方责任1)按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。2)在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。4)种植须符合绿化施工技术要求。5)乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有

11、关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。七、不可抗力的因素1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。八、其它1、甲方指派驻现场的代表为_，乙方派驻现场的代表为_，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲 方： 乙 方：代 表： 代 表：签订日期： 年 月 日园林绿化工程承包合同书最新3篇