全国一级建造师执业资格考试1.doc

《全国一级建造师执业资格考试1.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全国一级建造师执业资格考试1.doc（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、2013年度全国一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识模拟试卷一、单项选择题(共70题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1、甲建设单位与乙建设单位签订一施工合同。施工过程中因乙单位破产导致该工程停工半年之久，后丙施工单位承揽该停建工程。则甲、乙单位签订的合同属于（ ）。A、主体变更 B、内容变更 C、自然终止 D、违约终止2、王亮是某施工单位注册建造师，其信用档案不包括（ ）A. 工程业绩 B. 继续教育证书 C.良好行为 D. 被投诉举报处理情况3、注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册，2007年1月因工作调动办理变更注册，变更后他的注册证书和执业印章（ ）年内有效

2、。 A . 5 B. 2 C. 3 D. 44、以下不属于民法部门的是（ ）。A物权法 B.担保法 C.知识产权法 D.劳动法5、甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙的权利正确的是: A只能要求甲支付 B只能要求乙支付C可以要求甲或乙支付,选定后不得变更 D甲和乙承担连带责任6、某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。但早强水泥不适合目前要修建的工程，于是建筑公司拒绝接受，则下面说法正确的是（ ）。A. 水泥厂只能要求某物资公司承担付款责

3、任B. 水泥厂只能要求某建筑公司承担付款责任C. 水泥厂既可以要求某物资公司承担付款责任，也可以要求某建筑公司承担付款责任D. 水泥厂不可以要求付款7、某采石场将本应发给建筑公司的200吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是（ ）A. 路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还B. 路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C. 路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D. 基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用8、王某经长期研究发明

4、了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5月委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ） A. 2021年3月5日 B. 2021年3月15日 C. 2021年5月15日 D. 2023年2月13日9、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是（

5、）。A本案诉讼时效于2003年5月29日届满B本案诉讼时效于2003年6月10日届满 C王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D王某6月11日的行为适用诉讼时效中断10、施工单位对在建工程所拥有的权利是（）A. 所有权 B. 用益物权 C. 担保物权 D. 以上说法都不正确11、3月1日甲将房屋50万元卖给乙，但借故未办理过户登记。4月1日，甲又将房屋60万元卖给不知情的丙，并办理过户登记。则乙（ ）A. 买卖合同无效，不能取得房屋所有权。B. 买卖合同无效，取得房屋所有权 。C. 买卖合同有效，不能取得房屋所有权。D. 买卖合同有效，取得房屋所有权。12、申请领取施工许可证要求建设资金已经落实

6、。建设工期不足1年和超过1年的，到位资金原则上分别不得少于工程合同价的（ ）。 A30%，50% B40%，60% C70%，50% D50%，30%13、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是（ ）。 A责令改正，并处以罚款 B. 责令改正，可以处以罚款C责令停止施工，并处以罚款D. 责令停止施工，可以处以罚款14、某建设单位于2006年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（ ）开工。A. 2006年5月1日 B. 2006年6

7、月1日C. 2006年9月1日 D. 2006年12月1日15、以下关于建筑业企业资质等级许可制度，说法错误的是（ ）A. 建筑业企业按照其注册资本、专业技术人员、技术装备和已完工程业绩核定资质等级B. 工程勘察资质分为综合资质、专业资质和专项资质C. 工程设计综合资质企业，承接设计业务范围不受限制D. 大型体育场馆项目不能由事务所资质监理企业承担监理16、某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的著名进口涂料。根据建筑法及其他有关规定，（ ）A. 建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以

8、更换 B. 建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换C. 施工单位有权拒绝更换D.如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料由建设单位负责检验17、甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（ ）。A. 由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B. 建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C. 甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例承担

9、损失D. 甲应向建设单位先行赔付全部损失18、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将幕墙工程的施工分包给丙公司。开工后不久，因为丙公司出现安全事故，三死二伤。工程被建设行政主管部门勒令停工长达10个月。本案中，就停工引起的工期责任，说法错误的是（ ）A甲大学可以要求乙公司承担违约责任B甲大学可以要求丙公司承担侵权责任C. 甲大学可以同时要求乙公司、丙公司承担违约责任D. 甲大学可以同时要求乙公司、丙公司承担侵权责任19、施工期间，工程建设各方就某一推荐性技术标准T的适用问题产生争议。施工单位认为，T属于推荐性技术标准，且在合同中未作明确约定，故对自己没有约束力

10、。监理单位认为，虽然T属于推荐性技术标准，但执行该标准更有利于保障工程某些特殊部位的施工质量。设计单位则建议在验收中同时参照该标准和有关强制标准。建设单位认为，在合同约定不明时，应采用有利于实现合同目的的特定标准，施工单位应当执行监理工程师的决定，否则将终止合同。在此争议中观点正确的是（ ）A. 施工单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 设计单位20、施工单位在对大底板基础施工缝作处理后打算浇筑混凝土。监理单位王某发现施工单位在原设计的止水片上增加了一道橡胶条，施工单位项目经理周某表示这样更能保证将来防水的质量，并且增加的成本将由施工单位自行承担.则王某应当（ ） A. 作好旁站记录后允

11、许施工单位继续施工 B. 要求设计单位修改设计 C. 报告建设单位通知设计单位修改设计 D. 直接要求施工单位改正 21、招标投标法规定，“投标文件生效后，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”这体现了招标投标活动的（ ）原则。A. 公开 B. 公平 C. 公正 D. 诚实信用 22、甲设计单位自行研发的异型特征结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（ ）.A. 因施工合同估算价超过200万元，故必须

12、公开招标B.特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包D.若其设计费超过50万元必须公开招标 23、某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应设定为（ ）。A. 6月15日9月30日 B7月1日9月30日C 6月15日10月30日 D7月1日10月1日24、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ） A、评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新

13、招标B、评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包25、某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求刚与本单位签订劳动合同的安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的 ( )。A.生命权 B.知情权 C.紧急避险权 D.健康权26、甲建设单位与乙施工单位订立总承包合同。乙经甲的同意，与丙单位订立劳务分包合同。丁是丙的工人，在办理工伤社会保险后，在一次事故中受伤，经鉴定为七级伤残，则其（ ）A. 只能向工伤保险机构提出赔偿请求B. 应首先向丙公司提出赔偿请求，不足部分可

14、以要求乙公司赔偿C. 应首先向工伤保险机构提出赔偿请求，不足部分由丙公司赔偿D.可以追究甲、乙、丙的连带责任27、某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据建设工程安全生产管理条例及有关法律法规，表述错误的是（ ）。A. 属于不可抗力事件，施工单位不需要承担该损失 B属于侵权事件，施工单位应当作出赔偿C施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿D如因有关部门拒绝提供资料造成损失，则应认定为意外事件28、监理单位在实施监理过程中，发现工人不听劝阻，基坑开挖时盲目堆土，对基坑安全构成严重威胁。其应当（ ）。 A. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位 B. 要求施工单位整

15、改，并及时报告主管部门 C. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告主管部门 29、施工单位（ ）依法对本单位的安全生产全面负责。 A法定代表人 B主要负责人 C安全生产管理机构 D专职安全生产管理人员 30、根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）A提供相邻构筑物的有关资料 B编制安全技术措施及专项施工方案C办理施工许可证时报送安全施工措施D提供安全施工措施费用31、因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独约定，则（ ）A. 由建设单位做好现场保护，建设单位承担所需费用B. 由施工单位做好现场保

16、护，施工单位承担所需费用C. 由建设单位做好现场保护，施工单位承担所需费用D. 由施工单位做好现场保护，建设单位承担所需费用32、甲公司将实施基坑爆破。为避免对红线外一处煤气管线造成损害，则，甲公司应事先采取（ ） A安全技术措施 B专项施工方案 C专项防护措施 D专项加固方案 33、企业在安全生产许可证有效期内，未发生（ ）的，安全生产许可证届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查。A. 伤亡事故 B. 安全事故C. 质量事故 D. 死亡事故34、以下（ ）属于建设单位质量责任和义务。 A不得转包或者违法分包工程 B涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要有设计方案 C对涉及结构

17、安全的试块、试件以及有关材料，应当现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 D. 除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外，不得指定生产厂、供应商35、依据建设工程质量管理条例关于见证取样的规定，（ ）下列涉及结构无需取样送检，即可用于工程。 A水泥 B焊剂 C防水卷材 D钢筋垫块36、某项目施工中因重大设计缺陷需改变原承重结构，重新进行结构设计。根据建设工程质量管理条例的规定，（ ）A. 应经原审图机关审批，由原设计单位提出改建方案B. 由建设单位提出改建方案，经原设计单位认可C. 经原审图机关批准，可以另行委托具有相应资质的设计单位设计D. 建设单位有权另行委托具有相应资

18、质的设计单位设计，但应书面通知原设计单位37、未经总监理工程师签字，（ ）。 A. 建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装 B. 施工单位不得进行下一步工序施工 C. 不得进行隐蔽验收 D. 建设单位不拨付进度款38、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于（ ）。A. 2006年5月1日 B. 2006年5月5日C. 20

19、06年5月8日 D. 2006年5月15日39、某高层住宅在合同中约定工程保修期二年。在交付使用后第6至8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是（ ）。A.地震引起的外墙开裂 B. 地基处理不当造成的不均匀沉降C. 毗邻工地塔吊意外倾覆导致的屋顶损坏 D. 屋面防水材料老化引起的渗漏40、某工程3月1日，施工单位提交竣工报告，3月5日建设单位组织竣工验收，3月6日竣工验收合格，3月11日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在（ ）前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。 A.3月11日 B. 3月16日 C. 3月20日 D.3月21日 41、

20、国家投资的某工程项目2004年12月31日竣工验收合格,2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（ ）。 A2004年12月31日 B2005年3月1日 C2005年6月1日 D2005年9月1日 42、改扩建项目的节能改造，说法错误的是（ ）。 A应当符合民用建筑节能强制性标准 B应当优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施 C围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行 D未经总监理工程师签字，墙体材料、保温材料不得在建筑上使用或安装43、某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳

21、务工，并与他们签订了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位（ ）。A. 可以随时解除劳动合同B. 可以解除劳动合同，但应提前30日书面通知劳动者本人C. 可以解除劳动合同，但应提前30日向劳动部门报告D.应与这批劳务工协议到其他工程上工作，协议不成方可解除44、由于升降机失控，某工地劳务分包乙公司多名工人伤亡。经有关部门查实，事故发生前，总包甲施工单位已多次口头或书面要求乙公司停止使用该升降机，并已贴好封条，事故是由于乙公司现场作业人员偷偷撕去封条，擅自启用所致。该事故发生后，应以（ ）追究有关责任人员刑事责任。 A. 重大责任事故罪 B. 重大劳动安

22、全事故罪 C工程重大安全事故罪 D. 按故意犯罪处理45、某承包商投保建筑工程一切险，并按保险公司规定订立了保险合同。下列表述中错误的是（ ） A.该格式合同应公平合理 B.保险公司未提醒承包商注意的免赔条款，不发生效力 C.理解有争议应当按通常理解进行解释 D.存在两种以上解释的，保险公司拥有最终解释权46、某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有较严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是（ ）A. 要约撤回 B. 要约撤销 C. 承诺撤回D. 承诺撤销47、建设单位甲于2007年3月1日发出中标通知书，3

23、月3日施工单位乙收到中标通知书，此后双方始终未订立书面合同，3月20日施工单位进场放线，4月1日业主聘请的工程师进场，9月1日工程完工。问：双方的承包合同何时成立（ ） A. 3月1日 B. 3月3日 C. 3月20日 D. 4月1日48 2000年2月，甲公司未经依法招标与乙公司签订建设工程承包合同，约定由乙公司为甲建房一栋。乙与丙签订内部承包协议，约定由丙承包建设该楼房并承担全部经济和法律责任，乙收取丙支付的工程价款5%的管理费丙实际施工至主楼封顶。2004年1月，乙向法院起诉请求甲支付拖欠的工程款并解除施工合同。以下关于乙与丙的内部承包协议效力的判断正确的是( )。 A是效力待定的从合同

24、，取决于法院是否裁定甲乙间的主合同无效 B是无效的从合同，因为甲乙间的主合同违反法律强制性规定无效 C是有效合同，因为当事人自愿签订，符合合同法原则 D是无效的转包合同，因为违反法律的禁止性规定49、甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同 ，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，则该合同自（ ）起不发生法律效力 A. 人民法院决定撤消之日 B. 合同订立时 C. 人民法院受理请求之日 D. 权利人知道可撤消事由之日 50、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格

25、为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（ ） A. 国家标准 B. 行业标准 C. 总承包单位确定的标准 D. 其他企业标准51、甲、乙公司于2005年3月10日在广交会上签订合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。 A2005年3月10日广东 B2005年6月20日广东 C2005年3月10日北京 D2005年6月20日北京52、5月12日，工程所在地发生强烈地震，工程全部被毁。5月15日，承包人书面通知发包人解除施工合同，5月25日，发包人收到该通知，5月26日

26、，发包人回复同意解除。则该施工合同解除的时间是( )。 A.5月12日 B.5月15日 C.5月25日 D.5月26日53、甲公司要运送一车建材给乙工程公司。甲公司法定代表人张某电话联系并委托丙汽车运输公司运输。运输过程中，因运输公司司机刘某超载，致使车辆和建材被扣。乙公司因未能及时收到建材而延误工期，被业主罚款。乙公司可向（ ）主张赔偿。A甲公司 B.丙公司 C、张某和刘某 D.刘某54、某房屋预售合同房价60万元，交付定金20万元。房屋建成后，房产商高价把这套房子卖给了别人。买房人可要求房产商返还（ ）万元。 A20 B24 C32 D40 55、损坏或者擅自迁移、拆除历史文化建筑的，由（

27、 ）责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。 A、省级人民政府建设行政主管部门 B、省级人民政府城乡规划主管部门 C、城市、县人民政府建设行政主管部门 D、城市、县人民政府城乡规划主管部门56、材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式（ ） A. 和解 B. 调解 C. 诉讼 D. 诉讼与调解相结合57、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（ ） A. 双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以

28、和解 B. 如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议具有法律强制执行力 C. 如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解 D. 如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行 58、在一起建设工程纠纷的诉讼中，由于双方当事人对诉争工程的工程造价存在分歧，一审法院委托某工程造价鉴定中心对该未完工程进行鉴定。在法庭质证过程中，一方当事人申请重新鉴定。该当事人在主张证明以下情形中的（ ）时，法院不会同意重新鉴定的申请。 A鉴定机构的权威性不高 B鉴定人员不具备相关的鉴定资格C鉴定结论明显依据不足 D鉴定程序严重违法59、在一起高层办公楼建设工程纠纷中，仲裁申请人甲房地产开发公司

29、认为被申请人乙工程公司电梯安装存在严重安全隐患。但由于办公楼中大部分客户已经入住,为防止出现安全事故,须立即拆除并更换电梯。申请人遂向仲裁委员会提出证据保全申请。仲裁委员会收到申请后，应（ ）A在审查符合要求后实施证据保全B不予受理，告知当事人向证据所在地基层法院提出申请C将当事人申请提交证据所在地基层法院D将当事人申请提交证据所在地中级法院60、甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服，以一审判决事实不清为由向该市中级法院提出上诉，二审法院查清事实后依法进行了改判。甲的住所地在该市二区，但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有20万元的钢材。如果甲不执行

30、二审法院的判决，乙应当向该市( )法院申请强制执行。A一区 B中级 C二区或三区 D一区或三区61、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）A驳回起诉 B. 继续审理C终止审理 D. 将案件移交合同约定的仲裁机构62、仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同。则仲裁庭应（ ） A. 按甲的意见作出 B. 按乙或丙的意见作出 C. 按仲裁委员会主任的意见作出 D. 重新组成仲裁庭经评议后作出63、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处

31、罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是（ ）A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B. 施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C此阶段施工单位只能申请行政复议 D. 此阶段施工单位只能向法院起诉64、北方建筑公司因为将工程转包，被行政机关降低资质等级，责令1年内不得参与投标活动，并处罚款20万元，没收违法所得10万元，其项目经理（注册建造师）郑某也受到停止执业6个月的处罚。注册建造师郑某不服向人民法院提起诉讼。对此，行政机关应（ ）。 A. 暂停执行行政处罚 B. 请求上级行政机关处理 C. 继续执行行政

32、处罚 D. 与法院协商处理 65、根据担保法的规定，以下不可以抵押的财产是（）A、有房屋买卖合同和购房发票但尚未办理产权证的商品房B、抵押人依法承包并经发包人同意的荒丘、荒沟的土地使用权C、医院用其盈利购买的汽车D、高等院校的实验室、教室及学生宿舍66、大气污染防治法规定，建设项目的（ ）必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规格防止措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。 A、环境影响报告书 B、环境影响报告表 C、施工组织设计文件 D、环境影响登记表67、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙设置安全生产

33、管理机构情况，说法正确的是（ ）。 A甲建工集团应当设置，乙分公司和丙项目部可以不再独立设置 B甲建工集团应当设置，乙分公司可以不再设置，丙项目部必须设置 C甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置，丙项目部可以不再设置 D甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置，丙项目部必须设置68、循环经济促进法规定，在废物（ ）过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。 A、减量化和资源化 B、再利用和集约化 C、再利用和减量化 D、再利用和资源化69、绿色施工导则规定，力争施工中非传统水源和循环水的（ ） A、再利用大于20% B、再利用大于30% C、节约量大于20% D

34、、节约量大于30%70、某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判断中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当（ ） A、要求法院改判 B、直接作出再审的决定 C、提交审判委员会讨论决定是否再审 D、提请上级人民法院决定二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分)71、某大型公益体育馆项目申请领取施工许可证时，建设单位应当具备的条件有（ ）。A已签订国有土地使用权出让合同 B已取得建设工程规划许可证C已签订了施工监理合同 D消防

35、设计图纸已通过公安消防机构审核E银行已出具投标保函72、下列情况能导致诉讼时效中断的有（ ）A. 债权人向仲裁机构申请仲裁 B. 债权人向债务人保证人提出要求C. 在诉讼时效期间内发生不可抗力 D. 债务人同意分期履行债务 E. 债务人保证年底付款73、下列各项中，属于用益物权的是（ ）A. 某甲将自己的汽车租给了某乙，某甲对汽车的物权B. 某甲将自己的汽车租给了某乙，某乙对汽车的物权C. 某甲将自己的汽车抵押给了某丙，某丙对汽车的物权D. 农民对土地的使用权 E. 集体对土地的所有权74、某建设单位与施工单位在承包合同中约定垫资施工，同时约定以在建工程设定抵押。但双方始终未办理抵押登记。则就

36、该项目而言，（ ）A. 承包合同有效，抵押合同有效。B. 承包合同无效，抵押合同无效 。C. 施工单位有抵押权，也有优先受偿权。D. 施工单位无抵押权，也无优先受偿权。E. 施工单位无抵押权，但有优先受偿权。75、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ ）A. 乙可以将专业工程分包给丙B. 丙可以将劳务作业分包给丁C. 乙可以将劳务作业分包给丁D. 甲可以将专业工程发包给丙E. 甲可以将劳务作业分包给丁76、某安装公司在担任某项目设备安装分包时，由于总包擅自修改施工组织设计而

37、导致该分包工程不合格，建设单位就该分包工程拒付任何款项。则安装公司应当按照（ ）追究总包责任。 A. 总包合同约定比例 B.总监理工程师确定的比例 C.分包合同约定比例 D.严格责任原则 E.各自过错大小77、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程监理的说法，正确的有（ ）A. 该工程必须实行监理B. 可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C. 监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理D. 监理单位不得与设备供应单位有隶属关系E. 监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场78、应当招标的施工项目，有以下（ ）情形，经批准可以不招标 A. 涉及国家安全、国家秘密或抢险救

38、灾的 B. 受自然地域限制的 C.以工代赈的 D. 项目技术复杂，只有少量投标人可供选择的 E.项目主要技术采用专利的79、某招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ ） A、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B、投标人在开标前撤回投标文件 C、中标人拒绝提交履约保证金 D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E、中标人拒绝签订合同 80、按有关法律规定，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的工程设施包括（ ）。 A. 安全设施 B. 基础设施C. 环境保护设施 D. 公用设施E. 劳动安全卫生设施81、某建筑公司由于安全资金投入不足造成

39、两人受伤，（ ）应当对此承担责任。 A.公司董事会 B. 公司负责人 C. 公司投资人 D.公司安全管理人员 E. 公司工会负责人82、甲公司工人在工地现场检修塔吊，乙公司工人在塔吊下绑扎钢筋，则甲公司与乙公司应当履行如下法定义务（ ）A由单位负责人召开安全生产协调会B签订安全生产管理协议C共同调配劳动防护用品D指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调E各自采取的安全措施应当报送备案83、根据建设工程安全生产管理条例，施工项目经理的安全职责有（ ）A. 应当制定安全生产规章制度 B. 落实安全生产责任制 C. 确保安全生产费用的有效使用 D. 保证安全生产条件所需资金的投入 E. 及时、如实

40、报告生产安全事故 84、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。A 建立、健全安全生产责任制B保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C设置安全生产管理机构， 按规定配备专职安全生产管理人员D建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备E依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险85、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中，符合法律要求的

41、有（ ）。A. 地基基础工程和主体结构工程：50年B. 屋面防水工程：15年C. 卫生间、厨房防水：5年D. 消防工程：2年E. 供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止86、工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。 A .验收程序是否合法 B施工单位质量行为是否合法 C竣工验收资料是否齐全 D实体质量是否存有严重缺陷 E竣工结算是否完成 87、施工单位的下列作法中，违反有关环境保护法律规定的有（ ）A. 在施工现场附近的河流中清洗油桶B. 将施工垃圾处理后倒入附近河流C. 转运施工废弃物时未对其进行掩盖D. 居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E. 工程抢修工

42、作一直持续到22点88、某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（ ）A. 安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B. 安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C. 批准女工孙某只能休产假120天D. 安排17岁的李某担任矿井安检员E. 安排15岁的周某担任仓库管理员89、建设工程合同属于（ ） A不要式合同 B单务合同 C实践合同 D有名合同 E. 有偿合同90、在招标程序中，（ ）等将作为未来合同文件的组成部分。A招标文 B中标人的投标文件 C中标函 D未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改91、某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（