ul二级建造师建设工程法规及相关知识成功过关提(超实用).doc

《ul二级建造师建设工程法规及相关知识成功过关提(超实用).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ul二级建造师建设工程法规及相关知识成功过关提(超实用).doc（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、精品文档-精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档-2014年二级建造师建设工程法规及相关知识成功过关题 一、单项选择题（每题1分）第 1 题 材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审 法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方 式是（ ）。A. 和解B.调解C.诉讼D.诉讼与调解相结合正确答案：B,第 2 题 根据招标投标法及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目的范 围的是（ ）。A. 某城市的地铁工程B.国家博物馆的维修工程C.某省的体育馆建设项目D.张某给自己建的别墅正确答案：D,第 3 题 乙向甲租

2、了一套设备，在甲不知道的情况下乙与丙签订合同，把该套设备卖给了 丙，则下列说法正确的是（ ）。A. 由于乙没有处分权，因此买卖合同无效 B.在合同签订后，如甲将设备卖给乙，则合同确定有效 C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效 D.如果设备已经交付给丙，则合同有效正确答案：B,第 4 题 甲公司外聘了一名建造师王某并与他签订了“承包责任协议书”，约定由王某履 行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。对此，王某与甲公司之间关系的性 质属于（ )。A. 企业内部承包B.分包C.转包D.雇佣正确答案：C,第 5 题 某自来水工程项目招标时，由招标人依法组建评标委员会，则关于该委员会

3、的组 成符合规定的是（）。A.委员会成员人数7人，其中招标人的代表3人，经济专家、技术专家各2人B.委员会成员人数5人，其中招标人的代表3人，经济专家、技术专家各1人C.委员会成员人数4人，其中招标人的代表2人，经济专家、技术专家各1人D.委员会成员人数9人，其中招标人的代表1人，经济专家、技术专家各4人正确答案：D,第 6 题 某开发公司拟建设一栋写字楼，施工合同价20000万元。根据建筑工程施工许 可管理办法规定，该公司申领施工许可证时的到位建设资金至少要达到（ ）万元。A. 4000B. 6000C. 10000D. 20000正确答案：B,第 7 题 (单项选择题)(每题 1.00 分

4、) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对此不 服，认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实 确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（ ）。A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁B.仲裁委员会裁定撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任仲裁员重新仲裁C.甲公司、乙公司达成书面协议，已进行的仲裁程序无效，双方可以向有管辖权 的人民法院起诉D.甲公司和乙公司可以请求人民法院撤销该仲裁裁决正确答案：D,第 8 题 建筑企业对行政处罚结果不服，提请行政复议，如不服

5、行政复议决定，则（）。A.不可以提起诉讼B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起正确答案：C,第 9 题 某工程合同约定2008年12月15日竣工，并于1个月内交付使用。但施工过程 中由于承包方管理不善的原因，造成工程可能会拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后 1个月时，未经验收直接使用和占有了该工程。因此，该工程的竣工日期为（）。A. 2008 年 12 月 15 日B. 2009 年 1 月 15 日C. 2009年2月15日D. 2009年3月1

6、5日正确答案：B,第 10 题 在工程竣工结算中，发包方因承包方完成的工程蜂窝麻面现象严重，可以（）。A.不支付工程价款B.部分支付工程价款C.以施工质量不合格为由，拖延付款D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款正确答案：D,第 11 题 某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商 一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则（ ）。A.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉权B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权D.承包商获得工程款的权利最长保护2年正确答

7、案：C,第 12 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 与工程建设有关的安全生产法、消防法属于（）。A.社会保障法 B.行政法C.劳动法D.保护法正确答案：A,第 13 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 被确认为没有效力的合同中的（）条款是具有效力的。A.违约责任 B.数量和质量 C.付款方式 D.解决争议正确答案：D,第 14 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 根据我国民事诉讼法，当

8、事人可以对下列人员申请回避的是（ ）。A.仲裁员、书记员、证人、鉴定人 B.书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人 C.证人、审判员、书记员、勘验人 D.调解员、仲裁员、监定人、勘验人正确答案：B,第 15 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解 除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资， 随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员正确答案：A,第 16 题 (单项选

9、择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，符合建设工程质量管理条例规 定的是（ ）。A.不得将工程发包给报价最低的投标者B.可按需要将工程肢解发包给有相应资质的单位C.可委托勘察单位向设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始 资料D.工程未经竣工验收合格不得动用正确答案：D,第 17 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工 程分包给丙施工单位。在丙负责的施工

10、现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据 建设工程安全生产管理条例，负责将该事故应有关政府部门上报的单位是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部正确答案：B,第 18 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 我国建设工程安全生产管理条例规定，对没有安全施工措施的建设项目，建 设行政主管部门不予颁发（ ）。A.建设工程规划许可证B.施工许可证C.建设用地规划许可证D.安全许可证正确答案：B,第 19 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题

11、承包商于2008年3月1日提交竣工验收报告，2008年3月10日发包人组织竣工 验收，在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议，提请工程质量鉴定，于2008年4 月1日质量鉴定单位提交鉴定报告，认为该部位的工程质量是合格的，承包商于2008年 4月20日将工程交付给发包人使用，则该工程的竣工日期是（ ）。A. 2008年3月1日B. 2008年3月10日C. 2008年4月1日D. 2008年4月20日正确答案：A,第 20 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 发包人负责采购的建筑材料，到货后与承包人共同验收时发现规格和等级

12、与施工 合同内清单规定不符，承包人应（ ）。A.自行将其运出工地B.要求发包人将其运出工地C.要求供货商将其运出工地D.要求供货的运输公司将其运回发货单位正确答案：B,第 21 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 甲省建筑公司在乙省承包了一项工程甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市 场管理条例发生冲突，应如何适用？（ ）。A.适用甲省建筑市场管理条例 B.适用乙省建筑市场管理条例C.由国务院裁决适用哪一个D.当事人自由协商适用哪一个正确答案：B,第 22 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如

13、真题，模拟测试题） 单项选择题 赵某在道路旁施工开挖管道沟未设置保护措施和警示标志，晚上李某骑车路过时掉人坑中，造成车损人伤。李某针对给自己带来的损害，可以向赵某要求（）。A.停止侵害B.恢复原状C.返还财产D.赔偿损失正确答案：D,第 23 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门负责人接到重大生产安全 事故的报告后，其正确的做法是（ ）。A.咨询有关专家B.报告上级领导，等候指示C.立即赶赴现场组织抢救D.立即处罚有关违章人员正确答案：C,第 24 题 (单项选择题)(每题 1

14、.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 甲市某企业向乙市某公司购买一批物品，合同对付款地点和交货期限没有约定， 发生争议时，依据合同法规定，下列说法正确的是（ ）。A.甲市某企业付款给乙市某公司应在甲市履行B.甲市某企业可以随时请求乙市某公司交货，而且可以不给该厂必要的准备时间C.甲市某企业付款给乙市某公司应在乙市履行D.乙市某公司可以随时交货给甲市某企业，而且可以不给该厂必要的准备时间正确答案：C,第 25 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 下列关于总承包单位与分包单位安全责任的表述

15、中，符合建设工程安全生产管理条例规定的是（ ）。A.总、分包单位对施工现场的安全生产各负其责B.总、分包单位的安全责任，由双方在分包合同中自行约定C.分包单位自行其是导致安全事故责任自负D.总包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任正确答案：D,第 26 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某工程建设项目开标过程中，主持人发现某投标文件中的投标价格大写金额为伍 仟万元，而小写金额为5200万元，评标委员会应（ ）。A.认定投标价格为5000万元B.否决该投标文件C.认定投标价格为5200万元D.要求该投标人澄清问题正

16、确答案：A,第 27 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 职工王某原在一家建筑公司工作并与公司订了为期5年的劳动合同。在合同期 内，王某以收人偏低为由，口头提出解除劳动合同，公司未予答复。过了32天，王某就 被一家房地产公司招用，并与该公司签订了劳动合同。依据劳动合同法，关于王某与 原建筑公司之间的劳动合同，下列选项正确的是（）。A.劳动合同解除，因为提前30日通知了用人单位B.劳动合同未解除，因为建筑公司没有同意C.劳动合同解除，因为收人偏低，劳动者可以随时解除劳动合同D.劳动合同未解除，因为任何一方提出解除劳动合同，都应

17、当提前30日以书面 形式通知对方正确答案：D,第 28 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其 处理办法是（ ）。A.责令工程停工B.责令限期改正，给予警告C.给予罚款D.责令限期改正正确答案：D,第 29 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 在欠缴税款数额较大的情况下，企业处分大额资产时，应当（）。A.向税务机关提交登记证件 B.向税务机关提交账簿凭证 C.向税务机关提供纳税担保 D.向

18、税务机关报告正确答案：D,第 30 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某建设单位与承包商签订施工合同时提供了虚假的工程项目批文等资料，后来该 项目被撤销，承包商受损，则建设单位应该承担的责任是（）。A.违约责任B.侵权责任C.刑事责任D.締约过失责任正确答案：D,第 31 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某工程监理咨询公司中标获得某市长途汽车中心站工程的监理业务，在熟悉施工 图时，监理工程师发现站房候车区部分大梁的配筋不符合建筑工程质量标准，不能满足

19、结 构安全性要求。对此，工程监理人员根据自己的权限和义务，应当（ ）。A.要求施工方改正B.通知设计方改正C.通知建设方修改设计D.报告建设方要求设计方改正正确答案：D,第 32 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 在工程结算中，发包方拖延付款，承包方提出应考虑支付利息以弥补因发包方拖 延支付的损失，则利息计算应该考虑（）。A.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息B 应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息C.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息D.应

20、付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息正确答案：C,第 33 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 我国安全生产法规定，生产经营单位建设项目的安全设施投资应当（）。A.列人建设项目概算B.列人经营成本C.列人生产成本D.独立报批正确答案：A,第 34 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组成项目经理部，任 命李强为项目经理。该项目部的材料管理员王亮的工伤社会保险费的缴纳者是( ）。A.甲建

21、设单位B.乙施工单位C.李强D.王亮正确答案：B,第 35 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某建筑公司中标了市政府办公楼工程，却未能按合同约定获得工程款支付，当事 人没有订立仲裁协议，为追究市政府的违约责任，施工单位应采取的处理方式是（ ）。A.提起行政诉讼B.进行仲裁C.提起劳动争议仲裁D.提起民事诉讼正确答案：D,第 36 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 建设单位未将保证安全施工的措施等有关资料报送有关部门备案的，责令（）。A.工程停工B.限期

22、改正，给予警告C.给予罚款D.给予刑事处罚正确答案：B,第 37 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 大学生小王2009年6月1日与东方建筑公司签订了书面劳动合同，期限为7年， 2009年7月5日大学毕业后，8月1日到公司报到。依据劳动合同法，东方建筑公司 应自（ ）起即与小王建立了劳动关系。A. 2009年6月1日B. 2009年7月5日C. 2009年8月1日D. 2009年10月10日正确答案：C,第 38 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 建设主

23、管部门如果对监理公司进行吊销资质证书的处罚，其适用的处罚程序应是（ ）。A.简易程序B. 般程序C.听证程序D.执行程序正确答案：C,第 39 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 关于合同变更，下列表述中正确的是（ ）。A.合同变更的类型可分为约定变更和协商变更 B.约定变更是指当事人可不经协商而变更合同 C.当事人协商一致，可变更合同 D.所有合同变更都应办理批准、登记手续正确答案：C,第 40 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某国有房地产开发商向某

24、建材供应商采购一批外窗上的真空玻璃，该建材供应商 将一批非真空玻璃作为真空玻璃卖给了该国有房地产开发商，致使开发商蒙受损失，依据 合同法的规定，该合同属于（）。A.无效合同B.有效合同C.效力待定D.可变更或可撤销合同正确答案：D,第 41 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹 措资金又将工程抵押给银行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包 人始终无法支付结算价款，于是双方协议将该工程折价，就该折价最先受偿的应是 ( )?A.甲材料供

25、应商 B.银行 C.承包商 D.先到先得，没有先后顺序正确答案：C,第 42 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 经建设单位同意，总承包商光华建筑公司将劳务作业分包给了北方建筑公司。由 于建设工程安全生产管理条例第38条规定(“施工单位应当为施工现场从事危险作业 的人员办理意外伤害保险。实行总承包的，由总承包单位支付意外伤害险。”)与建设工 程施工劳务分包合同(示范文本)的规定不符，光华建筑公司就是否应当为北方建筑公司 支付意外伤害险事宜发生分歧，你的看法是（）。A.按照合同约定，由北方建筑公司自己支付B.由光华建筑公司支付

26、C.由双方协商解决D.都不用支付，由员工自己支付正确答案：B,第 43 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 甲施工企业与乙建材供应商签订了100吨水泥采购合同，价款5万元，乙建材供 应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知了甲，则该合同的债权人为（ ）。A.乙建材供应商B.丙水泥厂C.乙建材供应商和丙水泥厂D. 丁开发商正确答案：C,第 44 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约承担5 万

27、元违约金。后建设单位违约，致设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单 位承担（ ）万元的违约责任。A. 4B. 5C. 9D. 10正确答案：B,第 152 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 单项选择题 某工程招标项目估算价为5000万元，则投标保证金最高不得超过（)。A. 20万元 B. 50万元C. 80万元D. 100万元正确答案：C,第 46 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，对于必须招标范围内的工程，达 到下列规模

28、必须招标的是（ ）。A.工程设计单项合同估算价40万元B.施工单项合同估算价250万元C.重要材料采购单项合同估算价50万元D.工程监理单项合同估算价30万元正确答案：B,第 47 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（ ）。A.主合同 B.从合同 C.无偿合同 D.计划合同正确答案：B,第 48 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和

29、解协 议。和解协议约定：将80万元债务减少70万元，协议生效之日起1个月内还清。协议生 效1个月后，乙公司并未履行协议约定。下列做法中正确的是（ ）。A.甲就乙违反协议的行为，向乙住所地法院提起民事诉讼B.由法院执行和解协议C.由法院依职权恢复原判决的执行D.甲向法院申请恢复原判决的执行正确答案：D,第 49 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 注册建造师有权（）。A.在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解

30、正确答案：D,第 50 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 推销员王某在试用期因怀孕完不成规定的任务被聘用单位扣发工资并最终解除了 劳动合同。如果王某不服，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，依据劳动合同 法，她应当向当地（ ）提出申请。A.人民法院B.劳动争议仲裁委员会C.人民政府的信访部门D.劳动监察部门正确答案：B, 第 51 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某公司在外地设立分公司并取得营业执照后，如果又办理了工商变更登记，应在 变更后30日内

31、向税务机关办理（ ）。A.注销税务登记B.变更税务登记C.纳税报告D.纳税保证正确答案：B,第 52 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某市政工程公司目前正在市区内施工，施工项目既有桥梁也有道路，施工现场大 都处于人口密集区。为了避免原材料供应不足，该公司进行了备料，运进施工现场的建筑 材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下 面说法正确的是（ ）。A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B.运输、装卸、存储过程中必须要采取密封措施或其他防护措施C.只要交纳罚款，可以不采取防护

32、措施D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法正确答案：B,第 53 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 下列对劳动争议调解委员会的表述正确的是（）。A.劳动争议调解委员会由劳动行政主管部门、同级工会、用人单位方面的代表 三方组成B.发生劳动争议，当事人可到企业劳动争议调解委员会申请调解C.经调解达成的调解协议具有强制执行的效力D.调解委员会主任由用人单位代表担任正确答案：B,第 54 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 在行政诉讼中，人民法院主

33、要审查的是（）。A.行政主体B.行政相对人C.行政行为D.行政法规、规章正确答案：C,第 55 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 某施工企业未取得安全生产许可证就进行施工，除责令其停止生产、没收违法所 得外，还应处以罚款，罚款限额为（ ）。A. 5万元以下B. 5万元以上10万元以下C. 10万元以上50万元以下D. 50万元以上100万元以下正确答案：C,第 56 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 王某口头提出与所在建筑公司解除劳动合同，该公司未予答

34、复，32天后与一家 房地产公司签订了劳动合同。王某走后，建筑公司生产受到影响，要求王某回公司上班。 同时，与王某所在的房地产公司联系，希望让王某回公司上班，但房地产公司以已签订劳 动合同为由，不予放人。于是建筑公司向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据劳动 合同法，关于房地产公司与王某的行为，下列选项正确的是（ ）。A.房地产公司招用已经解除劳动合同的王某，并给建筑公司造成经济损失，房 地产公司应当赔偿由此造成的经济损失B.房地产公司招用已经解除劳动合同的王某，虽然建筑公司受到损害，但房地产 公司不承担任何责任C.房地产公司招用未解除劳动合同的王某，并对建筑公司造成经济损失，房地产 公司应当承

35、担连带赔偿责任D.虽然房地产公司招用了未解除劳动合同的王某，但对于建筑公司经济损失，房 地产公司不应当承担任何责任正确答案：C,第 57 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 西安的甲公司欲购买北京的乙公司的产品，于2008年11月23日通过网络与乙公 司联系表达欲购买产品的意向，乙公司于11月30日发出一份电子版的空白制式合同，同 时邀请甲公司去其郑州的生产基地考察，并就合同条款进行商议，双方于12月10日在郑 州签署了设备订购确认书，12月12日甲公司领导在洛阳向乙公司发出了甲公司电子签名 盖章的电子版合同，乙公司收到后于

36、12月15日以同样方式签署合同并发给甲公司，甲公 司于当日收到。该合同成立的时间是（）。A. 2008 年 11 月 30 日B. 2008 年 12 月 10 日C. 2008 年 12 月 12 日D. 2008 年 12 月 15 日正确答案：B,第 58 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是（）。A.安全生产责任制度B.安全生产检査制度C.安全生产教育培训制度D.安全事故追究制度正确答案：A,第 59 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题

37、，模拟测试题） 单项选择题 下面法规中不属于广义的法律的是（）。A.建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.甲省建筑市场管理条例D.建设工程施工劳务分包合同(示范文本)正确答案：D,第 60 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 单项选择题 王某因被拖欠工资而将所在施工单位诉至人民法院，在一审法院开庭审理过程中， 王某生病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中正确的是（ ）。A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D.如王某败诉，不须赔偿先予执行给施工单位的损失

38、正确答案：B, 二、多项选择题（每题2分）第 61 题 合同债务转移应当具备的条件包括（）。A. 该债务有效存在B.该债务数额较大C.该债务具有可转移性D.须及时通知债权人E.须经债权人同意正确答案：A,C,E,第 62 题 根据建设工程文件归档整理规范，应当归档的监理文件包括（）。A. 监理规划 B.监理通知C.监理委托合同D.监理工作总结E.工程项目监理机构及负责人名单正确答案：A,B,D,第 63 题 下列选项中，属于必须实行监理的建筑工程包括（）。A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目B.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目C.项目总投资额为2000万元的体育场馆项目D

39、.项目总投资额在3000万元以上的学校项目E.建筑面积在5万m2以上的住宅建设工程正确答案：B,C,D,E,第 64 题 王某于2006年11月通过考试取得建造师资格证书，2007年6月1日进行了初始 注册，并取得注册证书。则下列表述中正确的有（ ）。A.王某必须在3年内不改变执业范围B.王某申请延续注册时应提交原注册证书C.2007年11月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到2010年 11月止D.王某的初始注册有效期至2010年5月31日E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册正确答案：B,D,E,第 65 题 下列对仲裁的理解正确的有（）。A.仲裁法的调整范围不包括劳动争议仲

40、裁B.仲裁的审理过程和裁决结果，非经当事人同意，不得公开C.仲裁机构的审理活动独立于当地的行政机构和司法机构D.对于仲裁厅的组织形式，当事人只能选择合议仲裁厅E.仲裁具有强制性特征，仲裁实行一裁终局制度正确答案：A,C,E,第 66 题 方某通过全国统考取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于具有二级施工企业 资质的东新建筑公司，他以建造师名义执业的范围包括（ ）。A.担任各类中小型建设工程施工的项目经理B.担任东新建筑公司承建的建设工程施工的项目经理C.从事该公司其他施工活动的管理工作D.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E.该公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务正确答

41、案：B,C,D,第 67 题 根据我国民事诉讼法，需要保全证据的情况有（）。A. 当事人申请 B.法院依职权C.证据可能灭失D.证据以后难以取得E.证据非常重要正确答案：A,B,C,D,第 68 题 .发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款， 发包人逾期不支付，承包人可以（ ）。A.将工程直接拍卖B.与发包人协商将工程折价C.向人民法院申请将工程依法拍卖D.向仲裁机构申请将工程依法拍卖E.将工程直接占有正确答案：B,C,第 69 题 下列有关合同履行中的抗辩权的表述，正确的有（）。A.合同履行中的抗辩权只发生于双务合同中B.合同履行中的抗辩权表现的是受损害方寻求公

42、力救济C.合同履行中的抗辩权体现的是暂时停止履行合同D.抗辩权行使后如果导致合同拖期，当事人应承担违约责任E.抗辩权的行使并不消灭合同的履行效力正确答案：A,C,E,第 70 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 多项选择题 某建筑公司聘用了 5名工人，其基本情况见下表:则某建筑公司需要对其定期进行健康检查的是（ ）。A.赵某B.钱某C.孙某D.李某E.王某正确答案：A,C,第 71 题 某建筑公司的技术员李某与公司发生劳动合同纠纷，并向劳动仲裁委员会提起仲 裁，在此期间，李某对劳动仲裁制度有了如下的理解，其中正确的是（）。A. 所有的劳

43、动争议仲裁都是遵循一裁终局的原则，当事人如果不服，另一方可 申请人民法院强制执行 B.对于发生法律效力的仲裁文书，可申请人民法院强制执行 C.劳动仲裁实行一个裁决后，当事人不服裁决，只能依法向法院起诉 D.仲裁庭作出裁决时，实行少数服从多数的原则，不同意见必须如实笔录 E.劳动争议发生后，当事人可以选择仲裁，或者选择诉讼正确答案：B,C,D,第 72 题 甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，乙公司拖欠甲公司工程款20万元， 按合同法的规定，上述合同权利义务终止的法定情形有（）。A.合同解除B.两公司的债务抵销C.两公司合二为一D.乙公司部分履行E.双方按约定履行完毕正确答案：A,B,C,E

44、,第 73 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题） 多项选择题 在合同履行中必须遵循的基本原则有（）。A.全面、适当履行B.公平合理C.平等自愿D.诚实信用E.不得擅自变更合同正确答案：A,B,D,E,第 86 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 多项选择题 2003年4月7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安 全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔 偿，两单位相互推诿。同年6月13日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。 下列说法错误的有（）。A.本案诉讼时效期间于2004年5月10日届满B.本案诉讼时效期间于2005年5月10日届满C.王某6月13日的行为引起诉讼时效中断D.王某6月13日的行为引起诉讼时效中止E.王某6月13日的行为引起诉讼时效延长正确答案：B,C,D,E,第 75 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题（如真题