建设工程施工劳务分包合同.docx

《建设工程施工劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同.docx（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、建设工程施工劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 工程名称： 承包范围： 甲方： 乙方： 合同签订日期：- 1 - 1 建设工程施工劳务分包合同 协议双方： 总包人名称 分包人名称 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 与甲方已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、 乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 工程名称 工程建设地点 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工

2、作日期： 开工年 年 开工月 月 开工日 日 结束工作日期： 竣工年 年 竣工月 月 竣工日 日 总日历工作天数为： 工期 天 4、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定 等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 本合同； 本合同附件； 本工程施工总承包合同； - 2 - 2 6、标准规范 除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 7、总包合同 7.1 甲方应提供总包合同，供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同的副本或复印件。 7.2 乙方应全面

3、了解总包合同的各项规定。 8、图纸 8.1 甲方应在劳务分包工作开工 天前，向乙方提供图纸 套，以及与本合同工作有关的标准图 套。 9、项目经理 9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ， 职称： 。 9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ，职称： 。 10、甲方义务 10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 10.2 除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用： 在 年 月 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施

4、工场地交付要求为： 。 在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求； 在 年 月 日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料； 在 年 月 日前完成办理下列工作手续： ； 在 年 月 日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为： ； 在 年 月 日前向乙方提供下列生产、生活临时设施： ，其交验要求与保护责任为： - 3 - 3 ； 10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析

5、测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收； 10.5 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 10.7 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬； 10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 11、乙方义务 11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发

6、包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 11.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施； 11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现

7、场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 11.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 11.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收； 11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起

8、的一切经济损失及各种罚款； - 4 - 4 11.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施； 11.9 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。 11.10乙方在进场后2日内必须将入场人员登记表报送甲方，若中途更换或新增人员，须及时将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必须对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带：身份证、劳动合同、特殊工种操作证、工资卡，并将上述证书复印件交给甲方。 11.11乙方必须按规定及时足额存入和发放农民工工资。非甲方原因不能按约定正常支付劳务报酬时，乙方不得发生拖欠并保证工程连续施工。若发生拖欠，甲方有权从未支付的款项

9、中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。 11.12 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 12.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。 12.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任

10、及发生的费用。 13、安全防护 13.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。 13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。 13.3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品，由乙方负责。 14、事故处理 14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进

11、行处理。 14.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。 - 5 - 5 15、保险 15.1 乙方施工开始前，甲方应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需乙方支付保险费用。 15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用。 15.3 甲方必须为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。甲方自行投保的范围为： 。 15.4 乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方*主管部门规定需交纳的其他费用，费用已包含在合同价款内，并为施工场地内施工机械设备办理保险，支付保险费用。

12、乙方自行投保的范围为： 。 15.5 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。 16、材料、设备供应 16.1 乙方应在接到图纸后 天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；甲方供货至施工场地，乙方无偿卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。 16.2 乙方应妥善保管、合理使用甲方按定额消耗量供应的材料、设备，材料、设备的交接、保管、使用执行甲方的相关规定。因保管不善发生丢失、损坏或材料消耗超过定额消耗量，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期

13、延误等发生的一切经济损失。 16.3 甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料： 采购材料费用为： 采购材料费用为： 采购材料费用为： 16.4 甲方委托乙方采购低值易耗性材料的费用，由乙方凭采购凭证，另加 不采用 %的管理费向甲方报销。 17、劳务报酬 17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算： 固定劳务报酬； 约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算； - 6 - 6 约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算。 17.2 本工程的劳务报酬，均为一次包死，不因国家政策变化或其他任何因素调整。 17.3 采用第种方式计价的，劳务报酬共计 元。 17.4 采用第种方式计价的，不同工

14、种劳务的计时单价分别为： ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元。 ，单价为 元； ，单价为 元； ，单价为 元。 17.5 采用第种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： 18、工时及工程量的确认 18.1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。 18.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲方确认。 18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 19、劳务报酬的中间支付 19.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报

15、酬的，乙方与甲方约定按下列方法支付： 合同生效即支付预付款 元； 中间支付： 第一次支付时间为 年 月 日，支付 元； 第二次支付时间为 年 月 日，支付 元； 19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，乙方与甲方双方约定支付方法为 。 19.3甲方在向乙方支付劳务报酬时乙方必须出具合法有效票据。 20、施工机具、周转材料供应 20.1 甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。如需要乙方运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。 - 7 - 7 20.2

16、甲方应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。 20.3 甲方应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。 21、施工变更21.1施工中发生对原工作内容进行变更，分包人应按照承包人发出的变更通知及有关要求实施。 21.2因变更增加工程量，劳务报酬相应增加，工期不予顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整；因变更导致关键线路改变，工期予以调整。 21.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 21.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。 22、施工验收及保修 22.1 乙

17、方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。 22.2 全部工程竣工一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量承担保修责任，在质量保修期内乙方负责无偿维修。 22.3全部工程竣工经发包人验收合格后，甲方根据乙方劳务报酬结算价款预留 % 质量保修金，保修期限为 年，保修期满后无质量问题及时退还。 23、施工配合 23.1 乙方应

18、无偿配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以无偿配合。 23.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。 24、劳务报酬最终支付 24.1 全部工作完成，经发包人认可后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料。 24.2 甲方收到乙方递交的结算资料后，经甲方项目经理部施工、计划、物资、质量、安全、财务等主管人员确认后由项目经理予以

19、确认。甲方项目预算员依据经项目经理确认的资料给予价款计算，并经甲方项目经理确认后，报甲方主管部门审核- 8 - 8 确认，经甲方主管领导审定批准后生效,未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。甲方财务部门据此向乙方支付劳务报酬尾款。 24.3 乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。 25、违约责任 25.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： 乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止合同，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。 乙方因自身原因延

20、期交工的，每延误一日，应向甲方支付 金； 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 的违约金； 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 违约金 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 25.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 26、索赔 26.1 甲方根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。 26.2 在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的

21、情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。 26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 26.4 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可向乙方索赔。 27、争议 27.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议： 双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁； 向有管辖权的人民法院起诉。 元的违约- 9 - 9 27.2 发生争

22、议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果： (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； (2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受； (3) 仲裁机构要求停止合同工作； (4) 法院要求停止合同工作。 28、禁止转包或再分包 28.1 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。 29、不可抗力 29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 29.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工

23、作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担： 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担； 甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担； 甲方提供给乙方使用的机械设

24、备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担； 停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担； 工程所需清理、修复费用，由甲方承担； 延误的工作时间相应顺延。 29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 30、文物和地下障碍物 30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项- 10 - 10 目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此

25、发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。 30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。 31、合同解除 31.1 如乙方不能全面履约本合同约定的内容，甲方有权解除合同。乙方无权要求甲方支付已完工程的劳务报酬，并赔偿由此造成的甲方的损失。 31.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙

26、方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。 31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。 31.4 非乙方自身原因造成合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 32、合同终止 32.1 双方履行完合同全部义务，

27、劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。 33、合同份数 33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本 份，甲方执 份，乙方执 份。 34、补充条款 - 11 - 11 35、合同生效 合同订立时间： 订立年 年 订立月 月 订立日 日 合同订立地点： 合同订立地点 本合同双方约定 签字并盖章 后生效。 附件一：甲方供应材料、设备、构配件计划 附件二：甲方提供施工机具、设备一览表 附件三：甲方提供周转、低值易耗材料一览表 甲方：承包人名称 乙方：分包人名称 住 所：

28、 承包人住所 住 所： 分包人住所 法定代表人： 承包人法定代表人 法定代表人：分包人法定代表人 委托代理人： 承包人委托代理人 委托代理人： 分包人委托代理人 开 户银 行： 帐 号： 邮 政编 码： 承包人开户银行 开 户银 行： 分包人开户银行 承包人账号 承包人邮编 帐 号： 分包人账号 邮 政编 码： 分包人邮编 附件一：甲方供应材料、设备、构配件计划 序号 附件二：甲方提供施工机具、设备一览表 序号 品种 规格型号 单位 数量 供应时间 送达地点 备注 品种 规格型号 单位 数量 单价 质量等级 供应时间 送达地点 备注 - 12 - 12 附件三：甲方提供周转、低值易耗材料一览表 序号 品种 规格型号 单位 数量 供应时间 送达地点 备注 - 13 - 13