通用版展览工程施工合同范文.doc

《通用版展览工程施工合同范文.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通用版展览工程施工合同范文.doc（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、通用版展览工程施工合同范文 工程的工期,是招投标的重要条件,也是施工企业非常重要的施工管理点,展览工程施工合同是怎样的呢?以下是为大家整理的通用版展览工程施工合同范文，供大家参考学习。#展览工程施工合同1#甲方：_乙方：_经甲乙双方协商，就乙方承包_ 博览中心工程轻工。具体事宜达成一致意见，并签订以下条款：一、项目名称及内容1、项目名称：_2、内容：_。二、工程期限自合同签订之日起至 年 月 日，乙方按甲方要求在保证质量前提下，完成本馆工程并保修一年。三、工程造价及付款方式1、电子沙盘每平方米：_。总造价按实际面积算为人民币_元。除甲方提出增加展览项目和变动内容，工程费不得变更。2、付款方式：

2、一月压一月，工程完工后10日内结清。四、工程质量及验收1、乙方施工必须符合国家有关工程、工艺质量标准及国家陈列布展工程有关规范要求，确保工程质量达到总体设计效果。2、乙方在甲方提供的布展方案和平面图的基础上进行施工，在施工过程中若乙方施工质量、工程进度达不到合同要求或严重违反安全操作规程造成责任事故和安全隐患，甲方保留终止合同的权利，由此造成的损失由乙方负责。3、因乙方原因未按时完工，每逾期一天甲方按总造价的5%对乙方进行罚款。五、甲方责任1、甲方应提供乙方方案及平面分布图作为乙方施工的依据，并按合同约定及时付款，以保证乙方施工顺利进行，如因甲方迟误造成乙方不能按时完工，责任由甲方负责。2、甲

3、方参加并承担对施工现场进行指挥协调的相关责任，保证施工顺利进行。3、甲方负责设计施工的材料水电保障。六、乙方责任1、严格按照甲方设计要求，用料标准及正确的工艺流程制作施工，并确保按期完工。2、服从甲方现场调度指挥，遵守现场管理规定和安全操作，如乙方发生违法乱纪事件和因违反安全规则而出现工伤及车辆事故等，责任全部由乙方负责。3、乙方人员应服从场馆安全和值班人员指挥，严格按制定路线进场施工，不得在施工现场以外的办公区随意走动喧哗。4、展厅建筑及各种有关设施，如因乙方操作不当损坏的由乙方负责赔偿。5、乙方人员食宿自理，包括往返车费。6、乙方人员不得在施工当地雇佣民工。七、其它1、根据施工质量和使用情

4、况，甲方可适当延长保质期，但无特殊情况保质期一般不超过十二个月。2、本合同共三份，自签订之日起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日#展览工程施工合同2#甲方： 签约时间：乙方： 签约地点：为规范安全施工，保护双方的合法权益，根据中华人民共和国合同法及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方的展台设计和搭建，经友好协商达成如下协议：一、工程概况乙方接受甲方委托，对甲方的 会场布置进行施工搭建。进场搭建日期： 20_ 年 月 日施工地点： 国际会议展览中心户外广场 完工日期：

5、20_ 年 月 日二、工程价款及结算方式：1、总价款：(大写)元(其中; 设计费元，管理费( %)_元，税金( %)_元)。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2、合同签订后，甲方支付总价款的_%，计_元，_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。_年_月_日前，甲方支付总价款的_%，计_元。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_日内一次付清。三、施工准备及双方的义务(一)甲方工作1、甲方应开工前_天，向乙方进行现场交底。2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及其他行为的协调工作。3、指

6、派_为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。(二)乙方工作1、对甲方进行图纸或作法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。2、指派_为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。四、违约责任1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的买卖违约金，并承担因此造成的其他经济损失。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方

7、支付乙方_元; 甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。3、由于乙方大原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元。4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。五、本合同形式_份，具有同等法律效力，合同附件为本合同的组成部分。甲 方： 乙 方：单位名称(盖章)： 单位名称(盖章)：地 址： 委托代理人：电 话： 电 话：#展览工程施工合同3#委托单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)依

8、据中华人民共和国合同法及行业内有关规定，为明确双方责任，加强合作，保证施工顺利完成，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守执行。具体条款如下：一、工程概况：2.工程项目制作详细内容以本合同附件：工程报价表(附件一)、设计效果图(附件二)、施工图(附件三)为准，合同附件与本合同具有同等法律效力。二、施工前期工作图纸定稿：1.甲方展位设计效果图(附件二)由乙方提供，乙方保证该设计效果图由乙方原创，如该设计效果图侵害第三方利益，由此产生的一切法律后果由乙方承担。2.为确保施工的顺利进行，甲方应于 20_年4月5日 之前确定最后设计施工明细方案;施工图纸(附件三)经确认后，双方均不得再自行修改，否则修改

9、方将负担给对方造成的经济损失。3.遇不可抗力因素，方案必须修改时，修改方必须经对方同意并负担因修改产生的费用。4.甲方在看过最终方案后提出必须修改要求后，必须给乙方一定的修改时间和意见。三、付款办法：1.按双方最后确认的图纸为准，总计工程款 。(以上价格不含税,注：代交电费及场地管理费共 。2.甲方应于合同签字生效后即日,将合同第一期款项50￥ 支付给乙方;会议结束后3天之内，甲方将合同第二期款项50￥ 支付给乙方。四、施工期间双方的责任和义务1. 乙方必须严格按照图纸施工按质按量完成;必须严格执行馆内的各项规章制度。2. 甲方现场增加项目所产生的费用，甲方必须以现金方式即时支付给乙方;如有甲

10、方提供的安装构件，甲方必须于乙方进场施工第一天将构件运到施工安装现场。3. 甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续及证件。4. 乙方应在月点前完成全部工程制作，并交付甲方验收、使用;对由乙方租用给甲方的展具，甲方在使用过程中如发生毁坏或丢失，甲方必须按价赔偿。5. 乙方保证甲方工程的质量及结构的安全性，如发生非人为事故，责任由乙方承担，不可抗力除外。6. 乙方前期准备和工作准备充足，甲方须在合理范围内增加一定的分数。7. 如乙方成员在突发情况下迟到或者缺席，甲方不得扣乙方分数。五、工程验收：1. 乙方应严格按照双方最终确定的图纸施工，为甲方提供便利条件，乙方同时承担由自身原因导致的返工、修改的费

11、用。2. 甲、乙双方及有关人员在现场施工的同时依制工程制作明细单的内容，结合效果图，施工图等相关的资料进行检查验收。如有不合格或要修改的地方甲方应出具书面材料说明，若甲方未按合同约定期限进行验收，视为验收合格。六、违约责任：1. 因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失，由甲方自行承担。2. 甲方必须按时支付工程款项，否则由此造成的工程延误及相关后果，由甲方自行承担。3. 如甲方逾期不支付工程款，则从逾期当日起,每天按合同总额的1%向乙方赔偿违约金。4. 乙方未按合同要求施工而给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在施工上继续采取补救措施，并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。5. 在质量

12、验收前发生的工程质量问题而造成的经济损失，责任由乙方承担。七、合同纠纷解决方式：本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。八、合同生效及终止：1.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执1份。合同自签字之日起即时生效。2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。3.本合同甲乙双方盖章后，传真有效。4.本合同末尽事宜，由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。甲 方： 乙 方：签约代表：_ _ 签约代表：_签订日期：_ 签订日期：_通用版展览工程施工合同范文（文库搜索） 实用版承包工程施工合同格式大全 通用版防水施工合同范文大全 昆明市建筑工程施工合同范本大全 2020道路工程施工合同书范文下载 道路工程施工合同书格式大全 绿化工程施工合同范本5篇 电力施工合同范本五篇 最新建筑工程承包合同范文 标准版建筑工地用工合同范文 通用版商业合作合同书范本大全