最新造林绿化工程合同书格式.doc

《最新造林绿化工程合同书格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新造林绿化工程合同书格式.doc（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、最新造林绿化工程合同书格式 在我国的造林绿化工作中,伴随着我国社会经济的发展和科学技术的进步,也推动了造林绿化工作的发展,提高了造林绿化的水平。造林绿化工程合同书是怎样的呢?以下是为大家整理的最新造林绿化工程合同书格式，供大家参考学习。#造林绿化工程合同书1#甲方：乙方：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。第一条 工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程内容：水4、 承包方式：5、 方米42.92元第二条 工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。第三条 工程延误1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况

2、下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条 甲方工作确保施工面，现场做到三通一平。 确保乙方施工用水及养护用水、用电。 甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。第五条 乙方工作1、 乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。3、 乙方应遵守工程建

3、设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。第六条 质量验收1、 苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于 %2、 土建工程及换土工程要按图施工。 苗木质量要经卫生防疫部门检验。第七条 付款方式验收合格后付35% 第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5%第八条 工程保修项目及保修期限第九条 有关补充协议和补充合同第十条 争议处理合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方公章 乙方公章法定代表人或代理人签字： 法定代表人或

4、代理人签字：月日 年日#造林绿化工程合同书2#建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、承包项目工程概况1、 项目工程名称：2、 项目工程地点：3、 施工范围：造林绿化面积约亩。二、工程工期1、 总工期为75天开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。2、 如遇以下情况者，工期相应顺延：(1) 可归责于甲方的其他原因(如设计变更等)。(2) 自然灾害等。三、营建造林绿化工程的技术措施及质量1、全山除草、清理灌木质量要求：植树造林前，将全山杂草和灌木砍伐、清除出林地。清

5、出一条1米得水平造林带(造林带间相隔2米)。2、打穴要求：(1)打穴规格：造林穴规格为每穴60cmX60cmX50cm。(2)株行距：2mX2m(每亩约为167株)把挖出的泥土放在穴的两旁，让土壤自然风化，除去土壤中的虫蛹，改善土壤的理化性质，提高土壤肥力。3、回土要求：回表土时，将穴四周3cm厚的表土打碎，清除杂草、树根、石块、芒头，每穴放施基肥1公斤，当回土到穴的三分之一时，并于穴土充分混匀，继续回土到平穴、穴土表面略倾斜、以提高树穴的蓄水功能。4、种植技术(1)造林树种为：樟树、桂花、红锥。种植是做到树苗的根系舒展，扶植苗木，适当深裁压实。最后用松土回穴成馒头状保证树苗成活率95%以上，

6、一年内如遇死苗，甲方提供树苗，乙方负责免费补种。(2)树种种植以分区方式种植。5、特别约定(1)树种购买由甲方负责并运输到山脚。(2)完工后抚育护养另行制定新合同。四、工程造价及工程款支付方式1、 工程造价：经双方确定本工程的造价按照实际造林面积计算，单价600元/亩(包含劳务税)。2、工程完工，经甲方对工程验收合格后，出具工程验收证明书，凭劳务发票结帐再全额付款。五、甲方义务1、委派现场工地代表和监督，处理设计施工技术等问题。2、按规定对主要工序进行检查、监督、验收。六、乙方义务1、 按照施工设计保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。2、 指定工程负责人量、安全等一切有关事宜。3、 按要求

7、向甲方提交工程进度表。七、工程验收1、乙方完成前一道工序经甲方验收符合质量标准后，方可进行下一道工序施工。2、工程竣工后，甲方根据国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止，并规定的时间完成。3、工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上签字盖章。八、违约责任1、甲方的责任：(1)乙方验收通知书送达五日后必须进行验收。(2)不按合同规定支付工程款的，按人民银行逾期贷款利率计付违约金给乙方。2、乙方的责任：(1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任，应赔偿甲方由此造成的实际损失。(2)工程中途由于乙方原因造成的返工，应采取措施弥补。造成的损失，

8、均由乙方承担。(3)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(4)在施工过程中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。九、 附则1、本合同如有未尽事宜，经协商同意可由甲乙双方签订附则共同遵守。如单方面不履行本合同造成对方损失的，由责任方承担。2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、本合同自双方正式签字盖章之日起生效，至甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。甲方： 乙方： 代表：签约时间： 年 月 日#造林绿化工程合同书3#建设单位(甲 方)：承建单位(乙 方)：为确保该工程的顺利进行，

9、经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。第一条 工程概况1、 工程名称：园林绿化2、 工程地点： 北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦3、 承包方式：包工、包料4、 工程造价：壹拾万元人民币第二条 工程期限本工程20_年8月20日开工，20_年10月10日竣工。第三条 工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意， 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前 24 小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因

10、乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条 甲方工作1、 确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条 乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用， 由乙方承担。第六条 质量验收工程质量应达到城市绿化施工及验收规范标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。第七条 付款方式工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条 争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所 在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方公章年 月 日法定代表人或代理人签字：年 月 日 法定代表人或代理人签字：乙方公章最新造林绿化工程合同书格式（文库搜索） 绿化工程施工合同范本5篇 关于绿化施工合同范本5篇 2020绿化苗木购销合同格式大全 最新绿化植物租赁合同协议范本下载 新版河南省绿化服务合同模板下载 道路工程施工合同书格式大全 2020道路工程施工合同书范文下载 农村林地转让合同范本精选3篇 关于山林树木买卖合同范本5篇 林地流转合同样本下载