2020新版工程劳务承包合同模板.doc

《2020新版工程劳务承包合同模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020新版工程劳务承包合同模板.doc（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、2020新版工程劳务承包合同模板 在工程施工中,劳务分包是不可少的。那么工程劳务承包合同又是怎么一回事呢?以下是为大家整理的2020新版工程劳务承包合同模板，供大家参考学习。工程劳务承包合同1甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。一、项目概况1、工程名称：海南润城国际公寓;2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;3、结构形式：框架结构;4、最高层数：十七层;5、建筑面积：22503.06平方米。二、施工质量要求本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。三、工期酒店部分自20_年

2、4月 日开工，20_年8月31日竣工，公寓部分20_年4月 日开工，20_年9月30日竣工。四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。五、合同价款按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、

3、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。六、甲方权利与责任1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;2、甲方及时按照

4、合同约定的时间支付乙方进度款;3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责;4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合;6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用;7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。七、乙方权利与责任1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审

5、批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划;2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行如实反映。八、付款方式乙方进入现场施工至0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的

6、形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%九、违约责任1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币;2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼

7、。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。(以下无正文)甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程劳务承包合同2甲方乙方 立合同单位：以下简称甲方根据施工需要，现将烈士陵园东侧地块瓦工工程劳务分包给乙方施工，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包条例以及甲方与业主签订的建设工程施工合同，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条、工程名称：烈士陵园东侧地块( )楼工程;第二条、分部项工作内容： 临设、文明工地建设、生活区卫生(含厕所)及图纸内的工程量。第三条、承包方式：劳务单包。第四条、工期开工日期:临设开始

8、竣工日期: (具体结合土建总包的进度要求)第五条、质量质量目标： 合格，一次验收通过 。第六条、合同价款：按实结算，(暂定，具体以结算为准)。第七条、甲方工作1. 工程开工前提供一套施工图纸给乙方，交代工作范围，进行分部项工程技术交底及安全技术交底。2. 甲方编制工程施工计划，便于乙方进行劳动力的安排。3. 对乙方施工的分部项进行质量监督、验收。发现质量不合格，有权指令乙方进行返工，质量标准按建筑规范及施工说明书(或施工交底)。4. 负责对乙方在工程质量、进度、安全等生产工作上的检查、指导和督促。5. 提供必要的临时设施和食堂搭伙的方便。第八条、乙方工作1. 乙方在开工前组织有关人员学习审阅图

9、纸，参与图纸会审，做好施工前的准备工作。2. 组织技术良好，有一定安装工程施工经验的工人进场施工，特殊工种提供操作证。3. 负责现场乙方所有参与施工的人员的管理工作。4. 参与甲方与业主、土建及其他单位在施工过程中的组织协调工作，同时根据进度要求按时完成施工任务，并对施工质量负责5. 服从甲方的工期、质量、安全、材料、现场文明、综合治理等各方面的管理并不得违背。6. 本工程的所有施工机械由乙方负责，但大型设备的吊装设施另行考虑。7. 乙方人员的食宿由甲方提供食堂和宿舍，原则上人员不得私自离开工地，乙方人员私自离开工地后发生的交通事故等意外人身伤害甲方不承担任何责任。8、乙方在工程开工后不得以任

10、何理由私自停工或中途离场，私自停工或中途离场所带来的所有损失将由乙方承担(于劳务费中扣除);中途离场者前期产生的劳务费用在离场时只结全部费用的50%。乙方私自停工或退场的，下一进场方合同价高出本合同价的部分、因此延误工期产生的一切费用等于结算费中扣除。9、尊重业主，监理，总包单位及甲方等施工管理人员。第九条、结算办法及支付方式1、以建筑面积计算，单价为 68 元/m2;减少部分以定额所含人工费扣除;2、支付方式支付方式如下： 每月付发施工人员生活费1000元/人，费用(当年产生的劳务费)余额年底结算 。第十条、各项管理规定为保证工程生产进度、质量、安全、现场文明、综合治理等的正常进行，实行费用

11、与工期、质量、安全等方面的挂钩，具体办法如下：1. 工期方面1) 乙方必须结合总包的实际进度，在甲方的组织安排下，保证充足的劳动力，与总包、其他相关专业相互配合，确保自身进度的正常进行，同时，不能影响总包及其他相关专业的进度。2) 如若乙方原因，造成工期拖延，或影响其他相关专业而造成损失，甲方有权根据实际损失，向乙方索赔;3) 如若乙方不按质量要求和甲方进度计划完成任务，甲方有权另行安排人员施工，工程量按实从乙方工程总量中扣除，劳务单价按劳务总价的平均单价确定，乙方应积极配合，不得阻挠，以确保工程总工期的实现。4) 若由于工程总合同的需要，造成安装工期的顺延或提前，乙方无条件服从，并保证自行合

12、理调整劳动力。2. 质量方面：1) 乙方必须严格按施工图、国家现行施工规范和验收标准的要求进行施工，并严格按甲方专业施工员的工程技术交底的要求施工，不得以任何理由和借口采取其他方法。如果有好的建议或其他方法，应先向甲方专业施工员建议，经同意后方可实施。2) 乙方施工部分必须确保一次合格验收，如由于乙方原因不一次合格或管理混乱等造成的质量问题、工期延误及影响甲方声誉等，乙方必须整改并承担由此造成的返工损失(不仅包括乙方损失的部分，还包括甲方损失的部分)。3. 安全方面1) 甲方对乙方进场人员进行三级安全教育，认真对班组人员进行安全技术交底。未经安全三级教育者，不得入场施工作业。乙方应认真遵守有关

13、施工安全操作规程，认真对班组人员进行安全技术交底。乙方必须采取必要的措施确保施工安全，若因乙方违章造成安全事故或因安全事故引发的后果和责任，均由乙方承担。2) 乙方必须选派身体健康(无妨碍施工作业的疾病，符合劳动法规定的人员(工人最低年龄不得小于18周岁)且能适应高空夜间作业的施工人员进场，若因乙方自身疾病等原因，在现场施工中突然发病及因此引起的全部后果和责任，均由乙方承担。3) 施工中乙方人员必须严格执行甲方的各项管理，服从甲方安全管理人员的监察。4) 对于乙方施工中造成的安全隐患及事故，由此造成的整改费用或损失由乙方负责;4. 现场文明方面由于甲方需要积极配合总包方创建现场文明工地，因此，

14、乙方必须做好现场文明工作，严格按省级文明工地的管理要求进行，做到当日做当日清，工完料清，场地净。甲方可随时通知乙方做好迎接检查的准备工作，直至整改到符合甲方要求的标准为止。确保本工程在南通市级文明工地验收中一次性通过。5. 综合治理方面1) 故意损坏或拆除安全设施的，每发现一处罚款200元。2) 故意危害工地安全，罚款1000元，形成危害结果的，将依法追究其刑事责任。3) 施工区内乙方不得随意将家属与子女带入，非施工人员不得入内。4) 严禁上班时间喝酒和酒后上班，发现须责令其不得上班，并罚款1000元/人。5) 在工地场严禁赌博，发现后将处于100元/人次。6) 在施工期间，严禁打架斗殴。如发

15、生，甲方将对乙方处于50020_元的罚款，另责令其限时退场，如造成严重后果的，将依法追究刑事责任。7) 乙方人员如有盗窃公共或他人财物的，发现一次，除给予2001000元的罚款外，还将其退场，并可依法追究刑事责任。8) 施工作业现场工作期间，必须穿戴后工作服，严禁穿拖鞋、高跟鞋、不利于安全的其他鞋类，严禁打赤膊，穿背心上班，发现一次罚款50元。9) 对已完成的产品(不管是自己的还是他人的)，都应加以保护，如发现乙方损坏，视情节轻重给以修复或赠偿并承担全部责任。10)夜间施工应尽可能降低噪声，如发现故意敲打钢管或大声大叫，发现一次处于50100元不等的罚款。11)每次罚款在劳务费中当扣。第十一条

16、、其它条款1. 双方代表甲方派 同志为现场代表，乙方派 同志为现场代表，相互协作并履行本合同。2. 合同的份数本合同正本一式两份，双方各执一份，副本一式陆份，双方各执三份。3. 合同的生效本合同双方签字后生效。合同生效后，除合同约定的外，任何一方不得擅自变更或解除，如需变更或解除，必须经双方协商一致后订立书面协议，如若违约，由责任方承担违约责任。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程劳务承包合同3甲方：法定代表人：住所：邮编：联系电话：乙方：身份证号码：家庭住址：邮政编码：电话：鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据中华

17、人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。第一条、 劳务合同期限本劳务合同期限为 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。第二条、 双方权利义务1、 乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。2、 甲方根据业务需要，委托乙方承担 工作。3、 乙方工作时间根据甲方需要确定。4、 乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。5、 乙方在为甲方提供劳务中知悉

18、的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。6、 甲方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。7、 乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。第三条、 劳务报酬支付1、 甲方每月 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。2、 甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保底酬金 元以及奖金。奖金的计算方式为：3、 _4、 _5、 如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。第四条、 合同的终止与解除1、 本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。2、 甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支

19、付任何补偿。3、 乙方需要提前解除本合同，应提前7日通知甲方，或补偿甲方 元代替通知。4、 本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。第五条、 违约责任1、 甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金。2、 乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。第六条、 争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条、 文本及生效1、 本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。2、 本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。甲方：_公司 乙方：日期： 年 月 日2020新版工程劳务承包合同模板