锤击管桩施工合同.doc

《锤击管桩施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锤击管桩施工合同.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 分合同编号：预应力管桩基础工程施工合同工程名称：发 包 方：承 包 方： 预应力管桩基础工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容： 1、按甲方提供的施工图纸施工,并且达到设计要求。2、锤击500-AB管桩约441条, 设计桩长约10米，单桩承载力设计 KN，工程量约 米。（四）承包方式： 1、乙方以包工包料:包500-AB管桩材料费、机械设备费、人工费、施工定桩位、包安全、包质量、包验收合格、包资料等的方式承包此工程第二条：工程单价及计

2、量：1、综合承包单价为：500-AB管桩实桩为/米, 送桩（空桩）部分为元/米2、本工程综合考虑了锤击桩的工程量及进出场、按拆费，每台锤击桩机一次性补10000元（壹万元整）。3、计价桩长为桩底至自然地面（露出地面部分桩长不计算）计算，其中实桩部分按桩底（不含桩尖长度）至成桩桩顶面计算，其余为送桩（空桩）部分。按实际完成工程量结算。第三条：工期 按双方商定总工期为 天（不含桩检测时间），自2012年12月25日开工至2013年 月 日竣工止。实际开工以双方现场管理代表签字为准。第四条工程质量标准1、乙方应认真按照国家、广东省现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/总包单位依据合同发出的

3、指令严格施工，随时接受甲方/监理单位/总包单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。2、竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业质量检验评定标准合格等级。因乙方原因造成工程质量（含施工质量及材料质量）达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。由此产生的一切经济损失由乙方负责3、工程质量（含施工质量及材料质量）达不到合同要求，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任。第五条工程款支付和结算 1、 基础桩每完成 根后支付完成工程量的 %。全部完工支付工程款的 %，余款待桩验收合格后 1 个月内支付

4、清。第六条双方责任（一）甲方责任:1、甲方委派 同志为驻工地代表，行使甲方权利与履行甲方义务，并负责各项原始记录及变更签证。2、负责办理管桩工程施工报建等有关行政手续及费用。3、开工前搞好施工场地的“三通一平”，道路、场地、水电设施满足材料运输施工机械作业所需。4、及时将水准点、坐标控制点提交乙方。开工前3天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。5、清理地上和地下的施工障碍物(例如高空电线、地下通讯电缆、旧基础、地上构筑物等)。6、负责处理施工场地邻近建筑物的安全防护工作。7、负责组织该管桩静载和动测试验，并承担相应费用。8、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的3天内

5、会同设计方进行处理并签证。 9、甲方提供现有的电源驳接点。（二）乙方责任:1、桩机进场同时提供、管桩材料合格证、每台桩机的合格证、桩机司机操作证、焊工操作证等资料。编制施工组织设计或施工方案送甲方审批2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。 凡施工期间由于乙方原因导致的施工质量、安全事故，由乙方负责并报告甲方及有关部门。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险、安全措施。3、乙方派 同志为驻工地代表，行使乙方权利与履行乙方义务，全面负责施工现场乙方日常工作。4、做好施工原始记录,负责编制桩基础的竣工资料，

6、5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。8、竣工验收后，施工单位人员必须在5天内撤离施工现场。9、承担因管桩材料质量引起的工程质量问题，配合甲方组织工程竣工验收。10、乙方负责管桩的定位和放线，负责做好工程资料，绝对服从甲方项目的各种管理。11、搞好现场文明施工，做好安全保卫工作，并承担其安全责任。进场工人必须戴好安全帽、胸牌等，费用由乙方负责。12、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、环卫等管理规定。13、若因乙方施工原因造成的断桩、桩移位等桩质量问题，则相关损失由乙方承担。第土条 其他约定条款： 本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。第十二条 争议解决方式发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。 第十三条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后自动失效。本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本贰份，甲乙双方各执壹份。发包人（盖章） 承包人（盖章）甲方代表： 乙方代表：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日