建设工程施工合同补充协议（铁岗） .doc

《建设工程施工合同补充协议（铁岗） .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同补充协议（铁岗） .doc（3页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、建设工程施工合同补充协议甲方：*经济发展公司（下称甲方）乙方：*建筑工程公司 （下称乙方）甲、乙双方于二OOO年九月二十二、二十三日签订共六份的深圳市建筑工程施工合同书（下称合同），就甲方将其铁岗村标准、东升、贤兴阁厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据该建设工程的具体情况，就合同未尽事宜，双方达成如下补充协议。第1条 工程项目1.1 工程名称：铁岗村标准厂房、铁岗村东升厂房、铁岗村贤兴阁厂房、铁岗村标准厂房配套员工宿舍、铁岗村东升厂员工宿舍、铁岗村贤兴阁宿舍。其中厂房三栋，建筑面积约12000平方米；宿舍三栋，建筑面积约5000平方米。工程地点、工程内容、承包范围按合同约定。上

2、述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报和办理，以保证项目建筑的合法性。乙方仅按甲方的指示（签证）如期开工。若因工程项目的建审批准手续没有办妥，以致政府或政府主管部门或司法机构责令停工、处罚等，由此所产生的一切损失（包括乙方的所有损失）和责任，均由甲方承担。1.2 开工日期：合同约定的开工日2000年9月26日和9月28日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况，开工日以甲、乙双方另行签证日期的为准。预计的竣工日在2001年7月30日。1.3 合同价款：工程预算造价为人民币1400万元。以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算，按合同第1.4的规定执行。工程量增减以设计院出具的变

3、更通知书经甲方现场签证为准。增减的工程量的结算，按合同第1.4的规定执行。第2条 工程款支付2.1 按合同约定，甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难，要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。2.2 根据本协议第2.1条的规定，甲方应于2001年7月30日前向乙方支付工程款人民币300万元；2001年12月30日前，甲方应再向乙方支付工程款人民币200万元。2.3 其余工程款，乙方同意甲方从2002年1月至2003年12月共24个月的期间内，按月平均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的15日前。此部分款项，在本协议中称为欠款。2.4 鉴于乙方给予甲方的付款

4、的宽容，甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为：（工程决算总造价甲方预付的500万元工程款甲方已支付的欠款）月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。第3条 甲方违约的责任3.1 甲方违约，应按合同第15条的规定承担违约责任。3.2 甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款，应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息10厘计，计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时，工期相应顺延，乙方有权停止或中止施工，由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失，甲方应负责赔偿。3.3 甲方不能按本协议第2.3条的规定，按

5、月向乙方支付欠款，自逾期之日起，应按月息10厘计向乙方支付资金占用利息。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款。3.4 甲方不能按本协议第2.4条的规定，按月向乙方支付工程款（欠款）的资金占用利息，自逾期之日起，应就该月应支付的资金占用利息按月息10厘计向乙方支付赔偿金。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款（包括资金占用利息）。3.5 工程造价决算后，甲方应按乙方的要求，就欠款出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续，重新出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。3.6 鉴

6、于甲方欠款，占用乙方的流动资金，使乙方承担了银行贷款利息。因此，在还款期内，如中国人民银行规定调高银行贷款利率，甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水平的基础上，按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方，以确保乙方不受损失。3.7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前，乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。第4条 甲方保证4.1 工程开工时及之后，甲方未能办妥工程建设的批准手续，政府或政府部门干预，工程停工，或经任何的诉讼（仲裁）程序，合同和本协议被确认为无效，甲方应承担所有责任，赔偿乙方的所有损失，包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费

7、、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费；乙方支付的材料款、设备款；依本协议乙方可得的利润等等。本项的规定具有独立性，在合同和本协议被依法确认为无效时，本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。4.2 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前，甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户、出售、抵押给任何第三人；也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。合同项下的工程（包括单项工程）完工后，甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记，并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。第5条 与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程，如甲方决定施工，应由乙方承包。造价按实际完成的工程量，报合同约定的造价管理部门审核，以其审核的造价为准。该款项的支付，由双方另行协商确定。第6条 本协议书是合同的组成部分，合同的内容与本协议有抵触的，以本协议的规定为准。第7条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。本协议未尽事宜，双方另行签订协议作为本协议之附件，具有与本协议具有同等效力。第8条 本协议正本壹式四份，双方各执行贰份。 发包方（章） 承包方（章） 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 合同签订时间： 年 月 日