天然气工程管道安装工程招标文件(可编辑).doc

《天然气工程管道安装工程招标文件(可编辑).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天然气工程管道安装工程招标文件(可编辑).doc（38页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、天然气工程管道安装工程招标文件 XX燃气有限公司规划电厂至黄岗次高压天然气工程管道安装工程招 标 文 件SG招标编号JWZB-72012-52招 标 人 招标代理单位 二一二年九月二十六日招标公告1招标条件项目名称山东济华燃气有限公司规划电厂至黄岗次高压天然气工程管道安装工程规划电厂-京福高速二环西路黄岗招 标 人山东济华燃气有限公司招标代理单位山东省经纬招标造价咨询有限公司2012年3月23日1700前逾期不再受理报名地点山东省经纬招标造价咨询有限公司2项目概况与招标范围招标范围详见招标文件设计图纸及现场勘察3申请人资格要求3 1管道工程专业壹级或市政工程总承包壹级资质同时具备压力管道安装许

2、可证GB类资质32 本次招标不接受 联合体投标4资格审查方式资格预审或资格后审 资格后审5联系方式招标人山东济华燃气有限公司 地址济南市山大路129号 联系人招标代理单位山东省经纬招标造价咨询有限公司联系人黄秀秀 刘艳 电话0531-889328011XXXXXXXXXX 1XXXXXXXXXX 第一卷 投标须知合同条款及合同协议书 投标须知及投标须知前附表一投标须知前附表项号项 目说明与要求1工程名称山东济华燃气有限公司规划电厂至黄岗次高压天然气工程管道安装工程规划电厂-京福高速二环西路黄岗2建设单位山东济华燃气有限公司建设地点京福高速至二环西路3建设规模见设计图纸4承包方式包工包料甲供材除

3、外5质量标准合格6招标范围见设计图纸工程量清单7工期要求满足市政道路施工进度要求8资金情况企业自筹已落实9工程性质市政工程10工程报价方式工程量清单报价11投标人资质等级要求管道工程专业壹级或市政工程总承包壹级资质同时具备压力管道安装许可证GB类资质12资格审查方式资格后审13投标有效期 90 日历天数 从投标截止之日算起 14投标保证金额投标保证金数额为人民币4万元资料费300元15踏勘现场投标人自行踏勘16质疑文件提交地点时间地点山东省经纬招标造价咨询有限公司山东省经纬招标造价咨询有限公司 二投标须知 一总 则1工程说明11工程的说明除投标须知表规定外com 招标条件本工程已具备1资金情况

4、自筹已落实2工程设计文件完成com 现场条件配合道路工程施工com 合格的潜在投标人请按通知时间领取招标文件及有关资料12 工程情况见投标须知前附表以下简称前附表13 本项目按照中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法山东省实施中华人民共和国招标投标法办法工程建设项目施工招标投标办法等有关招投标规章及相关政策将通过公开招标择优选定 1 名中标人2招标说明21 本次招标的工程项目范围见前附表22 本工程的工期要求见前附表23 本工程由中标人进行施工总承包严禁转包非法分包24 工程概况com 项目概况见招标文件设计图纸及现场勘察3资金情况31工程资金通过前附表第8项所述的方式获得并将部分资金用

5、于本工程施工合同项下的价款支付4工程设计文件41设计施工文件5投标人基本条件51为具有被授予合同的资格投标人应提供令招标人满意的资格文件以证明其符合招标文件的要求和具有履行合同的能力52本工程采用前附表第11项所述的资格审查方法确定合格投标人6投标费用61 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用不论投标结果如何招标人及招标代理人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用62根据发改办价格2003875号文经甲乙双方协商由中标人按国家发展计划委员会文件计价格20021980号规定的货物类招标服务收费标准向中标人收取中标服务费7踏勘现场71投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘以便投

6、标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担72 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料招标人对投标人由此而做出的推论理解和结论概不负责73 投标人经过招标人的允许可为踏勘目的进入招标人的工程现场但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡人身伤害财产损失损害以及任何其它损失损害和引起的费用和开支承担责任二招标文件11招标文件的组成招标文件除以下内容外招标人在招标期间发出的答疑文件和其他补充修改函件均是招标文件的组成部分对投标人起约束作用招标文件包括

7、下列内容第一卷 投标须知合同条款及合同格式第一章 投标须知及前附表第二章 合同条款第三章 合同格式第二卷 工程建设标准第四章 工程建设标准第三卷 投标文件格式第五章 投标文件投标函部分格式第六章 投标文件商务标格式第七章 投标文件技术标格式第四卷 图纸及技术资料第八章 图纸及技术资料第五卷工程量清单第九章工程量清单111本工程量清单委托具有造价咨询资质的工程造价咨询人编制112 工程量清单作为招标文件的部分其准确性和完整性由招标人负责113 投标人购取招标文件后应仔细检查招标文件的所有内容如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出否则由此引起的投标损失自负114 投标人同时应认真审阅招标文件

8、中所有的事项格式条款和规范要求等如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应根据有关条款规定其投标有可能被拒绝12招标文件的澄清121 投标人在收到招标文件后如果对文件任何部分有疑问并要求澄清均应按前附表中规定的地址和时间以书面形式向招标人提交不论是招标人主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的疑问对招标文件做出解释招标人都将以书面形式予以答复投标人应按前附表规定的时间地点前去领取答疑记录答疑记录作为招标文件的组成部分其与招标文件具有同等法律效力13招标文件的修改131 招标文件发出后在投标截止日期前3天的任何时候无论出于何种原因招标人可主动

9、地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改132 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人招标文件的修改作为招标文件的组成部分具有同等约束力投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件133 招标文件招标文件答疑记录招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准当招标文件修改补充通知澄清答疑记录内容相互矛盾时以最后发出的通知或纪要或修改文件为准134 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期具体时间将在修改补充通知中明确三投标文件的编制14投标文件的语言及计量单位141 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知函

10、件和投标文件均应采用中文142 除技术规范另有规定外投标文件使用的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位15投标文件的组成151 投标文件格式由投标文件投标函格式商务标部分格式技术标部分格式综合说明等部分文件组成投标文件应统一编制目录和页码152 投标函格式主要包括下列内容装订在商务标内 1 法定代表人资格证明书 2 法定代表人签署授权委托书 3 投标函唱标单对招标文件及合同条款认同程度声明 4 投标函附录 5 招标文件要求投标人提交的其它投标资料本项无格式153商务标格式主要包括下列内容封面总说明工程项目投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表分部分项工程量清单与计价表分

11、部分项工程量清单综合单价分析表措施项目清单与计价表一措施项目清单与计价表二措施项目清单分析表其他项目清单表111其他项目清单与计价汇总表112暂列金额明细表113材料暂估单价表114专业工程暂估价表115计日工表12 规费税金项目清单与计价表13 主要材料价格表14 人材机汇总分析表154 技术标格式主要包括下列内容 1 施工组织设计或施工方案a综合说明质量工期安全文明施工目标 b主要施工方法降低工程造价的主要措施新技术新材料新工艺新设备的应用c工程投入的主要物资和施工机械设备情况主要施工机械进场计划d劳动力安排计划e确保工程质量的技术组织措施f确保安全生产的技术组织措施g确保文明施工的技术组

12、织措施h工期总进度工期安排及进度网络图进度节点控制阶段划分及节点完成时间总工期及节点工期的控制及保证措施I施工总平面布置设计J水电用量计划 2 项目管理班子配备a项目管理班子配备情况表施工机构图b项目经理简历表类似工程情况介绍c项目技术负责人简历表类似工程情况介绍d项目管理班子配备情况及其它辅助说明资料施工力量部署 3 拟分包项目名称155 综合说明格式 1 投标申请说明书投标人一般情况年营业额数据表 2 投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明有关工期质量文明施工服务等方面对业主的承诺 3 近三年竣工的工程一览表 4 目前在建工程一览表 5 近三年财务状况表 6 类似工程经验 7 现场条件

13、类似的合同的施工经验16投标文件格式161 投标文件包括本须知第15条中规定的内容投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式目录顺序表格可以按同样格式扩展162 电子文档应包括本须知第15条中规定的所有内容其中工程量清单报价采用excel格式其余采用word格式电子文档应与书面文件内容及顺序一致17工程量清单投标报价本工程招标投标计价采用2008版建设工程工程量清单计价规范171 投标人须知1应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制填写签字盖章2工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改3工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价投标人均应填报每一项目只允许

14、有一个报价未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中4金额价格均应以人民币表示5各专业工程量清单的编制详见各专业的编制说明6工程招标范围图纸范围内的工程内容7清单编制依据2008版建设工程工程量清单计价规范山东省建设工程工程量清单编制及计价办法设计施工图纸及施工现场情况等8工程质量合格标准9投标人应按本办法规定的统一格式提供分部分项工程量清单综合单价分析表措施项目费分析表人工材料施工机械台班单价价格取定表等以便于进行价格分析172 本工程施工合同用2008版建设工程工程量清单计价规范及山东省建设工程工程量清单计价办法进行工程款的支付与工程结算173 投标报价的一般规定1

15、投标报价采用投标须知前附表所规定的方式2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和3投标人的投标报价应是完成本投标须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期含质保期的全部工作所需费用总和各种费用不得以任何理由予以重复作为投标人计算单价或总价的依据4工程量清单应按综合单价报价综合单价应包括为完成工程量清单项目每计量单位工程量所需的人工费材料费施工机械使用费管理费利润并考虑风险费用中标的综合单价在合同期内不得调整法律法规政策除外5工程量清单报价格式与招标文件一起发至投标人6投标人应先到工地踏勘以充分理解工地位置情况道路储存空间装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况任何因忽视或误解工地情

16、况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准174 工程量清单报价格式175 工程量清单报价须知招标人对本次招标工程量清单准确性负责工程量清单给各投标人价格竞争提供了统一的平台投标人应按照守法诚信合理原则报价并且承担报价的所有一切风险com价具体要求1封面的填写应按规定的内容填写签字盖章2总说明的编制总说明应包括下列内容A工程概况建设规模工程特征计划工期施工现场实际情况自然地理条件环境保护要求等B工程招标和分包范围C工程量清单编制依据D工程质量材料施工等的特殊要求E其他需要说明的问题3工程项目总价表的编制A表中单项工程名称应按单项工程投标报价汇总表的工程名称填写B表中金额应按单项工程投标报价汇总表的

17、合计金额填写4单项工程投标报价汇总表的编制A表中单位工程名称应按单位工程费汇总表的工程名称填写B表中金额应按单位工程费汇总表的合计金额填写5单位工程投标报价汇总表的编制表中的金额应分别按分部分项工程量清单计价表措施项目清单计价表其他项目清单计价表的合计金额和按本办法规定计算的规费税金填写6分部分项工程量清单与计价表的编制A表中项目编码项目名称计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写不得增加或减少不得变更项目名称和序列B综合单价完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费材料费施工机械使用费和企业管理费与利润以及一定范围内的风险费用C合价合价 综合单价

18、相应清单项目工程数量7措施项目清单与计价表的编制表中的序号项目名称必须按措施项目清单中的相应内容填写投标人可根据施工组织设计增加其不足的措施项目8其他项目清单与计价汇总表的编制表中的序号项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写不得增加不得减少不得修改9计日工表的编制A表中的序号名称计量单位数量必须按零星工作项目表中的相应内容填写不得增加不得减少不得修改B表中的综合单价参照本办法费用项目组成和计算方法自主确定C表中合价 数量相应综合单价D计日工表的综合单价投标人应在招标人预测名称及预估相应数量的基础上考虑计日工工作特点进行自主确定工程竣工时按实际完成工程量进行结算176 报价款组成报价价款 1

19、2345其中1分部分项工程量清单报价款2措施项目清单报价款3其他项目清单报价款4规费 123规费率5税金 1234税金率177 价格分析表价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表投标人应按表中规定内容认真填写A项目编码项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写B工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称C工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量D各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量E分析后所得的合价应与报价时的相应综合单价一致F每项清单综合单价后必须分析组成明细即定额组成具体表格使用工程量清单综合单价分析表3措施项目清单与计价表 4其他项

20、目清单项目设置及其计价方法无5规费取费标准规费名称工程费率工程排污费026住房公积金02危险作业意外伤害保险015安全施工费10社会保障费26 合计421178 投标报价还应充分考虑包含临设材料检验费用包括招标人甲方供材环卫环保生活污水粪便排放费用材料损耗及材料采保费用包括招标人甲方供材所有建筑垃圾清运及竣工清理费用所有设施费如安全通道临设防护等水电费等还要考虑市场变化风险179 工程正常竣工无论何部位采用何种新材料此新材料的各种试验检验费考虑到综合单价中特殊材料改性改良所涉及到的费用考虑到综合单价中结算时不再增加该项费用投标人应根据工程特点仔细全面考虑工程施工组织设计因考虑不周造成施工组织变

21、化所发生的费用自行承担1710 招标文件及其附件中要求投标人报价时进行考虑的项目投标人需对市场现场自身等情况进行综合考虑并报价经评标委员会确定中标后价格不再调整若要求考虑的项目投标人在投标报价时没有报价视作该项目费用含在其他项目之中1711 投标人投标报价编制说明中不得附加与招标文件及其附件相违背的内容也不得做出简化规范简化工程做法的说明结算时此类附加说明一概无效以招标文件及其附件中的规定为准1712 无法套用综合单价的项套用山东省市政工程消耗量定额2003版山东省市政工程价目表2011版山东省建筑安装工程费用项目构成及计价规则2011版进行结算结算值按中标费率下浮1713 承包人在工程完工验

22、收合格后30日内向发包人提报结算书含工程量计算书及相应资料18投标有效期181 投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限在此期限内所有投标文件均保持有效182 在特殊的情况下招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求19投标保证金见前附表 20投标答疑201投标人应根据前附表规定的时间和地点向招标人提交质疑问题的文件招标人应及时予以澄清和解答202 招标人所做出的澄清和解答投标人应按照前附表规定的时间和地点前去领取答疑文件的有效性规定按照本须知规定执行21投标文件的份数和签署211 投标人应按本投标须知前附表规定份数提供投标文件212 投标文件

23、的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写字迹应清晰易于辨认并应在投标文件封面的右上角清楚地注明正本或副本正本和副本如有不一致之处以正本为准唱标单是正本的组成部分当唱标单与正本不一致时以唱标单为准并当场签字确认213 投标文件封面和密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署的授权委托书法定代表人签署的授权委托书格式签字盖章及内容均应符合要求否则法定代表人签署的授权委托书无效214 除投标人对错误处必须修改外全套投标文件应无涂改或行间插字和增删如有修改修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其委托代理人

24、签字四投标文件的递交22投标文件的密封和标记221 投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封并在投标文件的密封袋上清楚标明正本或副本及标段号222 在投标文件密封袋上应1 写明招标人名称和地址2 工程名称及项目编号223 除了按本须知第222款所要求的识别字样外在内外层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址邮政编码以便投标按本须知第24条宣布迟到时投标文件可以原封退回224 如果投标文件没有按本投标须知第252款第253款规定加写标记和密封招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝并退还给投标人225所有投标文件应按2

25、13条的规定盖章及签字23投标截止日期231 投标人应按前附表第19项所规定的投标截止时间地点送达232 招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止时间在此情况下投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止时间均以延长后新的投标截止日期为准233 投标截止后不再接收投标文件或补充修改文件投标截止期满时招标人收到的有效投标文件少于3个的招标人将依法重新组织招标24迟交的投标文件241 招标人在本须知第23条规定的投标截止日期以后收到的投标文件将被拒绝并原封退回给投标人25投标文件的补充修改与撤回251 投标人在递交投标文件以后在规定的投标截止时间之前可以书面形式补充修

26、改或撤回已提交的投标文件并以书面形式通知招标人补充修改的内容为投标文件的组成部分252 投标人的补充修改或撤回通知应按本须知第22条有关规定密封标记和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明补充修改或撤回字样253 在投标截止时间以后投标人不得补充修改投标文件五开标26开标261 本工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第20项所规定的时间和地点公开举行开标会议并在此邀请所有投标人参加开标会议262 参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证委托代理人还应随带参加开标会议的法定代表人授权委托书以证明其身份并携带本须知第4条所示资料参加开标会如投标人未携带以下证

27、件或法律文件之一参加开标会议或投标人的法定代表人或其委托代理人未出席开标会议将视为投标人自动放弃投标资格com法人授权委托书原件如企业法定代表人出席开标会议应出示法定代表人证及身份证原件com被授权人身份证明如企业法定代表人出席开标会议则不需要com的资格证明文件外本须知第3条及评标办法中所涉及的其他有关证件及证明材料等如投标人在开标会议时未提供则应按照评标办法中规定的原则进行处理注开标验证要求提供上述规定的法律文件原件如未提供视为无效投标人还应携带以下资料的原件参加开标会并交验做为评标依据1一级建造师资格证书原件资格证书中所注工作单位须为本次投标的工程专业承包单位如不是则须提供经劳动保障行政

28、部门所属的劳动合同备案部门出具的劳动合同原件2项目经理建造师的类似工程业绩证明必须出具项目经理2009年1月1日之后竣工的类似工程单项合同金额100万元及以上施工业绩合同原件且合同中所注明的建造师必须为本工程拟定建造师3投标人2009年1月1日之后竣工的类似工程合同造价100万元以上及以上的业绩合同原件工程合同造价100万元以上但不得与建造师工程业绩重复计取4企业有质量管理体系认证原件环境管理体系认证原件职业健康安全管理体系认证原件如果有近三年度20092011年度守合同重信用企业称号原件如果有企业营业执照副本原件企业资质证书原件安全生产许可证原件原件264 开标程序com 开标会议由招标人或

29、委托招标代理人主持 1 在监督人监督下由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况九不正当竞争与纪律监督41不正当竞争与纪律监督411严禁投标人向参与招标评标工作的有关人员行贿使其泄漏一切与招标评标工作的有关信息在招标评标期间不得邀请参与招标评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的活动不得进行暗箱操作412投标人在投标过程中严禁互相串通结盟损害招标的公正性和竞争性或以任何方式影响其他投标人参与正当投标413如发现投标人有上述不正当竞争行为将取消其投标资格或中标资格并视其情节按中华人民共和国招标投标法第五章规定进行处罚构成犯罪的依法追究刑事责任414招标工作将公开接受社

30、会监督本次招投标相关方均有权向行业主管部门投诉任何人不得干涉合同文本 本工程采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局1999年颁布的建设工程施工合同GF19990201文本第一部分 协议书发包人全称 承包人全称 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同一工程概况工程名称 工程地点 工程内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1工程立项批准文号 资金来源 二工程承包范围 承包范围 三合同工期开工日期 竣工日期 合同工期总日历天数 天四质量标准工程质量标准 五合同价款金额大写 元人民币六组

31、成合同的文件一组成本合同的文件及解释顺序如下1本合同协议书2中标通知书3本合同专用条款4招标文件及其附件5投标书及其附件6本合同通用条款7现行标准规范及有关技术文件8施工图纸9工程量清单10工程报价单二本协议签订后在本合同履行过程中双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分七本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同八承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项十合同生效合同订立时间 年 月 日合同订立地点 本合同双方约定自双方签字盖章之日起

32、生效发 包 人公章 承 包 人公章住 所 住 所法定代表人 法定代表人委托代理人 委托代理人经办人 经办人电 话 电 话传 真 传 真开户银行 开户银行账 号 账 号邮政编码 邮政编码第二部分 通用条款本合同通用条款采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局1999年颁布的建设工程施工合同GF19990201第二部分通用条款第三部分 专用条款一词语定义及合同文件1合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序同协议书第六条2语言文字和适用法律标准及规范21本合同除使用汉语外还使用 语言文字22适用法律和法规需要明示的法律行政法规中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法建设工

33、程质量管理条例及其他有关法律法规3适用标准规范适用标准规范的名称现行有关施工验收规范和质量检验评定标准发包人提供标准规范的时间 国内没有相应标准规范时的约定由发包人按设计图纸要求提供4图纸 41发包人向承包人提供图纸日期和套数二双方一般权利和义务5工程师51监理单位委派的工程师姓名 职务 发包人委托的职权 需要取得发包人批准才能使用的职权 52发包人派驻的工程师姓名 职务 职权 53不实行监理的工程师的职权 6项目经理姓名 职务 7发包人工作71发包人应按约定时间和要求完成以下工作1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间2将施工所需的水电电讯线路接至施工场地的时间地点和供应要求3施工场地与公用

34、道路的通道开通时间和要求4工程地质和地下管线资料的提供时间5由发包人办理的施工所需证件批件的名称和完成时间 开工前办理完由发包人需办理的规划及施工手续需承包人办理的手续或配合办理的承包人应予以配合6水准点与座标控制点交验要求开工前5日内发包人以书面形式提供并现场交验办理签证7图纸会审和设计交底时间发包人提供图纸后七日内会审图纸并向承包人进行设计交底8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护工作执行本合同通用条款第81条第 8 款 9双方约定发包人应做的其他工作另行协商8发包人委托承包人办理的工作双方另行协商以发包人向承包人的书面委托为准9承包人工作91承包人应

35、按约定时间和要求完成以下工作1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间 2应提供计划报表的名称及完成时间3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求执行本合同通用条款第91条第 3 款4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 5需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续执行本合同通用条款第91条第 5 款 6 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担执行本合同通用条款第91条第 6 款承包人负责已完工程的成品保护工作其间发生的损坏承包人自费修理若发包人提前使用产生的费用由发包人承担 7 施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物含文物保护建筑古树名木的保护要求及

36、费用承担按照招标时已提供的资料进行保护费用由承包人承担8施工场地清洁卫生的要求文明施工并执行本合同通用条款第91条第 8 款9双方约定承包人应做的其他工作无三施工组织设计和工期10进度计划101承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间工程师确认的时间102群体工程中有关进度计划的要求11工期延误12双方约定工期顺延的其他情况非承包人原因造成的工期延误执行本合同通用条款第131条四质量与验收13隐蔽工程和中间验收131双方约定中间验收部位基础工程主体工程验收执行本合同通用条款第17条14工程试车 执行本合同通用条款第19条15试车费用的承担五安全施工 执行本合同通用条款第2022条并执行安

37、全职业健康安全环境工作协议书详见附件六合同价款与支付16合同价款及调整161本合同价款采用 第2种方式确定1采用固定价格合同合同价款中包括的风险范围不采用风险费用的计算方法无风险范围以外合同价款调整方法无2双方约定的工程款进度款支付的方式和时间发包人每月按形象进度的70支付进度款竣工验收且达到合格后30日内付工程总价款至70结算审计后56日内付至结算价款的95余款作质保金保修期满验收合格后30日内付清七材料设备供应方式20发包人供应材料设备详见列表具体数量由承包人在图纸会审后15天内提交发包人21发包人供应的材料设备与一览表不符时双方约定承担责任如下1材料设备单价与一览表不符执行本合同通用条款

38、第274条第 1 款2材料设备的品种规格型号质量等级与一览表不符执行本合同通用条款第274条第 2 款3承包人可代为调剂串换的材料执行本合同通用条款第274条第 3 款4到货地点与一览表不符执行本合同通用条款第274条第 4 款5供应数量与一览表不符如发包人按照由承包人提供的数量采购少于工程实际需要量的由发包人负责补齐但由此引起的工期拖延不得索赔如超出工程实际用量由承包人承担超出部分的费用6到货时间与一览表不符到货时间由双方根据进度进行协商7发包人供应材料设备的结算方法结算报告出具后材料设备按实际供应的价格和数量从结算中扣除22承包人采购材料设备221承包人采购材料设备的约定本工程其他材料设备

39、均由承包人负责采购供应招标文件暂定价材料表中的材料设备采购时其质量价格品牌生产厂家由发包人认可八工程变更 执行本合同通用条款第293031条九竣工验收与结算 23竣工验收231承包人提供竣工图的约定232中间交工工程的范围和竣工时间按实际情况双方约定24竣工结算十违约索赔和争议25违约251本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任执行本合同通用条款第24条工期相应顺延本合同通用条款第264款约定发包人违约应承担的违约责任执行本合同通用条款 本合同通用条款第333款约定发包人违约应承担的违约责任执行本合同通用条款双方约定的发包人其他违约责任无252

40、本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第142款约定承包人违约应承担的违约责任执行本合同通用条款第142条因承包人原因每逾期一天承包人向发包人支付合同总价万分之二的违约金违约金最高限额不超过工程结算总价的3本合同通用条款第151款约定承包人违约应承担的违约责任执行本合同通用条款第151条因承包人原因本工程若达不到合同约定的质量标准应承担总造价 2 的违约责任并无偿修复使之达到约定的质量标准双方约定的承包人其他违约责任无26争议本合同在履行合同过程中发生的争议由双方当事人协商解决协商不成的按下列第 二 种方式解决一提交 仲裁委员会仲裁二依法向工程所在地人民法院起诉十一其他27工程分包

41、271本工程发包人同意承包人分包的工程无分包施工单位为无27不可抗力271双方关于不可抗力的约定执行本合同通用条款第39条28保险281本工程双方约定投保内容如下1发包人投保内容由发包人自行办理发包人委托承包人办理的保险事项无2承包人投保内容由承包人自行办理29担保291本工程双方约定担保事项如下1发包人向承包人提供履约担保担保方式为 担保合同作为本合同附件2承包人向发包人提供履约担保担保方式为 担保合同作为本合同附件3双方约定的其他担保事项无30合同份数 301双方约定的合同副本份数本合同正本四份副本四份双方各执正本二份副本二份正副本均具有同等法律效力31补充条款32清单外项目竞报工程质量保

42、修书发包人全称 承包人全称 发包人承包人根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法省市有关文件规定经协商一致对 工程全称签订工程质量保修书一工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任二质量保修期双方根据建设工程质量管理条例以及有关规定约定本工程的质量保修期如下质量保修期自工程竣工验收之日起计算三质量保修责任1属于保修范围和内容的项目承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理发包人可委托其他人员修理2发生须紧急抢修事故承包人接到事故通知后应立即到达事故现场抢修3对于涉及结构安全的质量问题应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定立即向当地建设行政主管部门报告采取安全防范措施由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案承包人实施保修4质量保修完成后由发包人组织验收四质量保修金支付保修费用由造成质量缺陷的责任方承担五其他双方约定的其他工程质量保修事项本工程质量保修书由施工合同发包人承包人双方在竣工验收前共同签署作为施工合同附件其有效期限至保修期满发 包 人公章 承 包 人公章法定代表人签字 法定代表人签字 年 月 日 年 月 日 安全职业健康安全环境工作协