交通运输部长航局715战备设施工程竞争性谈判文件.doc

《交通运输部长航局715战备设施工程竞争性谈判文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交通运输部长航局715战备设施工程竞争性谈判文件.doc（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、长江航务管理局715战备设施维修工程 竞争性谈判文件 长江航务管理局机关事务中心二九年十二月二十一日 第一章 竞争性谈判邀请书 ：本单位拟以竞争性谈判的方式，分别确定“长江航务管理局715战备设施维修工程的各“单项维修工程”的施工单位或劳务分包，现邀请贵公司参与该项目的竞争性谈判投标。1、项目名称：长江航务管理局715战备设施维修工程2、具体单项工程名称：（1）、战备仓库维修改造工程；（2）、食堂维修改造工程；（3）、屋面防水维修工程；（4）、职工宿舍楼维修工程；（5）、综合楼维修工程；（6）、1、2号车间及原饭堂维修工程；（7）、室外排水维修改造工程；（8）、电力增容及变配电设备安装改造工程

2、；（9）、低压供电输出线缆及控制设施的改造、安装工程；（10）、局部路段混凝土路面维修工程；（11）、建筑物局部外墙面维修粉刷工程；（12）、树木移栽及环境整治；2、项目简要说明：长航局“715管理所”成立于1971年，所区内的建筑物及配套设施1973年至1982年间相续建成，使用至今已二、三十余年。为了杜绝建筑物及相关配套设施因损坏而存在的安全隐患，使其恢复正常使用功能，须进行必要的维修。现对战备基地内的房屋建筑及室内外相关配套设施的维修工程施工或劳务分包进行招标;全标段竣工日期： 2010 年 元 月 20 日；单项工程工期：见具体单项工程合同内商定日期；3、递交申报文件时间、地点：200

3、9年12月25日9：00-17：00时，武汉市沿江大道134号长航大院内，档案楼6楼。4、竞争性谈判文件获取方法：递交申报文件时领取。5、考察现场：2009年12月26日，长航局715管理所内。6、谈判时间、地点：2009年12月30日14：00整，武汉市沿江大道134号长航大楼八楼会议室，请参加竞争性谈判的投标单位携带营业执照、税务登记证、建筑业资质证书、项目经理资质证书原件及复印件（加盖公章）、单位法人证明或法人委托书等资料参与谈判，迟到的施工单位，长江航务管理局机关事务中心将拒绝其参与谈判（注：竞争性谈判工程造价不唱标，价格可以谈判）。联系电话：027-82763395 联系传真：027

4、-82766472 项目地址：武汉市花山镇鸡笼山长航局715管理所 邮政编码：430014联系人：陈组民； 联系电话：027-82763395目 录第一章 谈判邀请书 2一、谈判须知 5二、谈判报价文件 6三、谈判报价文件密封和递交 8四、谈判报价及付款方式 9五、谈判程序11六、合同签订、验收及工程结算13第二章 合同主要条款14一、协议书14二、合同通用条款 17三、合同专用条款17第三章 谈判报价文件部分格式 25一、授权委托书26二、投标函格式27三、开标一览表28四、服务质量承诺39第四章 施工图纸39 一、 谈判须知1、谈判项目：本次谈判是就长江航务管理局715战备设施维修工程内的

5、各“单项维修工程项目”进行谈判选择施工单位或劳务分包。工程质量验收标准依按有关国家规范执行。2、谈判费用参与谈判的施工单位应自行承担其编制谈判报价文件以及递交报价文件参加谈判过程所产生之一切费用。无论谈判结果如何，建设单位对上述费用不负任何责任。3、谈判文件（）谈判文件的组成本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。（）谈判文件的澄清、修改参与谈判的施工单位在下载谈判文件后，如有疑问需要澄清，应在勘察现场时向建设单位提出，建设单位作出的澄清将以书面形式通知。参与谈判的施工单位对建设单位提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，建设单位概不负责。参与谈判的施工单位由于对

6、谈判文件的任何推论和误解，以及建设单位或建设单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参与谈判的施工单位自负。建设单位有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改作为谈判文件的组成部分。4、参与谈判的施工单位的义务（）参与谈判的施工单位应当认真阅读谈判文件，完全明了谈判项目之名称、分部分项内容、工程数量、质量和工期，完全明了参与谈判的施工单位所应具备的资格条件。（）参与谈判的施工单位应当按照谈判文件的要求编制谈判报价文件。谈判报价文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。（）参与谈判的施工单位应在谈判截止时间前，将密封的谈判报价文件送达谈判地点。（）参与谈判的施工单位不得相

7、互串通报价，不得排挤其他谈判报价单位的公平竞争，损害建设单位或者其他参与谈判的施工单位合法权益。（）参与谈判的施工单位在谈判截止时间前，对所递交的谈判文件可以补充、修改或者撤回，应书面通知建设单位。补充、修改的内容为谈判文件的组成部分。二、谈判报价文件5、谈判报价文件应当符合谈判文件的要求，并应包括下列1-5部分内容，否则将可能被拒绝。（1）公司情况说明：公司简介、生产设备、工程技术人员情况、类似典型项目介绍。（2）施工图纸：按施工项目绘制平面图、立面图、侧面图、剖面图、大样图及节点图等建筑工程、装饰工程及安装工程施工图。（3）谈判报价单：谈判报价的具体要求见谈判文件第四章。（4）技术支持和质

8、量服务：参与谈判的施工单位需书面作出施工质量保证、技术支持及质量服务承诺，以上承诺将作为评审依据，需打印或用不褪色墨水书写并加盖单位公章、法人代表或委托授权人签字。（5）所需提供的其他资料：（未提供“必须”项者，作废标处理）a、企业法人营业执照，税务登记证等复印件（须加盖公章）；(必须)b、工程技术人员状况；c、授权委托书（如有代理人）及受委托人身份证（附原件备查）；(必须)d、投标综合说明书：公司简介、施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期、施工质量保证措施。(必须)6、参与谈判的施工单位应认真检查谈判文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向建设单位提出，否则责任自负。7、谈判报价文件的

9、制作应当符合以下要求：（1）参与谈判的施工单位必须依照谈判文件提供的表式制作谈判报价文件，谈判报价文件一式三份（正本一份，副本二份）；（2）谈判报价文件必须打印并应装订成册；（3）全套谈判报价文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖谈判报价单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。8、参与谈判报价单位资格据有省级及以上行政主管理部门颁发的“营业执照”三、谈判报价文件密封和递交10、谈判报价文件的密封与标志（1）谈判报价人应将谈判报价文件密封。（2）所有封袋上都应写明项目名称。（3）参与谈判的施工单位未按上述规定提交谈判报价文件，其谈判报价文件将可能被拒绝，并原封退还给参与谈判的供应商。11、

10、谈判截止时间参与谈判的施工单位须在谈判公告规定的谈判报价文件递交截止时间之前在指定地点将报价文件递交给建设单位。12、谈判文件的修改和撤回在谈判截止时间之前，参与谈判的施工单位可对所递交的报价文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按谈判文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。四、谈判报价及付款方式13、谈判报价的所用材料规格严格按照谈判文件要求的品牌、规格执行。（1）以各相应的单项维修改造工程项目设计图纸作为谈判报价依据。各谈判报价单位根据图纸预算工程量及现场实际情况，对工程量进行核算。按照湖北省有关造价计算程序及现行的法律

11、法规确定工程预算造价，并根据本企业水平研究最终确定谈判总报价。（2）职工宿舍楼维修工程和综合楼维修工程的施工主材：门、窗、地面砖、墙面砖、洁具等施工材料的品牌、规格、型号由甲方指定。（3）电力增容施工项目具体工作内容：.原 200KVA配电容量增至400KVA的配电容量；.安装变配电设备及相配套的控制组件、电源线缆等设施；包含：变压器、高压进户线，成套高低压配电柜及其组件、电表等。.电力施工材料的品名、规格、型号、数量、检验合格证书。.据有国家电力直管部门签署的电力增容专用许可文件，办理完整、合法、规范等正式的电力增容手续。 （4）本谈判文件、成交单位的报价资料及谈判过程中的相关资料作为施工合

12、同之附件。（5）付款方式如下：a、签订合同，施工单位自行垫付工程款进场施工； b、工程量完成1/3后，支付合同价款的20%；c、工程过半后，支付合同价款的20%；（小计已支付合同价款的40%）d、验收合格后，支付合同价款的25%；（小计已支付合同价款的65%）e、审计结束、竣工资料完整交付及竣工验收后，支付合同价款的30%； （合计已支付合同价款的95%） f、质保金为合同价款的5%，质保期：一年。注：质保期自工程竣工验收起计；14、谈判报价（1）参与谈判的施工单位需按谈判文件报价，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及图纸、清单范围内所有土

13、建装饰改造及安装内容。（2）报价形式：本工程采用总包干价报价方式，谈判报价单位应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整，报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。（3）所有施工材料，必须由建设单位确认质量、品牌、检验方式等。五、谈判程序15、谈判时间地点详见谈判邀请书16、谈判、成交原则本次谈判采用最低价评标法，即符合施工需求、质量和服务相等且报价（有效报价）最低的原则。17、谈判按谈判文件中规定的时间、地点举行，由长江航务管理局机关事务中心主持，所有参与谈判的施工单位的代表参加。18、谈判报价文件出现下列情况之一的，将作为无效谈判文件处

14、理，无效谈判文件不予参加谈判。（1）授权委托书无谈判报价单位法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件；（2）谈判报价文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，谈判报价文件字迹潦草、模糊、难以辨认；（3）参与谈判的施工单位在一份谈判报价文件中，对同一单项工程项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；（4）参与谈判的施工单位在谈判报价中存在严重错误；（5）谈判报价材料所述情况和所附相关资料不实的；（6）逾期送达的谈判报价文件。（7）在谈判过程中，谈判小组若发现参与谈判的供应商以他人的名义参加谈判、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，该参与谈判的施工单位的报价文件

15、将作无效谈判文件处理。（8）在谈判过程中，谈判小组若发现参与谈判的施工单位的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，将要求该施工单位作出书面说明并提供相关证明材料。参与谈判的施工单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该参与谈判的施工单位以低于成本报价竞标，其报价文件将作无效谈判报价文件处理。（9）资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对谈判报价文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其谈判报价文件。（10）报价文件中供材的品牌规格请按谈判文件要求详细列出，否则谈判小组可以否决其报价文件。19、谈判、确定成交单位谈判由谈判小组负责。谈判小

16、组根据谈判文件、谈判报价文件和谈判结果，直接确定成交单位。20、谈判程序（1）竞争性谈判小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。（2）竞争性谈判小组审阅谈判文件。（3）围绕谈判要点，竞争性谈判小组全体成员集中与各个谈判报价单位分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由竞争性谈判小组视情况决定。（4）竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判报价单位，谈判结束后，竞争性谈判小组将要求所有谈判报价单位在规定时间内确定最终报价，并由谈判授权代表签署。21、成交单位确定后，由长江航务管理局机关事务中心向成交单位发出成交通知书。成交通知书对建设单位和成交单位具有法律约束

17、力。六、 合同签订、验收及工程结算22、合同签订（1）成交单位一经确定，建设单位即与成交单位签订其相应的具体单项维修改造工程施工合同。（2）合同一式四份，建设单位二份、施工单位二份。（3）履约过程中如有变动，由建设单位及施工单位协商解决。23、监理、验收工程监理及竣工验收事宜由建设单位负责组织实施。第二章 合同主要条款采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的建筑工程施工合同（GF19990201）“示范文本”。一、协议书发包人（全称）： 长江航务管理局机关事务中心房管所 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚

18、实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 长航局715管理所仓库维修改造工程 工程地点： 武汉市花山镇鸡笼山长航局715管理所内 工程内容：本工程为一间单层工业厂房式、砖混框架结构建筑，建筑面积约为 ，对其结构、墙体及门窗进行维修改造工程施工（见战备仓库施工图及报价单或预算单）。 二、工程承包范围承包范围：长航局715管理所战备仓库维修改造工程；三、合同工期合同工期总日历天数：45天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款 金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整（人民币）。 ￥： 万元六、合同文件的组成组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书

19、、谈判文件及谈判补充文件、报价书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2009年12月 31 日本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章） 住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代表人：

20、委托代表人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 二、通用条款（省略）三、专用条款一、词语定义及合同文件 、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：本合同条款由协议书、通用条款和专用条款组成，解释顺序按协议书第6条执行。、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同使用汉语。 3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、湖北省关于工程建设的法律、法规和有关规定。3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：现行的质量评定标准和施工验收规范。发包人提供标准、规范的时间： / 国

21、内没有相应标准、规范时的约定： / 、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： /发包人对图纸的要求：未经发包方同意，图纸资料不得外泄。使用国外图纸的要求及费用承担： / 二、双方一般权利和义务 、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： 职务：总监发包人委托的职权：全权代表发包人对工程实行监督 需要取得发包人批准才能行使的职权： 设计变更5.3发包人派驻的工程师 姓名： 职务：工程师职权：履行发包人现场代表的职责、项目经理 姓名： 职务： 、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）2010年元月1日开工前，施工场地按要求具备施工条件。 （2）2010年元月1

22、日开工前，将施工所需的水、电接至施工场地，保证施工期间的需要。（3）2010年元月1日开工前，确保施工场地与公共道路的通道畅通，满足施工运输的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供及其真实性的责任：/（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： / （6）水准点与座标控制点交验要求： / （7）图纸会审和设计交底时间：2010年 1月 5日（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款8.1条（8）执行。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： / 8.2发包人委托承包人办理的工作： / 、承包人工作9.1承包人应按约定时间

23、和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：2009年12月30日 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前承包人应提供施工组织设计、施工进度计划表、材料供应表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按照招标文件要求。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： / （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：/（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款9.1（6）条办理。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 按通用条款9.1条

24、办理。 （8）施工场清洁卫生的要求：由承包人负责施工现场清洁卫生工作，达到发包人要求。（9）双方约定承包人应做的其他工作：满足当地行政法规要求，办理需由承包人办理的有关手续。三、施工组织设计和工期 、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：2009年12月30日工程师确认的时间： 收到七天内批准或提出修改意见，逾期视为同意。 、工期延误 13.1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款13条办理。四、质量与验收 、工程质量 15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包

25、人承担违约责任。 、检查和返工 16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位：验收方法按通用条款17条办理，具体应结

26、合质监站的要求统一验收。 五、安全施工 按通用条款2022条办理。六、合同价款与支付 23、本合同价款的方式 （1）选用：固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：所有政策性调整及价格风险。风险费用的计算方法： / 风险范围以外合同价款调整方法：（a）工程设计变更：工程施工中因环境工程量的增加及设计变更所发生的增减工程量，均按本招标文件规定的计价原则并按中标人的投标报价书的下浮比例进行增减结算，作为调整合同总价的依据。但属承包方漏项少算的工程费用不得追补。属承包方提出的优化设计的合理化建议，经设计变更，同样按上述口径调整合同总价，并将予以承包方适当的奖励。承包方为便于施工而更改施工方案所增加的工

27、程费用一概不予调整。（b）属承包方可以预见、预防而承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，发包方不予补偿，其工期和费用损失均由承包方负责。、工程预付款 /、工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：、工程款（进度款）支付 竣工验收合格后支付至合同总价款的95，合同总价款的5待质保期满，如无质量和维护问题，则无息支付乙方。七、材料设备供应 、发包人供应项目主材 、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定：本工程施工过程中，承包人须按招标文件要求采购材料、设备；主要设备及材料供应商邀请发包方及监理一起考察确认。八、工程变更 按通用条款29、30条执行。九、竣工验收与结

28、算 按通用条款32、33条执行。、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工验收后，承包方应向发包方提交二套完整的竣工资料。32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按通用条款32.6条执行。十、违约、索赔和争议 、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款24条执行。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 发包人逾期支付工程款，按每逾期一天支付相应工程款万分之三的滞纳金。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 发包人逾期支付工程结算款，按逾期天数支付相应结算款余额的同

29、期银行利息。双方约定的发包人其他违约责任： / 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任： 工期每延迟一天，处以工程结算总价万分之五的罚金，但最高不超过结算总价的2%。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 若工程质量达到合格标准，不奖不罚；若工程质量验收不合格，则由承包人承担返修费用，直至返修合格。双方约定的承包人其他违约责任： / 、争议 37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请 / 调解； （2）采取第 / 仲裁委员会提请仲裁或向 武汉市人民法院提起诉讼。第三章 谈判报价文件部分格式一、授权

30、委托书本授权书声明：_（谈判报价单位名称）的_（法定代表人姓名、职务）代表谈判报价单位授权_（被授权人的姓名、职务）为本次谈判的合法代理人，全权负责参加长江航务管理局715战备设施维修工程中的分项工程的竞争性谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。谈判报价单位对被授权人的签名负全部责任。本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。法定代表人签字盖章：职 务：单位名称： 地 址： 代理人（被授权人）签字盖章：职 务： 单位名称： 地 址：谈判报价单位名称（公章）：日 期： 年 月 日二、投标函格式致：长江航务管理局机关事务中心根据长江航务管理局715战备设施维修工程竞争性谈判文件，我单位收到谈判文件

31、，经仔细阅读和研究，决定参加谈判，愿意完全接受投标文件中所有的条件和要求。现正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表投标人 （投标单位的名称），提交投标文件正本壹份。1、愿意提供谈判文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。 2、我单位完全响应评分办法。3、我单位如果未按谈判文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本谈判文件中所列的违约责任。4、投标人已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前本投标文件始终对我方具有约束力； 6、我们愿意同意向贵方提供贵方可能另外要求

32、的与投标有关的任何证据或资料。7、一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。8、我们愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。9、我们完全理解长江航务管理局机关事务中心有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解长江航务管理局机关事务中心无向未中标人解释未中标理由的义务。10、我们完全理解长江航务管理局机关事务中心不一定以最低价确定中标单位（限成交因素为综合评分法）。谈判报价文件中所有关于谈判资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。谈判报价单位法人代表签字： 谈判报价

33、单位公章： 地 址： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐号： 投标单位代表姓名（签字）： 公 章： 日 期： 年 月 日三、开标一览表标段名称人民币报价大写：小写： 元标书份数正本：1 份工期：其它（如有优惠条件须在此注明） 投标人签字: 投标单位（章） 说明： “开标一览表”不需装订，与投标文件正本置于同一信封内。四、质量服务承诺 我公司就长江航务管理局715战备设施维修工程中承担的： （单项工程名称：如“仓库维修改造”）单项工程的施工质量及服务承诺如下：1、2、3、4、谈判报价单位：（章）法定代表人：（签字）日 期：第四章 仓库维修改造施工图纸（按具体竞标的单项工程名称填写）附：长江航务管理局715管理所仓库维修改造施工图纸。