发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理.doc
《发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理.doc(20页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、 合同编号: 华能辛店发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理合同甲 方:华能辛店发电有限公司乙 方:山东中达联工程咨询有限公司签订时间:2013年10月签订地点:华能辛店电厂华能辛店发电有限公司煤场抑尘网工程施工监理合同依据中华人民共和国合同法和建设工程监理规范及有关规定,结合本工程的具体情况,由华能辛店发电有限公司(以下简称发包人)与山东中达联工程咨询有限公司(以下简称监理人),经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。根据发包人要求,监理人愿意依照本合同所规定的条款,承担华能辛店发电有限公司2300MW机组脱硝工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。1. 发包人委托监理人监理的工程项目:工程
2、项目名称:华能辛店发电有限公司煤场抑尘网工程合同总价:人民币48000.00元整(大写:肆万捌仟元整)工程项目地点:山东省淄博市临淄区乙烯路369号华能辛店电厂2合同中的措词和用语应与下文提及的“发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件”、“ 发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。3监理人向发包人承诺,按照本合同规定,履行监理服务,不再分包。4发包人向监理人承诺,按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。5本合同组成文件材料及其使用和解释的优先顺序为:51在实施过程中双方共同签署的补充协议与修正文件材料;52华能国际电力工程建设监理合
3、同(包括补充和修改文件材料);53华能国际电力工程建设监理合同附件A(监理服务范围和内容)、华能国际电力工程建设监理合同附件B(发包人提供的设备、设施服务)、华能国际电力工程建设监理合同附件C(监理服务费用支付);54发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件;55发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件;56监理报价书。6上述条款第51条是组成本合同文件的一部分,应作为合同的一部分进行阅读和理解。7未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。8本合同经双方代表或委托代理人签字盖章后生效。9监理服务期:自合同签订之日开始实施,至本工程施工完毕验收合格后止完成。质保期:一
4、年(自本工程施工完毕验收合格之日始计算)。10本合同正本一式二份,双方各执一份;副本一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。发包人:(盖章) 监理人:(盖章)华能辛店发电有限公司 山东中达联工程咨询有限公司法定代表人 (签字): 法定代表人(签字):或 或委托代理人(签字): 委托代理人(签字):地址:山东省淄博市临淄区乙烯路369号 地址: 济南市历下区解放路112号 电话:0533-7322144 电话: 0531-82660586 传真:0533-7322144 传真: 0531-82660809 开户行:建行淄博市临淄区支行 开户行:齐鲁银行济南历山东路支行 帐号:370016365
5、42050001895 帐号: 1170914000000004750 本合同签订于2012年10月 签订地点:华能辛店电厂(一) 发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件1. 词语定义及解释1.1定义:下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义:1.1.1“工程项目”是指发包人委托实施建设监理的工程。1.1.2“发包人”是指承担直接投资责任和委托监理服务的一方以及其合法继承者。1.1.3“监理人”是指承担监理服务和监理责任的一方,以及其合法继承者。1.1.4“监理机构”是指监理人派驻本工程项目现场实施监理服务的组织。1.1.5“总监理工程师”是指经发包人同意,监理人派到监理机
6、构全面履行本合同的全权负责人。1.1.6“第三方”是指除监理人以外,发包人就工程项目建设有关事宜签订合同的当事人。1.1.7“服务”是指监理人根据合同所履行的服务,包括正常的服务、附加的服务。1.1.8“合同”是指包括发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同标准条件以及发包人/ 监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件、华能国际电力工程建设监理合同 附件A(监理范围和内容)、华能国际电力工程建设监理合同附件B(发包人提供的设备、设施服务)、 华能国际电力工程建设监理合同附件C(监理服务费用支付)、投标报价书、已正式签订的合同。1.1.9“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。1.1.1
7、0“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。1.1.11“商定的补偿”是指发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件中规定的根据合同应支付的附加款项。1.1.12 “不可抗力”指当事人订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并且不能克服的事件。1.1.13 “文件材料”指任何书面报告、计算书、原始计算依据、图纸和其他以书面形式存在的文件资料,以及任何电子版文件。2. 适用法规和监理依据21本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规、电力工程建设监理及电力建设的部门规章和工程项目所在地的地方法规及规章、以及发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专
8、用条件中规定的技术标准。22开展工程项目建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件材料、工程建设合同文件材料。3. 通知与联系31发包人应当授权一名熟悉本工程项目情况,对工程项目建设中的出现的问题能迅速响应的常驻代表。负责与监理机构联系并通知监理机构。更换常驻代表,需提前通知监理机构。32在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知,并在48小时内即补书面通知。4. 发包人的权利41发包人有权依据本合同对监理机构和监理服务进行检查和监督。发包人对工程项目建设中质量、进度、造价方面等重大问题有最终决定权。42发包人有权要求监理人更换不称职
9、的主要监理人员,直到终止合同。43发包人对监理人调换总监理工程师有批准权和否决权。44发包人有权要求监理机构按本合同规定提交监理服务报告。45发包人如果认为监理人在投标中所报监理服务总人月数不能保证本工程实际需要,则发包人有权要求监理人立即增加人员,直至满足监理服务范围内监理服务的需要为止,但发包人将不增加任何费用。4. 6发包人有权撤换工作不到位的监理人员(包括总监)5. 发包人的责任51发包人应履行监理合同约定的义务,如果违约,应向监理人支付违约金。6. 发包人的义务61发包人应负责工程项目建设所在地的外部关系的协调,为监理服务提供必要的工作环境和外部条件。62发包人应在合同期限内免费向监
10、理人提供他能够获得并与监理服务有关的一切技术文件材料。63发包人应在约定的时间内,就监理人提交的并要求发包人做出决定的事宜做出书面决定并送达监理人。若超过约定期限监理人未收到发包人的决定意见,可理解为发包人对监理人的明确建议无异议,并将该建议意见视为发包人的自动认可。64监理服务开始之前,发包人应当将监理人、监理服务内容、总监理工程师的姓名以及委托监理人的职责与权限书面通知第三方。其赋予监理人或监理机构的职责与权限应在与第三方签订的工程建设合同中予以明确。65发包人应为监理人提供如下帮助:651提供本工程项目建设使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录;652提供本工程项目建设第三方的名录
11、。6.5.3提供必要的办公、生活条件【详见华能电力基建工程建设监理合同附件B(发包人提供的设备、设施服务)】。7监理人的权利71发包人委托监理人行使以下基本监理权限:711用于工程项目实施的设计文件(包括由设计单位和第三方提供的设计)的检查确认权;712就工程项目建设中的有关事项向发包人提出优化建议权;713对工程项目施工措施、计划和技术方案进行审核;714对工程项目承建各方的施工行为进行现场协调;715按发包人要求和合同规定,发布开工令、停工令、返工令和复工令;716工程项目建设中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权;717工程项目施工进度的检查、监督权、以
12、及合同工期的确认权;718在发包人授权范围内行使工程项目变更的处置权;719按工程项目建设合同的规定,对工程量计量和工程款支付凭证的审核后提出合理建议;7110有权向发包人建议撤换第三方不称职的现场人员。8监理人的责任81监理人的责任期即监理合同规定的服务期。82监理人在责任期内,应承担履行本监理合同中约定的义务。如果违约,应向发包人支付违约金。83如果因监理人过错而造成了发包人直接经济损失,应当向发包人赔偿。监理人的累计赔偿总额不应超过监理费用总数。合同规定的工程监理范围内因监理人过错发生安全、质量事故,发包人扣罚监理人合同费用的5%。84监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交
13、货、交工)时限,不承担全部责任,但应承担监理人应承担的责任。85因不可抗拒力而导致监理合同不能全部或部分履行,监理人应根据实际情况与发包人共同承担适当的责任。9监理人的义务91向发包人报送委派的总监理工程师及其监理机构的主要成员名单、监理大纲及工程项目监理细则。92按本合同规定,及时组织配套人员、设备进驻工程项目施工现场,同时组建监理机构并积极开展工作,完成本合同规定的监理服务范围内的监理服务。93在监理服务期限内,监理人可根据工程项目建设进展和监理服务需要对监理机构人员做出合理调整。若更换现场人员,应代之以同等条件的人员。其中,总监理工程师的调整与更换应事先报经发包人同意。监理机构人员应保持
14、相对稳定,以确保监理服务如约进行。94监理人在履行本合同服务期间,应遵循监理职业准则和行为规范,应用合理的技能为发包人提供与其监理人员资质水平相适应的服务,通过科学、认真、勤奋与高效的工作,帮助发包人实现工程项目建设合同预定的目标。95监理人应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程项目建设监理服务,公正地维护发包人和第三方的合法权益。96监理人应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知发包人及第三方。在监理过程中,监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。97监理人使用发包人提供的设备、设施和物品除有特殊规
15、定者外,均属发包人的财产,在监理服务完成或合同终止后,应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给发包人,并按合同约定的时间和方式进行移交。98监理人不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。除发包人同意外,监理人及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理服务有关的报酬。99在本合同服务期限内和合同终止后,未征得发包人同意,监理人员不得泄漏与本工程项目、本合同服务活动有关的文件材料。10.合同变更与中止101本合同自双方签署之日起生效,至合同服务期满结清监理费用后终止。在监理服务过程中,如果发包人要求延长监理服务期限,双方应进一步商定相应延长的合同服务期,并续签合同服务期延长协议。1
16、02由于发包方或第三方的原因使监理服务受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包人,由此增加的工作量视为附加工作,完成监理服务的时间应当相应延长,并得到附加的酬金。103如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时,当任何一方提出申请并经双方书面同意后,可对本合同进行更改。但提出变更申请的一方应在42天前书面通知另一方。104发包人如果要求监理人全部或部分暂停执行监理服务或终止监理合同,则应当在56天前通知监理人,监理人应当立即做出安排,停止执行监理服务,同时由发包人承担违约责任。105当发包人认为监理人无正当理由而又未履行监理服务时,可向监理人
17、发出指明其未履行监理服务的通知。若发包人发出通知后21天内没有收到答复,可在此后14天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。监理人承担违约责任。106合同生效后,国家有关法律、法规发生变化时,签约双方经协商后可对合同有关条款和文件做出调整和变更。107在监理服务期内,由于工程项目建设计划的重大调整,或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停,甚至不得不终止合同时,经发包人书面提出终止监理合同的通知后,本监理合同即行终止。双方协商解决由于终止监理合同而发生的有关问题。由于监理人的责任致使监理合同终止,监理人不得接受未履行监理服务期的费用。108监理合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责
18、任。11.监理服务费用计算与支付11.1监理费用的组成与计算方法11.1.1监理服务费用由常规监理服务费、额外服务的酬金组成。11.1.2常规监理服务费是指监理人为履行本合同而支付的直接、间接成本开支以及税金和利润。监理人可参照有关规定,依照电力工程建设合同附件A监理服务范围与内容,按参与监理服务的人员类别、数量、人年产值和时间,提交分项报价和总报价。11.1.3额外服务酬金是指监理人在本合同规定的监理服务范围与内容以外的应发包人请求而承担的监理服务的报酬。11.2监理费用的支付发包人应按如下方式向监理人支付监理费用。11.2.1常规监理费的支付:11.2.1.1本合同生效后30日内,发包人支
19、付常规监理费的5%作为预付款;11.2.1.2发包人向监理人支付预付款时,监理人应提供金额为合同总价的5%的资金往来发票或盖有税务局监制章的正式收据正本一份;11.2.1.3发包人根据工程进度比例按季度向监理人支付常规监理费。11.2.2调整的监理费用支付:按上述条款第11.2.1.3的规定执行。11.2.3额外服务酬金的支付:按上述条款第11.2.1.3条的规定执行。11.2.4质保金的支付:本合同总承包价的5%作为质保金,待本合同二台机组脱硝工程均通过168小时试运后,全部监理文件交接完毕且发包人同意退场后壹年支付。因监理人原因造成质量责任事故的,发包人有权扣除部分或全部质保金。11.3发
20、包人支付监理人的上述款项时,监理人应提供服务税务发票正本一份,以及付款申请书。12.合理化建议121监理人在监理服务过程中提出的合理化建议,使发包人得到了直接经济效益,发包人酌情给予监理人合理化建议奖励。13.争议的解决13.1 争议13.1.1发包人、监理人双方如果发生了争议,这些争议无论是与合同或工程监理有关的或其产生的,无论是在工程监理过程中或完成工程监理后,无论是在放弃合同、终止合同之前或之后,双方应以书面通知进行。一方应在收到另一方通知60天内,做出回应。13.1.2除合同已被放弃或被终止外,监理人应以全力进行工程监理。如果发包人、监理人任何一方不能对争议达成一致,双方可向仲裁部门申
21、请仲裁。13.1.3 友好解决:除非双方就争议不能首先友好解决,仲裁方可开始。除非双方另有协议,无论争议是否友好解决,仲裁应在通知发出后的第60天以后方可开始。13.2仲裁13.2.1双方中任何一方在向仲裁人申述的证据或论据均不应限于与争议有关的任何事项。13.2.2 双方同意仲裁事项应提交南通市仲裁委员会,按照该会当时有效的仲裁规则裁决。仲裁地点为江苏省南通市。13.2.3除非在仲裁的事项外,合同或工程的其他部分应正常履行。13.2.4仲裁裁决为终局裁定,对双方均有约束力。13.2.5仲裁费用除仲裁裁决有规定外,由败诉一方承担。(二) 发包人/监理人华能国际电力工程建设监理合同专用条件1.
22、词语定义及解释111“工程项目”是华能辛店发电有限公司2X300MW机组脱硝工程。112“发包人”是华能辛店发电有限公司。2. 发包人通知与联系21发包人常驻代表为:姓名:张洪峰 电话:0533-7322252职务:策划部副主任22 发包人联系地址:发包人的地址:山东省淄博市临淄区乙烯路369号邮政编码:255414Fax :0533-73222523. 监理人通知与联系31监理人常驻代表为:姓名:刘向银 电话:15963159237职务:总监32监理人的地址:山东省济南市历下区解放路112号正大时代广场19层 Fax: 0513-82660809E-mail:jinanzdl5. 发包人的责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发电 有限公司 煤场 抑尘网 工程施工 监理

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2665394.html