桥梁工程施工合同协议书(范本).doc
《桥梁工程施工合同协议书(范本).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《桥梁工程施工合同协议书(范本).doc(91页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、桥梁工程施工合同协议书发包人(全称): 承包人(全称): 项目经理姓名: 资格等级: 壹级 证书号码: 本工程于 2008 年 10 月 21 日公开招标,确定由承包人承建。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章,并结合XX市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协调一致,订立本协议。一、 工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容: 结构形式: / 层/幢: / 建筑面积 / 平方米;工程立项批准文号: / 资金来源: 国有资金 二、 工程承包范围承包范围包括XX设计研究院编制的 人行天桥施工图纸及设计变
2、更,主要有:1、土石方工程2、桥梁基础工程3、桥梁主体工程4、其它。三、 合同工期开工日期: 2008年 12 月 10 日竣工日期: 2009年 04 月 09 日 合同工期总日历天数: 120日历天 四、 工程质量标准工程质量标准:达到与该工程有关的质量检验评定标准规定的合格标准。五、 合同价款币种: 人民币 合同价(大写): (小写): 根据XX经济特区政府投资项目审计监督条例,本政府投资项目必须进行审计,最终结算价格以XX市审计局政府投资审计专业局审计报告为准。六、 组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标文件澄清纪要4.投标书及其附件5.招标文件及补
3、遗6.本合同专用条款和补充条件7.本合同通用条件8.标准、规范及有关技术文件9.图纸10.工程量清单报价表11.工程报价单或预算书12.工程质量保修书13.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件七、 本协议中有关词语含义与招标文件第二卷第7篇合同通用条件、第8篇合同专用条件定义相同。八、 双方承诺1.承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。2.发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。九、 补充条款1.关于合同工期,本工程开工日期:2008年12月10
4、日(暂定开工日期,实际以开工令为准)。竣工日期:2009年04月09日(暂定竣工日期)。2.关于工程保修期,本工程保修期为1年。3.合同中没有适用或类似变更工程的项目单价,变更价款的确定方法:按现行工程造价管理规定计取后,按本工程下浮比率15.67下浮,最终结算价按市政府有关规定,以市政府投资审计专业局审定价为准。4.如投标文件中有关施工技术、材料选用和验收标准等方面的要求与招标文件不一致,以招标文件中的规定为准。5. 施工合同会审会议纪要为本协议的附件。十、 合同份数本合同一式 12 份,正本 4 份,副本 8 份。十一、 合同生效合同订立时间: 2008 年 11 月 21 日合同订立地点
5、: 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住 所: 住 所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:邮政编码: 邮政编码: 备案意见:经办人:备案机构(公章)年 月 日工程质量保修书 发包人(全称): 承包人(全称): XX市龙华建筑总公司 为保证XX大道上塘村人行天桥工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和XX经济特区建设工程质量条例经协商一致,对XX大道上塘村人行天桥工程(工程名
6、称)签订工程质量保修责任书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: / / / 二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例规定,结合该工程约定质量保修期如下:1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和
7、主体结构工程为设计文件规定的(50年、70年、100年)合理使用年限,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;3、空调及制冷为2个供冷期;4、室外的给排水和小区道路等配套工程为2年;5、市政桥梁工程为 1 年;6、市政道路路基为 / 年;7、市政道路路面为 / 年;8、其他项目保修期限约定如下: / / / 三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的(如给排水跑水、燃气漏气
8、等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定,立即向所属建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。4、质量保修完成后,由发包人组织验收。四、质量保修金的支付工程质量保修金按工程价款结算总额 5 %左右预留,本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的 5 %。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为(大写) / ,发包人从结算价中扣留。质量保修金银行利率为: / 五、质量保修金的返还发
9、包人在工程质量验收满二年后第14天内,将剩余保修金和利息返还给承包人,但不免除承包人在保修期内的保修责任。六、其它双方约定的其他工程质量保修事项: / / 本工程质量保修书作为施工合同附件(由施工合同发包人承包人双方共同签署),其有效期限至保修期满。发 包 人(公章):法定代表人(签字): 年 月 日承 包 人(公章):法定代表人(签字): 年 月 日不可撤销履约保函中标通知书 日期: 年 月 日致: 贵单位于 年 月 日 为建设 工程以人民币(大写): 万元(RMB: 万元)所提交的投标书已被我方接受。请按要求提交合同履约保函,并做好签署合同的准备。谨致。 招标人:XX市土地投资开发中心 法
10、定代表人: (或委托代理人): 附:会议纪要及澄清记录 法定代表人证明书(存根) 字第 号陈毓章 同志,现任我单位 总经理 职务,为法定代表人,特此证明。有效日期:2009年 月 日 签发日期:2008年 月 日单位: XX市龙华建筑总公司 (盖章) 法 定 代 表 人 证 明 书 字第 号陈毓章 同志,现任我单位 总经理 职务,为法定代表人,特此证明。有效日期:2009年5月30日 签发日期:2008年9月1日单位: XX市龙华建筑总公司 (盖章) 附:代表人性别: 男 年龄: 44 工作证号码:营业执照号码:4405071020668 经济性质:全民主营(产): 同营业执照兼营(产): 同
11、营业执照进口物品经营许可证号码:主营:兼营:说明:1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效,不得转让、买卖。3、将此证明书提交对方作为合同附件。 法定代表人证明书(存根) 字第 号陈毓章 同志,现任我单位 总经理 职务,为法定代表人,特此证明。有效日期:2009年 月 日 签发日期:2008年 月 日单位: XX市龙华建筑总公司 (盖章) 法 定 代 表 人 证 明 书 字第 号陈毓章 同志,现任我单位 总经理 职务,为法定代表人,特此证明。有效日期:2009年5月30日 签发日期:2008年9月1日单位: XX市龙华建筑总公司 (
12、盖章) 附:代表人性别: 男 年龄: 44 工作证号码:营业执照号码:4405071020668 经济性质:全民主营(产): 同营业执照兼营(产): 同营业执照进口物品经营许可证号码:主营:兼营:说明:1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效,不得转让、买卖。3、将此证明书提交对方作为合同附件。 合同专用条件合同专用条件合同专用条件是对合同通用条件有关条款的补充、修改或具体化。应按照合同通用条件中同一编号的条款一起阅读和理解,如果合同专用条件与合同通用条件之间有不符之处,以合同专用条件为准。1.1 增加:(1)本工程的项目主任是:
13、张晓东 (2)本工程监理工程师是: 本工程总监理工程师是: 张杰 其地址: XX市福田区竹子林竹盛花园15栋2楼 增加 305安全文明施工措施费的支付:安全文明施工措施费分几次支付,见下表:工程类别 施工阶段 支付比例 支付金额 房建工程 安全前提条件审查合格 30%安全达标验收合格 20%结构封顶(检查合格) 15%装饰施工完成30%(检查合格) 15%竣工评价合格 20%市政工程及单独发包的其它工程(如安装、装饰、绿化等) 安全前提条件审查合格 30%完成工程量的10%(检查合格) 20%完成工程量的40%(检查合格) 15%完成工程量的70%(检查合格) 15%竣工评价合格 20%【备注
14、:安全文明施工措施费在建设工程造价中所占的比例一般分别为:(一)土建工程或土建和安装一同发包的工程:2.0% (二)市政工程:1.5% (三)单独发包的安装工程、土石方或桩基工程:1.0% (四)市政维修工程: 1.0% (五)单独发包的装饰工程:0.4% (六) 园林建筑工程1.5% (七)绿化工程0.7%】34.1 增加:农民工工资的支付承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付农民工工资,不得拖欠或克扣。36.2 增加:(1) 根据需要,发包人可要求承包人制作样板。承包人制作的样板,经发包人检验合格后,由发包人、承包人双方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用,由承
15、包人承担。(2).承包人报价时提供的样板,由发包人、承包人双方封存,作为发包人竣工验收的实物标准。(3)承包人需要使用代用材料时,材料品质和标准、性能不能低于被代用材料,且须经发包人认可后才能使用,超出部分费用由承包人承担。48.1 增加:1、承包人必须按XX市城市档案馆的规定及XX市建筑工务署工程档案管理相关规定整理并移交竣工档案后,凭相关工程档案移交签字单方可办理工程结算支付。2、承包人的档案员必须持有XX市城建档案上岗证。3、工程竣工验收合格后承包人必须将成品移交给发包人指定的接管单位。在向发包人指定的接管单位移交钥匙的同时必须办理:(1)办理钥匙移交清单;(2)双方抄好水表电表底数;(
16、3)列出详细的设备、物件移交清单,标明名称、数量、外观、状态等基本资料。即办理xxxxx项目钥匙交接清单、xxxxx项目水电表抄表记录、xxxxx项目物业交接清单、xxxxxx设备移交书、xxxxxx设备资料移交书和xxxxx设备专用工具和备用件移交书。60.2 增加:月支付的最小单位合同价格为10万元以上的项目,其月支付款数额以万元为最后一位,其尾数金额向下一个累计,小数点后保留两位数字如15.00万元;合同价格为10万元以下的项目,其月支付款数额以千元为最后一位,其尾数金额向下一个累计,小数点后保留两位数字如5.50万元;67 增加:67.6双方约定,在履行合同过程中产生争议,调解不成时,
17、采用下列第 (1) 种方式解决:(1)向仲裁委员会提请仲裁,仲裁委员会的名称是:R XX仲裁委员会; 中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会; 其他仲裁委员会 。(2)向 人民法院提出诉讼。70.1条全部删除,代之以:(二选一)70.1承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内,由于劳务和(或)材料价格的上涨,以及任何其他事项的价格上涨而引起工程施工成本增加的风险,合同价款不会因此而调整(政府有明文规定的外)。70.1在合同履行过程中,主要材料(包括:结构用钢材、混凝土、电缆、其他: )价格比投标期的信息价格(指市造价管理部门公布的材料价格信息 年第 期)涨落超过5%(不含5%)时,其超过部
18、分的材料价格可给予调整,调整公式为:(1)当材料价格上涨时:若Pt P0 ,且,则:C增=Q总Pt若Pt P0 ,且,则C增= Q总Pt (2)当材料价格下跌时,且时:若Pt ,则:C减= Q总Pt 0.95-若Pt,则不予调减,即:C减=0式中:C增调增工程造价;C减调减工程造价;Q总 某材料到第i 个月的实际总用量;Q 施工期第i 个月 某材料实际用量;Pt 承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价;P 施工期第i 个月XX建设工程价格信息发布的某材料价格;P0 投标期(商务标的编制日期)XX建设工程价格信息发布的某材料价格;如投标报价中无法确认某材料的单价时,可用P0替换Pt,根据上述办
19、法调整工程单价。 当XX建设工程价格信息中无该种材料的价格信息时,由承包方提交材料价格确认报告和有关的证明资料,经监理审核、发包方审批,并经XX市审计专业局审定的材料价格可作为材料结算价格。如材料价格上涨,实际发生的材差调增金额与工程进度款同期支付,支付金额为该材差金额的70%,剩余款项待结算时,经审计部门审定后给予支付;材差调增金额经核准后可签订补充合同;如材料价格下调,实际发生的材差调减金额在工程进度款中扣减,扣减金额为该材差金额的100%。承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内,由于劳务价格的上涨,以及任何其他事项的价格上涨(不含上述调差材料)而引起工程施工成本增加的风险,合同
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 桥梁工程 施工 合同 协议书 范本
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2652853.html