新联村河村坝维修工程.doc

《新联村河村坝维修工程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新联村河村坝维修工程.doc（40页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、新联村河村坝维修工程新联村河村坝维修工程抽抽抽 签签签 文文文 件件件 项目编号： 招 标 人： 义安区钟鸣镇新联村义安区钟鸣镇新联村 招标代理机构： 钟鸣镇农村集体资产资源交易中心（盖章） 法定代表人或：其委托代理人： 查金祥 （盖章） 日 期： 年月 日 新联村河村坝维修工程新联村河村坝维修工程新联村河村坝维修工程小额工程抽签公告小额工程抽签公告小额工程抽签公告详见网站上公告详见网站上公告招标日程安排表招标日程安排表序号内 容时 间地 点备 注发招标文件年月 18 日现场踏勘投标人自行踏勘递交书面疑问在公示期内招标答疑在公示期内投标文件提交地点及截止时间年月 23 日下午点分开 标年月 4

2、 日 上午点分义安区钟鸣镇人民政府（一楼会议室）发中标通知书另行通知签订合同另行通知联 系 人程先生联系电话建设单位义安区钟鸣镇新联村单位地址义安区钟鸣镇新联村联 系 人查先生联系电话招标代理单位义安区钟鸣镇农村集体资产资源交易中心单位地址义安区钟鸣镇财政分局目目 录录第一章第一章 投标须知及投标须知前附表投标须知及投标须知前附表第二章第二章 合同条款合同条款第三章第三章 图纸图纸第四章第四章 投标文件及项目施工方案格式投标文件及项目施工方案格式第五章第五章 定标办法定标办法第六章第六章 工程量清单及工程预算书工程量清单及工程预算书 第一章第一章 投标须知及投标须知前附表投标须知及投标须知前附

3、表目 录一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标（六）定标（七）合同的授予一、投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求工程名称新联村河村坝维修工程建设地点钟鸣镇新联村工程预算元承包方式施工总承包质量标准合格招标范围施工图纸及工程量清单内所有内容工期要求 日历天资金来源财政拨款投标人资质等级要求资质要求：建筑三级及以上资质项目负责人：建造师二级及以上证书且具备有效安全生产证书资格审查方式原件备查工程计价方式投标有效期为：天（从投标截止之日算起）投标保证金由投标人基本账户于开标前缴纳至招标公告上的银行账户踏勘

4、现场自行踏勘，费用自理投标人的替代方案无投标文件份数中标单位提供一份正本、两份副本投标文件提交地点及截止时间地点、时间：见招标日程安排表开标地点、时间：见招标日程安排表定标办法控制价下浮，现场抽签履约保证金为合同价款的 施工二、投标须知二、投标须知 （一）总则（一）总则 本招标工程项目说明详见本须知前附表第项第项； 本招标工程项目按照铜陵市义安区小额工程建设施工单位随机抽取暂行办法规定，通过电脑随机抽取选定承包人。、招标范围及工期 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第项。 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第项。、资金来源 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第项。、合格的投标人

5、投标人资质等级要求详见本须知前附表第项。 投标人合格条件：本项目不接受有在建、中标或预中标项目的建造师作为项目投标人合格条件：本项目不接受有在建、中标或预中标项目的建造师作为项目负责人。其他见本工程施工招标公告。负责人。其他见本工程施工招标公告。受到招投标行政主管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内受到招投标行政主管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人或项目经理不得参与投标。的投标人或项目经理不得参与投标。投标人不良行为记录存在下列情形之一的，不得参与投标：投标人不良行为记录存在下列情形之一的，不得参与投标：（）被铜陵市、县（区）公共资源交易监管部门记录的不

6、良行为累计分值在分（）被铜陵市、县（区）公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在分（含）分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过个月；（含）分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过个月；（）被铜陵市、县（区）公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在分（）被铜陵市、县（区）公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在分（含）分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过个月；（含）分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过个月；（）被铜陵市、县（区）公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达分（）被铜陵市、县（区）公共资源交易监管部门记不

7、良行为记录累计分值达分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过个月。（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过个月。上述不良行为记录分值由招标人或代理机构在开标现场查询铜陵市公共资源交上述不良行为记录分值由招标人或代理机构在开标现场查询铜陵市公共资源交易监督管理局网站（网址：）信用信息栏，具体分值等信息以开标当日易监督管理局网站（网址：）信用信息栏，具体分值等信息以开标当日“铜陵铜陵市（含县、区）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表市（含县、区）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准。为准。. .投标人存在以下不良信用信息情形之一的，不得推荐为中标（候选）人：投标人存

8、在以下不良信用信息情形之一的，不得推荐为中标（候选）人：（）投标人被人民法院列入失信被执行人的；（）投标人被人民法院列入失信被执行人的；（）投标人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯（）投标人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪记录的。罪记录的。本招标工程项目采用本须知前附表第项所述的资格审查方式确定合格投标人。 本工程不允许投标人以联合体形式投标。、踏勘现场 投标人将于本须知前附表第项和招标日程安排表所述时间，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的全部费用。 招标人向

9、投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论所造成的歧义和偏差均不负责任。 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。、投标费用 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。（二）招标文件（二）招标文件、招标文件的组成 招标文件包括下列内容：第一章 投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款第三章 图纸第四章 投标文件及项目施工方案格式第五章 定标办法第六章 工程量清单及工程预算书 除内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面

10、形式发出的对招标文件的澄清和修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标方自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。、招标文件的澄清 投标人若对招标文件有任何疑问，应于招标日程安排表规定的递交书面疑问时间之前（超过此时间的任何疑问招标人将不予回答）以书面形式向招标人

11、提出澄清要求（送至钟鸣镇农村集体资产资源交易中心）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于招标文件的招标日程安排表中招标答疑规定的时间之前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后应立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。、招标文件的修改 招标文件发出后，在招标文件的招标日程安排表中招标答疑规定的时间之前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后立即以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标

12、文件的组成部分，具有约束作用。 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上一不致时，以最后发出的书面文件为准。 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制（三）投标文件的编制、投标文件的语言及度量衡单位 投标文件和投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附中文译文。 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中

13、华人民共和国法定计量单位。、投标文件的组成 投标文件由技术部分和项目施工方案两部分组成。 技术部分包括下列内容：（）法定代表人身份证书（见附表）；（）投标文件签署授权委托书（见附表）；（）企业营业执照扫描件；（）企业资质证书复印件及企业安全生产许可证扫描件；（）建造师注册证书复印件及安全考核合格证扫描件；（）投标函（见附表）；（）投标函附录（见附表）；（）其他资料（企业信誉、建造师业绩资料等）。 项目施工方案包括下列内容（由中标单位于中标后三天内向招标人提供）：（）封面（）项目管理机构配备情况；（）施工组织设计；（）工程进度计划及措施、投标文件格式 投标文件包括本须知第条中规定的内容，投标人提

14、交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。、投标有效期 投标有效期见本须知前附表第项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。、投标担保 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须

15、知前附表第项所规定数额的投标保证金，并作为投标文件的一部分。投标保证金，投标人在递交投标文件前日向招标人提交投标保证金，并由义安区钟鸣镇农村集体资产资源交易中心出具投标保证金缴纳确认函（收据），投标人应将投标保证金确认函（收据）复印件装入投标文件。投标保证金：预算价的投标保证金形式：电汇或转帐或现金；汇入户名：铜陵市义安区钟鸣镇财政分局账 户：开 户 行：皖江农商行钟鸣支行 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。未被确定为中标候选人的在中标公示后办理投标保证金退还手续，未中标的中标候选人在中标通知书发出后办理投标保证金退还手续，中标人在签订了工程承包合同后办

16、理投标保证金退还手续。 如中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议，投标保证金将不予退还：、投标人的替代方案（本工程不需投标人提供替代方案）、投标文件的份数和签署 投标人应按本须知前附表第项规定的份数提交投标文件。 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

17、（四）投标文件的提交（四）投标文件的提交、 所有投标文件的封面相应位置应加盖投标人印章。、投标文件的提交 投标人应按本须知前附表第项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。、投标文件提交的截止时间 投标文件的截止时间见本须知前附表第项规定。 招标人可按本须知第条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。、迟交的投标文件 投标人在规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。、投标文件的补充、修改与撤回 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充

18、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第条有关规定标记和提交，并在投标文件上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。（五）开标和定标（五）开标和定标、开标 招标人按本须知前附表第项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。 按规定提交合格的撤回通知的投标文件退回给投标人。 开标程序：22.3.122.3.1 开标由代理机构工作人员主持，宣读投标价格和投标文件

19、的其他主要内容。22.3.222.3.2 主持人宣读投标人名称和抽签号码，投标人确认。 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。投标单位授权人携带本单位数字证书，现场解密投标文件投标单位授权人携带本单位数字证书，现场解密投标文件。唱标结束后，如投标人无故不签字确认报价的，取消参加摇号资格并根据唱标结束后，如投标人无故不签字确认报价的，取消参加摇号资格并根据铜陵市义安区招投标市场不良行为记录和公示暂行办法（试行）铜陵市义安区招投标市场不良行为记录和公示暂行办法（试行）中相关规中相关规定记不良行为一次。定记不良行为一次。 、定标（见第五章 定标办法）（六）合同的授予（六）合同的授予、合同授予标准 本

20、招标工程的施工合同将授予通过随机抽取所确定的中标人。、中标公示及中标通知书 中标候选人确定后，在铜陵市义安区钟鸣镇先锋网发布中标公示。 中标公示结束后，招标人向中标人签发中标通知书。根据根据关于在全县招投标活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知关于在全县招投标活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知规定，规定，中标人在领取中标通知书时需提供本项目建造师在铜陵市义安区检察院开具的中标人在领取中标通知书时需提供本项目建造师在铜陵市义安区检察院开具的无行贿犯罪证明。无行贿犯罪证明。、合同的签订 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不

21、得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 中标人如不按本投标须知第款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。、履约担保，按照铜陵市义安区政府投资建设工程项目履约保证金管理办法（试行）规定执行。履约保证金按照中标金额比例收取。中标人拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目，并应承担相应的违约责任。履约保证金递交账户：汇入户名：铜陵市义安区钟鸣镇财政分局汇入户名：铜陵市义安区钟鸣镇财政分局账账 户：户

22、：开开 户户 行：皖江农商行钟鸣支行行：皖江农商行钟鸣支行中标人在项目中标后，须在个工作日内将履约保证金缴至履约保证金专户。中标人可以将其投标保证金转为履约保证金，不足部分由中标人补齐。中标人凭履约保证金银行转账凭证、中标通知书，与建设单位签订施工合同。中标人未缴纳履约保证金的，建设单位不得与其签订施工合同。履约保证金在工程完工并经验收合格后一次性无息退还。工程完工后，中标人凭竣工验收文件提出履约保证金退还申请，经招标人、监理单位确认后，送县招投标采购交易中心办理退还手续。第二章第二章 合同条款合同条款施工合同施工合同建设工程施工合同（建设工程施工合同（参照参照示范文本）示范文本）第一部分协议

23、书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：设计图纸和工程量清单（含答疑、修改澄清文件）规定的工程范围。三、合同工期：开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款 金额（大写）： 元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书

24、、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、已标价的工程量清单及工程预算书、经双方确认进入合同的其它文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定双方签字并盖章后生效。十一、本合同一式六份，其中正本二份，双方各执一份，副本

25、四份，双方各执二份。合同具有同等法律效力。发包人：（公章）承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电 话：传真： 传 真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：。第二部分通用条款（略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法等国家及安徽省和铜陵市现行有效的有关工程建设的法律法规。适用标准、规范适用标准、规范的名称： 现行

26、建筑工程施工规范及工程质量验收及评定标准 发包人提供标准、规范的时间： 承包人按国内适用的标准和规范 、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：提供三套，不足的由承包人自行复制，费用自理；工程竣工验收合格后全部图纸归还发包人。发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。二、双方一般权利和义务、工程师监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：执行监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：执行监理合同。发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：执行通用条款。不实行监理的，工程师的职权： 、项目经理（中标的注册建造师）姓名： 职务： 项目经理（或注册建造师）应常驻现场组织工程施工

27、。以下环节项目经理必须在现场：（）施工合同的签订。（）项目施工内容、施工范围、临时设施布置、水电接引等工作的现场确定。（）工程开工仪式或工程正式开工。（）材料、设备采购进场抽检或送检或重复检验。（）重点关键工序施工过程的现场旁站。（）地槽验收、基础分部工程验收、重要隐蔽工程验收、主体结构验收、竣工验收。（）工程设计变更、多方协调会议等。（） 施工现场管理混乱、存在质量或安全隐患或野蛮施工，不服从配合建设单位代表（或现场监理人员）正常项目管理的情况的。 （）通知需要参加的各类专项检查、建设项目所属上级主管单位的检查等。（）因工程施工引起的应急事件的。（）因工程进度滞后于序时进度或工程出现质量问题

28、或质量事故的或现场管理混乱存在严重安全隐患需要进行整改的。（）因对工程施工的进度或工程质量或双方履约配合上不满意且有反应的，招投标监督管理部门根据建设单位反应和配合建设单位项目管理，通知项目经理到场进行相关事项进行约谈的。（）重点项目或民生工程类或受特别关注的项目因施工单位原因造成的工程进度滞后与合同进度，需要压缩工期并采取赶工措施进行突急施工的。（）建设单位（或现场监理机构）通知要求到场的其他情形的。、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成。（）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前完成。（）工程地质和地下管线资料的提

29、供时间：开工前完成。（）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前按通用条款要求完成有关所需证件 （）水准点与座标控制点交验要求：双方现场确定并交验。（）图纸会审和设计交底时间：开工前日内完成。（）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款。（）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。、承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方另行协商。（）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月日提交本月工程报表和

30、下月工程计划表。（）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款。（）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供足够的现场办公用房。（）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理，按照规定由应承担此费用的单位承担。（）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款。（）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款。（）施工场清洁卫生的要求：符合铜陵市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求。（）双方约定承包人应做的其他工作： 三、施工组织设计和工期、进度计划承包人提供施工组织设计（施

31、工方案）和进度计划的时间：收到中标通知书日内提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）。群体工程中有关进度计划的要求：执行通用条款。工程师确认的时间：收到后日内进行确认和提出修改意见。、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款 。四、质量与验收、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：按国家现行的建筑工程质量检验评定标准、国家现行的各专业施工及验收规范的规定执行。、工程试车五、安全施工: 执行通用条款。六、合同价款与支付、合同价款及调整 本合同价款采用 施工图纸内固定总价包干 方式确定。合同价款中包括的风险范围：:本工程合同采用固定总价合同，投标人一旦中标，招标文件中的合

32、同定价即为中标价，该中标价为完成招标文件规定的招标范围内全部工程的固定总价（含招标时暂定的量、价，但此部分不在风险范围内）。（注：投标单位在拿到招标文件时应对工程量清单中的子目与施工图纸进行核对，如发现提供的工程量清单中的子目工程量有重大偏差或者有缺项、漏项等，应在开标前天内以书面形式递交疑问至招标代理机构；否则在中标后，对施工图纸内有而招标人提供的工程量清单中未列的项目以及工程量清单中的工程量偏差部分等费用，招标人将不予支付）：图纸设计范围内内容的漏项和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。：在本工程建设期间内遇到国家下发的政策性调整文件，不予调整。：其他项目清单计价表中招标人部分的金额为

33、招标人完成本工程对不明确项目的估算金额（预留金），其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。此部分费用为不可竞争费，一旦中标，发包人将在承包人的中标价中按招标文件规定的数额全额扣回，此部分费用不作为工程进度款支付的基数。：材料价格（除甲供材料和暂定价项目外），一律不予调整。：风险费用的计算方法：风险范围内的报价一次性包干、不作调整。风险范围以外的合同价款调整方法：合同价款：招标文件中的合同定价即为合同价。：合同价款调整：招标人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。：由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，措施费不再调整。：由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程洽商的项目结

34、算：如清单中有该项，则按清单中的综合单价结算（如发包价在预算价基础上有降幅，则结算的综合单价按同比例下调），如清单中没有，则按清单计价规则另行组价（材料价按清单中的材料价格执行，清单中没有的材料双方参照市场询价另行协商，最终的综合单价经招标人确认后作为结算的依据），同时执行同比例下调。：本工程施工中所有材料、设备、成品、半成品质量必须经招标人签字确认。、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 不采用 扣回工程款的时间、比例：不采用、工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月日后提交当月已完工程量报告；工程师在日内审核完毕。、工程款（进度款）支付）工程

35、全部完工验收合格后，付至已完工程量的；）工程审计完后，付至工程发包价的；）余款作为工程质量保证金，到质保期满经验收合格一次性付清（不计利息）。）工程变更价款不作为中间支付依据，与工程余款一次性付清（不计利息）。七、材料设备供应、发包人供应的材料设备 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（）材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。（）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。（）承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。（）到货地点与一览表不符：执行通用条款。（）供应数量与一览表不符：执行通用条款。（）到货时间与一览表不符：执行通用条款。发包人供

36、应材料设备的结算方法： 双方另行协商。 、承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定： 达到国家验收合格产品。八、工程变更: 参照条款。 九、竣工验收与结算: 、竣工验收 承包人提供竣工图的约定：承包人提供全套竣工图 套。 中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议、违约 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款双方协商解决。本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款双方协商解决。本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款双方协商解决。双方约定的发包人其他违约责任：双方另行协商。 本合同中关于

37、承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：见履约特别要求 本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：见履约特别要求 双方约定的承包人其他违约责任：双方另行协商。、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列第 种方式解决：（）提交 仲裁委员会仲裁；（）依法向人民法院起诉。十一、其他、工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程：执行通用条款，发生时双方另行协商。分包施工单位为：发生时双方另行协商。、不可抗力双方关于不可抗力的约定：执行通用条款；发生不可抗力影响时，承包人有义务采取措施减小损失，否则扩大的损失由承包人承担。、

38、保险本工程双方约定投保内容如下：（）发包人投保内容：法律法规规定的保险。发包人委托承包人办理的保险事项：不采用（）承包人投保内容：执行通用条款。、担保 本工程双方约定担保事项如下：（）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 不采用 。（）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 履约保证金 。（）双方约定的其他担保事项： 、合同份数 双方约定合同副本份数：陆份，发包人三份、承包人二份，招标中心一份、补充条款（本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。） 第三章第三章 图纸图纸图纸清单图纸清单设计人： 共 页第 页序号图号图纸名称日期备注第四章第四章 投标文件及项目施

39、工方案格式投标文件及项目施工方案格式招标工程项目名称工程工程施工招标投标文件施工招标投标文件项目名称： 招标工程项目名称 投标文件内容： 投标人： （盖公章） 法定代表人： 或委托代理人： （盖章） 日 期： 年 月 日 目目 录录（）法定代表人身份证明书（见附表）；（）投标文件签署授权委托书（见附表）；（）企业营业执照扫描件；（）企业资质证书复印件及企业安全生产许可证扫描件；（）建造师注册证书复印件及安全考核合格证扫描件；（）投标函（见附表）；（）投标函附录（见附表）；（）其他投标资料（企业信誉、建造师业绩资料等）。一、法定代表人身份证明书一、法定代表人身份证明书单位名称： 单位性质： 地

40、址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓 名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人单位名称） 的法定代表人特此说明投标人： （盖章）日 期： 年 月 日二、投标文件签署授权委托书二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人： （签字） 性别： 年龄： 身份证号码： 职务： 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 授权委托日期： 年 月 日六、投标函六、投标函致

41、： 一、根据你方 项目（项目编号： ）简易程序招标定标办法，遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件后，我方自愿接受招标人核定的发包价 元，并按相关图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。二、预算价 元（具体情况见工程预算书），发包价为 元，所有预算综合单价同比例下调 作为工程竣工结算价格。三、如我方中标，我方拟派 为本工程项目负责人，其项目负责人职称为 。中标的项目负责人（建造师）不得更换。四、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的质量标准 合格 、工期日历天（含法定节假日）内完成并移交全部工程。五、随

42、同本投标函提交投标保证金，金额为人民币（大写） 元（￥ 元）作为投标担保，同时提交金额为人民币（大写） 元（￥ 元）作为诚信保证金（如果有） 六、如果我方中标：（）我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内提交施工方案（施工组织设计）并与你方签订合同。（）我方承诺在接到中标通知书天内进场，天内开工建设。（）我方承诺按照招标文件规定向你方递交上述总报价 的履约担保。如果业主方发现我方转包、违法分包或者接受挂靠投标以及其他违约行为，可以无条件没收我方的履约保证金。同时你方有权终止合同，由此造成的一切损失我方自负。（）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（）随同本投标函递交投标

43、函附录属于合同文件的组成部分。 七、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标承诺将成为约束双方的合同文件的组成部分。投 标 人： （盖单位章）法定代表人： （签字盖章） 地 址： 电 话： 传 真： 七、投标函附录七、投标函附录序号项目内容合 同条款号约 定 内 容备注履约保证金预付款无质量标准合格施工总工期日历天日历天（含法定节假日）误期违约金额质量标准项目管理机构保质期甲供材价款的扣回竣工资料投 标 人： （盖章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 开户银行账号： 开户银行地址： 开户银行电话： 日期： 年 月 日 工

44、程项目施工方案 项目编号： 项目名称： 预中标单位： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）日 期： 年 月 日（注：由中标单位于中标后三天内向招标人提供）目 录一、项目管理机构配备情况、项目人员配备表 、项目经理岗位证书 、项目技术负责人岗位证书 、项目经理联系方式 、其他人员岗位证书 二、施工组织设计、工程概况 、质量管理体系与措施 、施工总平面布置 、施工方案与技术措施 、安全管理体系与措施 三、工程进度计划与措施 一、项目管理机构配备情况一、项目管理机构配备情况、项目管理机构配备情况上岗资格证明职务姓名职称证书名称级别证号专业承担过的项目项目经理技术负责人质检员施工员安

45、全员造价员材料员我公司承诺实行项目经理（注册建造师）负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。预中标单位公章：、项目经理岗位证书复印件（加盖预中标单位公章）、项目技术负责人岗位证书复印件（加盖预中标单位公章）、项目经理联系方式（须是真实有效的）、其他人员岗位证书复印件（加盖预中标单位公章）二、施工组织设计二、施工组织设计、工程概况、质量管理体系与措施、施工总平面布置 、施工方案与措施、安全管理体系与措施三、工程进度计划与措施三、工程进度计划与措施第五章第五章 定标办法定标办法根据中华人民共和国招标投标法等法律法规精神和关于印发铜陵市义安区小额建设工程施工

46、单位随机抽取暂行办法的通知（铜招采【】号）结合本工程实际，制定本办法。 一、无效投标条件一、无效投标条件开标时，投标文件出现下列情形之一的，作为无效投标文件，不得进入抽签：1、电子版投标文件未成功导入系统或无法解密的。、逾期送达或者未送达指定地点的。、投标人未按要求提供投标保证金的。、投标人在投标函、投标函附录中及商务标基本情况中所承诺的内容，不符合招标文件要求的。、投标文件封面、投标函、投标函附录等相应位置（具体位置见招标文件中提供的格式）未加盖投标人的企业印章及企业法定代表人或其授权的委托代理人未签字或盖章的（由企业法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的，投标文件中没有提供合法、有效的委托

47、书的（扫描件）。、投标人名称或组织结构与报名时不一致的。、有关法律、法规及招标文件中规定的其他废标条件 二、定二、定 标标、本工程项目招标定标由招标代理机构主持，建设单位以及相关部门工作人员现场监督。、各投标人按照顺序进行签到，解锁投标文件。、电子唱标，并宣布投标文件合格情况。、系统自动对所有的投标单位随机编号，投标人代表签字确认。、由招标人代表在电脑随机抽取个号码，抽出的第一个号码所对应的企业为第一中标候选人，抽出的第二个号码所对应的企业为第二中标候选人、第三个号码所对应的企业为第三中标候选人。、招标代理机构人员当场宣布中标候选企业，相关工作人员在抽签表上签字确认，并在铜陵市公共资源交易中心

48、义安区分中心网站上公示，公示结束后招标人向中标人签发中标通知书，公示时，若有质疑或投诉，按有关规定处理。、参加开标会的只有一家企业且符合招标文件要求的，则该企业即直接确定为本项目中标人。、中标人不得以任何理由放弃中标（因不可抗力除外）。中标人无故放弃中标的，由行政主管部门依法予以查处。 多标段的按标段顺序轮流进行抽取，根据定标顺序，优先确定的原则，在多标段的按标段顺序轮流进行抽取，根据定标顺序，优先确定的原则，在前一标段被确认为第一中标候选人的，不再推荐和确定该投标人为下一标段的前一标段被确认为第一中标候选人的，不再推荐和确定该投标人为下一标段的中标候选人。中标候选人。三、附三、附 则则.开标

49、结束后确认建造师（含变更的建造师）有在建工程的，被确定为预中标候选单位的，取消其预中标资格，不再递补预中标候选单位。、经核实若发现投标人所提出资料有弄虚作假者，记不良行为记录一次，视情节给予相应处罚，作为预中标人的取消预中标资格。、招标代理服务费、交易服务费：投标人中标后，在领取中标通知书前按规定标准向代理交纳招标代理费，向分中心交易服务费（收费标准详见附表”）。附：招标代理服务收费标准费率，中标金额（万元）工程招标以下注：、招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为万元，计算招标代理服务收费额如下：万元万元 （）万元万元（）万元万元 （）万元万元（）万元万元合计收费万元、按照铜价费字【】号文，在省物价局、建设厅皖价房【】号文收费标准执行。第六章第六章 工程量清单及工程预算书工程量清单及工程预算书附工程量清单及工程预算书