GB50500_XXXX《建设工程工程量清单计价规范》要点解析课件.ppt

《GB50500_XXXX《建设工程工程量清单计价规范》要点解析课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GB50500_XXXX《建设工程工程量清单计价规范》要点解析课件.ppt（91页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、工程价款管理实务 基于建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,1,工程价款管理实务1,目 录,2,目 录绪论2013版清单总体变革一2013版清单对合同价格,两个凡是：凡公民、法人或者其他组织能够自主决定，市场竞争机制能够有效调节，行业组织或者中介机构能够自律管理的事项，政府都要退出。凡可以采用事后监管和间接管理方式的事项，一律不设前置审批。,2013版清单计价规范是推行工程量清单计价改革的重要基础。推行工程量清单计价是适应我国工程投资体制和建设管理体制改革的需要，是深化我国工程造价管理改革的一项重要工作，对于规范建设工程发、承包双方的计价行为，维护建设市场秩序，建立市场形成工

2、程造价的机制将发挥重要的作用。2013版清单充分考虑了未来建筑市场的市场化需要，制定建筑市场秩序，让市场和公民自主选择，是响应国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定中 的体现。为今后建筑市场的市场化推广做了良好的铺垫。,前 言,3,“两个凡是”,两个凡是：凡公民、法人或者其他组织能够自主决定，市场竞争机,绪论 2013版清单总体变革,4,绪论 2013版清单总体变革4,2013版清单计价规范简介,5,2013版清单计价规范由10册规范组成：1册为建设工程工程量单价计价规范GB 50500-2013，本册主要说明如何计价；其余9册为工程量计算规范，分别为：房屋建筑与装饰工程工程量计算规范G

3、B 50854-2013仿古建筑工程工程量计算规范GB 50855-2013通用安装工程工程量计算规范GB 50856-2013市政工程工程量计算规范GB 50857-2013园林绿化工程工程量计算规范GB 50858-2013矿山工程工程量计算规范GB 50859-2013构筑物工程工程量计算规范GB 50860-2013城市轨道交通工程工程量计算规范GB 50861-2013爆破工程工程量计算规范GB 50862-2013,2013版清单计价规范简介52013版清单计价规范由10册规,变革1. 2013版清单强制性全面升级,6,变革1. 2013版清单6,第一，新清单规范强制性条文的涉及范

4、围扩张。08版清单与13版清单强制性条文的数量均为15条。但13版清单增加了对这个五个关键性内容的强制性条文，为解决工程项目实际问题提供了依据，使清单的强制性条文更加全面，可操作性更强。 新清单计价规范取消了五条对于“分部分项工程量清单”的强制性条文，体现出工程量清单的编制方式已非常普及，不需再进行强制性规定，并且这使得工程量清单的编制方式更加灵活，适用范围更广。,风险分担、措施项目清单编制、招标控制价的使用、投标报价、工程计量,7,表1-1 新旧清单强制性条文对比（一）,第一，新清单规范强制性条文的涉及范围扩张。风险分担、措施项目,8,表1-2 新旧清单强制性条文对比（二）,813版清单08

5、版清单条款强制性条文规定条款强制性条文规定3,表1-3 新旧清单强制性条文对比（三）,第二，新清单规范部分强制性条文语气增强。部分强制性条文由08版清单规范的“应”变为13版清单规范的“必须”，这些改变增强了强制性条文的强制性。具体内容对比如下表所示。,必须,必须,必须,必须,必须,必须,应,应,应,应,应,应,9,表1-3 新旧清单强制性条文对比（三）条款13版清单强制性条,变革2. 2013版清单打破了业主在招投标阶段一言堂的历史格局,10,变革2. 2013版清单10,11,2013版清单第4.1.2款规定：“招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。”,

6、2013版清单第3.4.1款规定： “建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。”,一、强化了业主对于招标工程量清单准确性的管理责任,三、强化了业主对于风险分担的责任,2013版清单第7.1.1款规定： “招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以投标文件为准。 ”,二、强化了业主对于评标环节的管理责任,112013版清单第4.1.2款规定：“招标工程量清单必须作,变革 3. 2013版清单开辟了以合理风险分担为指引的合同价款调整新思路,12,变革 3. 2013版清单12,2013版清单强化了“合同计价

7、风险分担原则”的强制性效力，规定招标人必须在招标文件中或在签订合同时，载明投标人应考虑的风险内容及其风险范围或风险幅度。 这从本质上体现了风险分担原则应秉承一种权责利对等的思想，并考虑合同各方的意愿与能力，实现风险的合理分担。 2013版清单第3.4.1款强制性条文：“建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围”。,13,2013版清单强化了“合同计价风险分担原则,第一，发包人完全承担的外部风险法律法规类风险 13版清单第3.4.2条明确规定了发包人应承担的影响合同价款的风险： 1. 国家法律、法规、规章

8、和政策发生变化； 3. 由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整。,2.省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单位的报价高于发布的除外；,14,第一，发包人完全承担的外部风险法律法规类风,第二，发包人完全承担的内部风险变更类风险 工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项属于变更类风险。变更类风险导致的变更发生属于业主的主动行为，由于经过业主（监理人指令）的允许才会发生变更，因此本风险是相对可控的发包人应完全承担的内部风险。,15,第二，发包人完全承担的内部风险变更类风险1,第三，合同约定承发包人共担的风险 （1）工程量偏差风险。13版清单第9.6.2条规定：对于

9、任一招标工程量清单项目，当因本节规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。 （2）物价变化风险。13版清单第3.4.3条规定：由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊；当合同中没有约定的，发承包双方发生争议时，应按本规范第9.8.19.8.3条规定（材料、工程设备单价变化范围为5%），调整合同价款。 （3）不可抗力风险。13版清单9.10.19.10.3对不可抗力风险分担原则进行规范，总结即：工程损失，发包人承担；各自损失

10、，各自承担.,16,第四，承包人完全承担的风险13版清单第3.4.4条规定：由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。,第三，合同约定承发包人共担的风险16,（1）发包人完全承担的风险是国家法律、法规、规章和政策发生变化；省级或行业建设主管部门发布的人工费调整；由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整；变更类风险。（2）发承包双方共担的风险是工程量偏差风险；物价变化风险；不可抗力风险。（3）承包人完全承担的风险是由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的风险。发承包双方之间合理的风险分担，有效地

11、改善了项目管理绩效，是项目成功的关键。,由此可见，13版清单对风险分担规定的原则如下：,17,（1）发包人完全承担的风险是国家法律、法规、规章和政策发生变,变革 4. 2013版清单从重视竣工结算结果管理转变为依靠计量计价的期中过程管理,18,变革 4. 2013版清单18,3. 将历次计量结果记入结算，强调历次支付的重要性,规范第11.2.6条： 发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。,2013版清单计价规范重视计量计价的期中过程管理，以工程期中结果作为竣工结算的重要依据。,规范第11.3.1条：合同工程完工后，承包人应在经发承包双方

12、确认的合同工程期中价款结算的基础上汇总编制完成竣工结算文件，应在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。,19,规范第11.2.1条： 工程竣工结算应根据下列依据编制和复核： 1 本规范； 2 工程合同； 3 发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款； 4 发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款； 5 建设工程设计文件及相关资料； 6 投标文件； 7 其他依据。,3. 将历次计量结果记入结算，强调历次支付的重要性 规范第,一、 2013版清单对合同价格约定的 规范与应对,20,以加强业主责任为手段,一、 2013版清单对合同价格约定的20以加强业主责任为,21

13、,1.1 业主应加强对工程量清单准确性的管理,1.2 业主应加强对评标环节的管理,1.3 业主应加强对合同中调价策略的管理,1.4 业主应加强对模拟工程量清单招标的管理,1.5 业主应加强对措施费调整策略的管理,1.6 业主应加强对招标控制价编制的管理,1.7 业主应加强对赶工风险的管理,211.1 业主应加强对工程量清单准确性的管理1.2 业,以往业主可以在招标文件中约定“投标人应对招标人提供的工程量清单中给定的信息进行核实，招标人对工程量清单的准确性和完整性不负责，工程量的误差视为投标人已经包含在其他部分的报价内或视为对招标人的减让（承包人应对招标文件工程量清单的准确性负责）”。 而13版

14、清单第4.1.2款规定：这是强制性条文，因此就形成了招标文件或合同中的条款与清单计价规范强制性条文冲突的情形。这非常容易产生纠纷，究其原因是没有明确招标文件或合同文件中与清单计价规范强制性条文不符的规定是否有效。,1.1 业主应加强对工程量清单准确性的管理,22,“招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责”,以往业主可以在招标文件中约定“投标人应对招标人提供,观点一：清单计价规范优先执行,二、违反上位法的规定无效中华人民共和国建筑法是建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的上位法，中华人民共和国建筑法第十八条规定因此违反了建设工程工程量清单计价规

15、范（GB-50500-2013）强制性条文，就是违反了中华人民共和国建筑法。因此违反建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）规定的强制性条文而签订的的合同条款需要改正，招标文件的相应规定无效。,一、强制性标准必须执行中华人民共和国标准化法（主席令第十一号）第十四条规定： 。工程建设国家标准管理办法（建设部令第24号）第二十九规定：国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序和发布标准的年号组成，并应当符合下列统一格式：(一)强制性国家标准的编号为：GB50*-*；(二)推荐性国家标准的编号为：GB/T50*-*。因此，从编号可以看出2013版清单属国家强制性标准，必须执行。 20

16、13年住房和城乡建设部公告第1567号“住房城乡建设部关于发布国家标准建设工程工程量清单计价规范的公告”规定：“现批准建设工程工程量清单计价规范为国家标准，编号为GB 505002013，自2013年7月1日起实施。其中第3.1.1、3.1.4、3.1.5、 3.1.6、 3.4.1、4.1.2、4.2.1、 4.2.2、4.3.1、5.1.1、6.1.3、6.1.4、8.1.1、8.2.1、11.1.1条(款)为 ”。因此2013版清单计价规范的强制性条文必须严格执行，招标文件及合同中与清单计价规范强制性条文不符的规定应无效。,理由如下：,23,现在普遍存在两种观点 :,强制性条文，必须严格

17、执行,强制性标准，必须执行,“建筑工程造价应按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定”。,观点一：清单计价规范优先执行二、违反上位法的规定无效 一、,一、合同至上的思想。 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）是对工程项目及合同计价的一种规定，而在市场经济条件下合同价格是承发包双方自主意愿订立的，并没有违反社会的公序良俗，合同有效，不应受到清单计价规范强制性条文的约束。二、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）是国家标准，并不是法律法规，没有法律法规的强制力。如果招标文件中已有约定并形成合同则应按照合同约定执行。,目前“招标文件或合同文件中与清单计价规

18、范强制性条文不符的规定是否有效”仍处于“各执一词”的状态，承发包双方均站在各自利益的角度进行理解和解释。,理由如下：,24,观点二：招标文件或合同文件优先执行,一、合同至上的思想。 建设工程工程量清单计价规范（GB5,以往，招标人为了保护自己的利益，可以在招标文件专用条款中约定，招标文件的效力高于投标文件，招标文件和投标文件不符或冲突的地方以招标文件为准；或把招标文件作为合同文件的组成部分，且其解释顺序紧跟合同协议书之后。,“实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30日内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方

19、面的实质性内容。”招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以投标文件为准。,1.2 业主应加强对评标环节的管理,而13版清单计价规范第7.1.1款进行了如下规定：,25,因此，在2013版清单下，业主应加强对招标文件的管理，确保招标文件的准确性与完整性。,以往，招标人为了保护自己的利益，可以在招标文,而13版清单计价规范第9.8.1款-9.8.3款进行了规定： 9.8.1：合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，应根据合同约定，按照本规范附录A的方法之一调整合同价款。 9.8.2 : 承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度

20、，当没有约定，则材料、工程设备单价变化超过5%时，超过部分的价格应按照价格指数调整价格差额或造价信息调整价格差额（具体方法见附录A）计算调整材料、工程设备费。 9.8.3 : 发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整：1.因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；2.因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。,1.3 业主应加强对合同中调价策略的管理,26,以往发包人为了保护自己的利益，可以在招标文件中约定：“本合同不许调价”或者“物价波动一律不调整”

21、。,同时2013版清单第3.4.1款规定： “建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。”（强制性条文）这条是对9.8.1-9.8.3条规定的补充，也是对业主加强调价管理的约束。,而13版清单计价规范第9.8.1款-9.8.3款进行了规定：,而13版清单计价规范第4.1.2款规定：“招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责”,1.4 业主应加强对模拟工程量清单招标的管理,27,根据现行通常做法和理解，模拟建筑工程量清单就是发包人或咨询机构依据方案设计或初步设计文件，参照以往

22、类似建筑工程的清单项目和工程技术指标详细设置清单项目并估算工程量的清单编制方式，投标人据此填报价格。,8.2.2 ： 施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。11.2.6 ： 发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。 根据8.2.2和11.2.6可以看出，由模拟工程量清单招标导致的工程变更和工程量偏差等，均应根据实际完成的工程量进行结算。8.2.2条和11.2.6条规定是对4.1.2条规定的补充。,同时依据新清单中规定，变更导致工程量变化时工

23、程量应据实结算：,（强制性条文）,而13版清单计价规范第4.1.2款规定：1.4 业主应加强,以往业主可以在招标文件及合同中约定“措施费总价包干，措施费一律不调整”。 而2013版清单计价规范对于措施费的调整有如下规定：,1.5 业主应加强对措施费调整策略的管理,28,一、变更引起措施费调整的规定,以往业主可以在招标文件及合同中约定1.5 业,29,二、新增工程引起措施费调整的规定,三、工程量变化引起措施费调整的规定,另外，2013版清单规定业主也必须参与措施费的风险分担。,（强制性条文）,因此，在2013版清单下，业主必须对措施费的风险予以管理，同时加强措施费调整策略的管理。,299.5.2

24、：新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生,依据2013版清单第5.2.1条规定，招标控制价应根据下列依据编制与复核：1.本规范；2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；3.建设工程设计文件及相关资料；4.拟定的招标文件及招标工程量清单；5.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；6.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；7.工程造价管理机构发布的工程造价信息；当工程造价信息没有发布时，参照市场价；8.其他的相关资料。,1.6 业主应加强对招标控制价编制的管理,招标控制价是结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。即：投标报价招标控制价。若招标控制价编制低于成本价，则：

25、投标报价招标控制价工程成本。违反2013版清单第6.1.3款规定：“投标报价不得低于工程成本。”招标投标法第三十三条规定：“投标人不得以低于成本的报价竞标”。2013版清单更加详细地规范了招标控制价的编制依据，相比于2008版清单增加了“施工现场情况、工程特点及常规施工方案”这一 项。,30,同时依据13清单5.1.4：招标控制价按照本规范第5.2.1条的规定编制，不应上调或下浮。,(强制性条文),依据2013版清单第5.2.1条规定，招标控制价应根据下列依,而13版清单计价规范第9.11.2款有如下规定： “发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，

26、并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用”。,1.7 业主应加强对赶工风险的管理,31,以往业主可以要求承包人进行赶工且支付较少的赶工补偿,因此，在2013版清单下，业主不能随意要求承包人进行赶工；同时应当向承包人支付合理的赶工补偿。,而13版清单计价规范第9.11.2款有如下规,二、2013版清单对合同价款调整的 规范与应对,32,以合理风险分担为基础,二、2013版清单对合同价款调整的32以合理风险分担为基,2.1 合同价款调整理论,33,2.1 合同价款调整理论33,风险分担下的合同价款状态补偿机理,任何一个风险因素出现，都将打破原有平衡状态，面临新

27、的风险分担过程,承包人报价的基础,风险分担的补偿机制,34,风险分担下的合同价款状态补偿机理合同价款任何一个风险因素出现,风险分担下的合同价款状态补偿机理,任何一个风险因素出现，都将打破原有平衡状态，面临新的风险分担过程,通过合理风险分担，形成新的平衡,风险分担的补偿机制,35,承包人报价的基础,追加合同价款,风险分担下的合同价款状态补偿机理任何一个风险因素出现，都将打,2.2 调价因素的分类 以风险分担为原则,36,2.2 调价因素的分类36,37,调价因素,风险因素,发包人完全承担的外部风险,发包人完全承担的内部风险,发包人与承包人共同承担的风险,非风险因素,索赔类（提前竣工、误期赔偿、索

28、赔）,现场签证,计日工,暂估价和暂列金额,37调价因素风险因素发包人完全承担的外部风险发包人完全承担的,风险因素,发包人完全承担的外部风险,法律法规变化,人工费的调整,政府定价或政府指导价管理的原材料等价格的调整,发包人完全承担的内部风险,工程变更,项目特征不符,工程量清单缺项,发包人与承包人共同承担的风险,物价变化,不可抗力,工程量偏差,38,风险因素发包人完全承担的外部风险法律法规变化人工费的调整政府,1、 根据2013版清单第3.4.2条规定，法律法规变化、人工费的调整和政府定价或政府指导价管理的原材料等价格的调整是发包人完全承担的外部风险。 2、根据2013版清单第9.3条（工程变更）

29、、第9.4条（项目特征不符）和第9.5条（工程量清单缺项）的规定，变更类风险是发包人完全承担的内部风险。 3、根据第9.8条（物价变化）、第9.10条（不可抗力）和第9.6条（工程量偏差）的规定，这三种风险是合同约定的发承包双方共担的风险。,39,1、 根据2013版清单第3.4.2条规定，,2.3 发包人完全承担的外部风险,40,2.3 发包人完全承担的外部风险40,2.3.1 法律法规类风险由发包人承担,2013版清单：9.2.1条规定：招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应按照省级

30、或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。9.2.2条规定：因承包人原因导致工期延误的，按本规范第9.2.1 条规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。,2013版清单：3.4.2条明确规定了发包人应承担的影响合同价款的风险：（1）国家法律、法规、规章和政策发生变化；（2）省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外；（3）由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整；,法律法规类风险包括：法律法规变化、人工费的调整和政府定价或政府指导价管理的原材料等价格的调整。,

31、41,2.3.1 法律法规类风险由发包人承担2013版清单：20,2.3.2 法律法规变化引起的调整,2013版清单与08版清单关于法律法规变化规定的变化要点如下：（1）2013版清单与法律法规变化风险分担与08清单完全一致：以基准日期为界限，基准日之前法律法规变化由承包人承担，基准日之后法律法规变化由发包人承担。（2）但2013版清单在08版清单基础上新增了因承包人原因导致工期延误且法律法规变化发生在原定竣工时间之后，合同价款的调整方式。,2013版清单第9.2.2条规定：因承包人原因导致工期延误，按本规范第9.2.1条规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同

32、价款调减的予以调整。因承包人原因导致工期延误而引起事件状态发生变化的，应遵循违约人不受益原则，即因己方原因引起事件状态发生变化不能从事件状态变化中获得益处，风险自担。,2013版清单第9.2.1条规定：招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。,42,2.3.2 法律法规变化引起的调整2013版清单与08版,2.3.3 人工费的调整与政府定价或 政府指导价管理的原材料等价格的调整,人工单价发生变化且符合本规范第3

33、.4.2条2项规定的条件时，发承包双方应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本文件调整合同价款。,2013版清单第3.4.2条规定：由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担：1国家法律、法规、规章和政策发生变化； 2省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外； 3由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整的。,2013版清单第3.4.2条规定：由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整的，应由发包人承担。,实行政府指导价或定价的商品和服务范围：,依据价格法第十八条规定：施工过程中涉及的水、电、燃气

34、等价格，此类商品和服务属于重要的公共事业，其价格应实行政府指导价或者政府定价。依据价格法第十二条：经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。在施工过程中，此类价格应及时按照地方政府公布的水、电、燃气的价格进行调整。,43,2.3.3 人工费的调整与政府定价或人工单价发生变化且符,44,2.4 发包人完全承担的内部风险,442.4 发包人完全承担的内部风险,2.4.1 变更类风险由发包人完全承担,项目特征不符的风险分担条款：2013版清单第9.4.2条规定：承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（

35、含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按本规范第9.3节相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。,工程量清单缺项引起的新增分部分项清单项目的风险分担条款：2013版清单第9.5.1条规定：合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照本规范第9.3.1条的规定确定单价，并调整合同价款。工程量清单缺项引起的新增措施项目的风险分担条款：2013版清单第9.5.2条规定：新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照本规范第9.3.2条的规定，在承包人提交

36、的实施方案被发包人批准后调整合同价款。,2013版清单规定的调价因素中工程变更（9.3）、项目特征不符（9.4）、工程量清单缺项（9.5）为变更类风险因素。,工程变更的风险分担条款在9.3.1-9.3.3款中规定，条款内容详见后文。,当合同状态改变时，为保证工程项目顺利实施，发包人要对原合同状态进行补偿，此时就发生了变更。而合同状态就是合同签订时所受到的客观约束与主观愿望，例如工程范围、合同价款、合同工期、工程质量、施工环境、政治经济背景等。与此同时，变更的发生是发包人的一种主动行为，只有经过发包人（监理人）指令允许后才会发生，发包人应为自己的行为负责，承担此类变更风险。,45,2.4.1 变

37、更类风险由发包人完全承担项目特征不符的风险,2013版清单与08版清单相比，在术语解释2.0.16条款中新增了工程变更的概念，与56号令中“一增一减三改变”的工程变更范围相比，主要有两处不同： 1. 未包含“改变合同中任何一项工作的质量或其他特性” 2. 将“招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化” 明确为变更的范围。,表 2013版清单与99版FIDIC、56号令中关于变更概念的内容对比表,2.4.2 工程变更概念,46,99版FIDIC56号令2013版清单条款13.1 有权变更,工程变更分部分项工程费= 变更量 变更综合单价,表 2013版清单与08版清单计量相关

38、条款,变更量的确定：2013版清单沿用了08版清单关于工程变更量的确定的规定， 即应按照承包人在变更项目中实际完成的工程量计算。,2.4.3 分部分项工程变更价款的确定,工程变更分部分项工程费= 变更量 变更综合单价,变更综合单价的确定：2013版清单中关于变更单价的确定依然沿用08版清单中“有适用”、“有类似”和“无适用或类似”三种变更估价原则。,“项目特征不符”与“工程量清单缺项” 引起的价款调整均参照三类估价原 则确定综合单价。,47,工程变更分部分项工程费= 变更量 变更综合单价2013版,条款9.6.2 对于任一招标工程量清单项目，当因本节规定的工程量偏差和第9.3 节规定的工程变更

39、等原因导致工程量偏差超过 15%时，可进行调整。当工程量增加 15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。,表 2013版清单与08版清单的变更单价确定原则对比,48,2.4.3 分部分项工程变更价款的确定,1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照本规范第 9.6.2条的规定调整。,2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；,3已标价工程量清单中没有适用也没有类似

40、于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算： 招标工程：承包人报价浮动率 L（1中标价/招标控制价）100%； 非招标工程：承包人报价浮动率 L（1报价/施工图预算）100%,4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、应计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。,条款9.6.2 对于任一招标工程量清单项目

41、，当因本节规定的,合同中已有适用子目的综合单价的确定,“已有适用”的判定,合同中已有适用单价的变更，就是指该项目变更应同时符合以下特点：变更项目与合同中已有项目性质相同，即两者的图纸尺寸、施工工艺和方法、材质完全一致；变更项目与合同中已有项目施工条件一致；变更工程的增减工程量在执行原有单价的合同约定幅度范围内；合同已有项目的价格没有明显偏高或偏低；不因变更工作增加关键线路工程的施工时间。,这类变更主要体现为工程量清单原有工程量的改变，即在合同约定幅度内增加或减少。,按2013版清单的规定，按合同已有的综合单价确定变更项目的综合单价，实质上就是由于工程量清单中的工程量有误或设计变更引起该工程量的

42、增减，且幅度在15%以内，处理起来最简单。因为当合同中已有项目直接适用变更项目时，由于合同中的工程量单价和价格由承包人投标时提供，用于变更工程，容易被发包人、承包人及监理人所接受，从合同上讲也是公平的。变更项目的综合单价即为已有项目签订合同时确定的投标报价。,确定方法,49,2.4.3 分部分项工程变更价款的确定,合同中已有适用子目的综合单价的确定“已有适用”的判定合同中已,确定方法,情况一：变更项目与合同中已有的工程量清单项目，两者的施工图纸改变，但是施工方法、材料、施 工环境不变。,1）比例分配法：在这种情况下，变更项目综合单价的组价内容没有变，只是人材机的消耗量按比例改变。由于施工工艺、

43、材料、施工条件未产生变化，可以原报价清单综合单价为基础采用按比例分配法确定变更项目的综合单价，具体如下：单位变更工程的人工费、机械费、材料费的消耗量按比例进行调整，人工单价、材料单价、机械单价不变；变更工程的管理费及利润执行原合同确定的费率。 在此情形下，变更项目综合单价=投标综合单价调整系数。,合同中已有的单价类似于变更工程单价时，可以将合同中已有的单价间接套用，或者对原单价进行换算，改变原单价组价中的某一项或某几项，然后采用，或者是对于原单价的组价，采取其一部分组价使用。,2）数量插入法：采用比例分配法，特点是编制简单和快速，有合同依据。但是，比例分配法是等比例的改变项目的综合单价。如果原

44、合同综合单价采用不平衡报价，则变更项目新综合单价仍然采用不平衡报价。这将会使发包人产生损失，承受变更项目变化那一部分的不平衡报价。所以比例分配法要确保原单价是合理的。 数量插入法是不改变原项目的综合单价，确定变更新增部分的单价，原综合单价加上新增部分的单价得出变更项目的综合单价。变更新增部分的单价是测定变更新增部分人、材、机成本，以此为基数取管理费和利润确定的单价。变更项目综合单价=原项目综合单价+变更新增部分的单价 变更新增部分的单价=变更新增部分净成本（1+管理费率+利润率）,合同中有类似子目的综合单价的确定,“有类似”的判定,50,2.4.3 分部分项工程变更价款的确定,确定方法情况一：

45、变更项目与合同中已有的工程量清单项目，两者的,情况二：变更项目与合同中已有项目两者材质改变，而人工、材料、机械消耗量及施工方法、施工环境相同,在此情形下，由于变更项目只改变材料，因此变更项目的综合单价只需将原有项目综合单价中材料的组价进行替换，替换为新材料组价，即变更项目的人工费、机械费执行原清单项目的人工费、机械费；单位变更项目的材料消耗量执行报价清单中的消耗量，对报价清单中的材料单价可按市场价信息价进行调整；变更工程的管理费执行原合同确定的费率。,确定方法,变更项目综合单价=报价综合单价（变更后材料价格合同中的材料价格） 清单中材料消耗量。,合同中有类似子目的综合单价的确定,51,2.4.

46、3 分部分项工程变更价款的确定,情况二：变更项目与合同中已有项目两者材质改变，而人工、材料、,合同中没有适用或类似单价的变更，就是指该项目变更应符合以下特点之一： 变更项目与合同中已有的项目性质不同，因变更产生新的工作，从而产生新的单价，原清单单价无法套用； 因变更导致施工环境不同； 变更工程的增减工程量、价格在执行原有单价的合同约定幅度以外； 承包人对原合同项目单价采用明显不平衡报价； 变更工作增加了关键线路工程的施工时间。,变更项目初始综合单价,（1-承包人报价浮动率）,变更项目综合单价,（1）成本和利润的确定：由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（

47、若工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人通过市场调查等取得有合法依据的市场价格）确定（2）报价浮动率的确定：招标工程：报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）100%非招标工程：报价浮动率=（1-报价值/施工图预算） 100%,合同中“无适用或无类似”子目的综合单价的确定,“无适用或无类似”的判定,确定方法,52,2.4.3 分部分项工程变更价款的确定,标准施工招标文件15.4.3“成本加利润 ”原则,合同中没有适用或类似单价的变更，就是指该项目变更应符合以下特,标准施工招标文件第13.2条说明了变更估价的确定程序,除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4

48、.1 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2 己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按 第 3. 5 款商定或确定变更工作的单价。,2.4.4 工程变更价款的确定程序参照56号令,标准施工招标文件第15.4条变更的估价原则：,53,标准施工招标文件第13.2条说明了变更估价的确定程序除专,标准施工招标文件第3.5 条“商定或确定”中规定3.5.1 合同约定总监理工程师应按

49、照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。 按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。,监理工程师拥有对变更价款的最终确定权利，但在做出此决定前应与承包人和发包人进行商定。监理工程师确定变更价款后，承包人应按照监理工程师的确定执行。如构成争议，在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行。,第24条是“争议的解决”,3.5 决定：每当合同条件要求工程师按照本款规定对某一事项作出商定或决定时，工程师应与合同双方协商并尽力达成一致。如果未能达成一致，工程师

50、应将每一项协议或决定向每一方发出通知以及具体的证明资料。每一方均应遵守该协议或决定，除非和直到按照第20条【索赔、争端和仲裁】规定作出了修改。,2.4.5 监理工程师商定或确定变更估价,FIDIC土木工程施工合同条件 （新红皮书）第3.5 条“决定”对监理工程师也有相同的约定:,54,不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。,对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行,工程师应按照合同规定在适当考虑到所有有关情况后作出公正的决定。,标准施工招标文件第3.5 条“商定或确定”中规定,2.4.6 措施项目工程变更价款的