购房签订合同协议书电子版5篇.doc

《购房签订合同协议书电子版5篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购房签订合同协议书电子版5篇.doc（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、购房签订合同协议书电子版5篇 购房签订合同协议书电子版1卖方(以下简称甲方)：_买方(以下简称乙方)：_第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于_;位于第_层_户，房屋结构为_，房产证登记面积_平方米，地下室_间，面积_平方，房屋权属证书号为_。第二条价格：以房产证登记面积为依据，每平米_元，该房屋售价总金额为_万元整，大写：_。第三条：付款方式：乙方于本协议签订之日向甲方支付定金_元整，小写：_(大写_)，余款_元(大写_)在房屋过户手续办理完毕之日支付。第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起_日内，将该房屋交付乙方。第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方

2、对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。逾期超过_日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，同时，本房屋目前尚处于出租状态，甲方应按照乙方的意愿解除原租赁关系或把租赁权转给乙方。乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的_%向乙方支付违约金。逾期超过_日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。第七

3、条关于产权过户登记的约定：甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_%赔偿乙方损失。第八条：签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。第九条：甲方保证在办理完过户手续之日起日内，将户口迁出，逾期超过_日，乙

4、方每日按已付款的_%收取违约金。第十条：因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。第十一条：本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第十二条：本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由方所在地人民法院起诉。第十三条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。甲方(签字)：_乙方(签字)：_年_月_日_年_月_日购房签订合同协议书电子版2卖方：_(简称甲方)买方：_(简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一

5、致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在_房产住宅，建筑面积为_平方米。(详见土地房屋权证第_号)。该房房龄_年。第二条 上述房产的交易价格为：总价人民币_元整(大写：_元整)。第三条 买卖双方在签订了房地产买卖合同及乙方付甲方全部购房款后，应立即到房屋所在区的房地产交易中心办理产权过户手续。第四条 付款时间与办法：乙方同意在本合同签订当日一次性向甲方支付全部购房款，共计人民币_元整。约定付款之后在房地产交易中心缴交税费，办理房屋产权过户手续。第五条 交房时间和交房条件：交房时间。在收房时，必须确认甲方已结清水电、煤气、电话、电视、宽带

6、、物业管理费等费用。甲方需将房屋钥匙交与乙方。第六条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易产生的一切税费由_方承担。第七条 违约责任本合同经双方签章后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿利益受损方的相关经济损失。第八条 权利保证约定甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。第九条 本合同一式 份。甲方产权人一份，乙方一份。第十条 本合同发生争议的解决

7、方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条 双方约定的其他事项：甲方应协助乙方办理更名手续，如物业维修基金、水费，电费，煤气，有线电视，电话，宽带等的过户问题，由此产生的费用由乙方负责。甲方(签字)：_乙方(签字)：_年_月_日_年_月_日购房签订合同协议书电子版3甲方：_身份证号码：_乙方：_身份证号码：_鉴于甲方已经于 年 月 日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同，该合同约定标的房屋为_房，建筑面积为_平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_元，总价为人民币_元。经双方友好协

8、商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。一、转让价款、支付方式1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币_万元;2、签订本协议之日起_个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户;3、乙方在设立共管账户之日起_个工作日内将人民币_万转让甲乙双方设立的共管账户;4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_个工作日向甲

9、乙双方共管账户中转让人民币_万元;5、乙方与开发商_有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致)，并取得由开发商_有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后_个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前_天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_万元给甲方。二、双方保证与承诺1、甲方保证在本协议签订后_个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;2、甲方保证在签订本协议后_

10、个工作日内，乙方可以与开发商_有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致)，并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票;3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之_承担违约金，逾期超过_个月的，甲方有权解除合同;2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之_承担违约金，逾期超过_个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金人民币_万元;3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的_日万

11、分之_承担违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承担违约金人民币_万元;4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的_日万分之_承担违约金，逾期超过_个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承担违约金人民币_万元;5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币_万元;6、开发商_有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币_万元。四

12、、争议处理1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由_仲裁委员会仲裁解决。五、其他1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。甲方：_联系人：_电话：_电邮：_乙方：_联系人：_电话：_电邮：_3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。4、甲方于_年_月_日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。甲方(公章)：_法定代表

13、人(签字)：_年_月_日乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日购房签订合同协议书电子版4出卖人(甲方)：_联系电话：_买受人(乙方)：_联系电话：_甲、乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其它有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品达成如下协议：一、甲方在_，土地属国家出让地，乙方对该商品房做了充分全面的了解，愿意购买该房产。二、乙方购买的甲方商品房为_，该商品房合同约定的建筑面积为_平方米。三、面积确认及面积差异处理1、合同约定面积与产权登记面积有差异，以产权登记面积为准。2、商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发

14、生差异，以方同意按照产权登记面积据实结算房价款，多退少补。四、计价方式与价款1、该商品房按建筑面积单价为每平方米_元，房款总计人民币(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。五、付款方式1、乙方于_年_月_日与甲方签订购房合同时，交定金(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。2、签订施工合同时买受人一次性付清总房款的_%，付款金额为(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。余款_%(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)在房屋交付使用时一次性付清。六、甲方在_年_月_日交房给乙方使用(不可抗力的因素除外)。七、甲方以电话通知的方式，告知乙方付款的时间，

15、乙方在接到电话之日起_日内，交付合同规定的款项，若不按时付款，甲方有权向甲方追索逾期利息，利息按照银行借款利息计算，超过_天向甲方有权终止其购房合同，不予退还所有的购房款和押金，所有责任由乙方自己承担。八、甲方代办理房产证、土地使用证、水、电开户，所有手续费、税费(销售不动产税)、契税等费用由乙方承担。乙方应及时提供办证所需要的证件及一切费用。九、交房标准：内墙、天棚粗沙抹面，室内地面不找平，内墙普通粉刷，水、电主管线按到户(室内由乙方自己承担)。十、违约责任：乙方要求中途变更合同或退房，甲方拒绝乙方已付所有押金和购房款。十一、甲乙双方在履行合同过程中发生争执时，就协商解决，协商不成时，可依法

16、向当地人民法院起诉。十二、甲方在_个月内房产证、土地证办好交付给乙方。十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，房产部门备案一份，合同自签订之日起生效。甲方(签字)：_乙方(签字)：_年_月_日_年_月_日购房签订合同协议书电子版5出租人(房东)：_承租人(租户)：_甲乙双方本着互惠互利的原则，根据有关法律法规，经充分协商，一致同意房屋租赁事项，达成条款如下：一、租赁房屋座落在_，租房用途为_之用。二、租房期限从_年_月_日起至_年_月_日为止，租期为_年。三、房屋年租金共计人民币为_元整(_元)。四、租金每月为_元(大写)，_月_付，租金必须提前一次性付清才能使用出租房。否则，甲方有权收回出

17、租房。五、保证金：1、交付租金的同时，乙方应另付保证金人民币_元整(_元)，用于房屋、水电等设施损坏维修及毁约费用。2、本协议作为本期保证金收据，请妥善保管;当本期保证金转入下期租房协议后，本协议作保证金收据的功能自动作废，同时按新协议条款执行，老协议自行作废。3、合同期满且乙方无违反协议中的任何相关事项，甲方如数返还押金给乙方，不计息。六、出租人交房时间：_年_月_日。七、乙方租用后应注意以下事项1、乙方应遵纪守法，并自行办理相关居住证、工资保证金等手续、承担相关责任。2、乙方在租房过程中，涉及与乙方相关的第三方及乙方发生任何意外事故，概由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。乙方应注意居住安全

18、，自行采取防火、防盗等安全措施;加强用电安全，不得乱拖、乱接电线，对于防盗、防火和用电安全经常进行检查。在租用期间，乙方发生偷盗现象的，损失由乙方自行全部承担。3、乙方对租用房没有处理权，不能擅自与人合租、转租或借给他人，也不能改变其用途，否则属于违约。如有此类情况发生除没收押金外，甲方有权解除协议并收回房屋。4、水电费按实际使用量于每按时上缴出租人，电费_元_度，水费_元_吨。5、乙方在租用期内，不得改变房屋结构及其设施;乙方退租或租期到期时需保留已进行的装修并恢复房屋结构原貌，产生费用由乙方自理;在空调等生活电器装和拆除时发生任何涉及人员的意外事故，一切责任由乙方负责，与甲方无关。6、乙方

19、在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济、经营和法律责任及损失，由乙方全部承担损失及责任。八、有关退租、转让的条款1、协议期内，乙方履行本协议所有条款后，甲方不得提前收回房屋(发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下除外)2、乙方租期未到期而要求退租时，必须与甲方协商一致，甲方不予退还押金。3、协议期内，乙方如果出现以下任何情况：退租、转让及由于乙方违约原因造成甲方提前收回房屋的任一情况下，乙方都必须按协议缴清所有应付款项。4、乙方承租到期应完好归还租房协议和所有钥匙及有关物品，如果所租房内的所用设备有损坏，乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。九、有关续

20、租的事项1、乙方在遵守前期协议的情况下，可以获得先续租权，但必须在原租期结束日前_个月与甲方重新签订租房协议。2、在原租期已到期，新的续租协议还未签订的情况下，甲方将收回房屋，不再签约续租，同时乙方超过_天未对自己的东西作出处理的，甲方有权将乙方的一切财物作无主处理。十、本协议经甲乙双方协商一致，签名盖章后生效，签订之日为本协议的生效日期，所有条款必须执行。十一、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，按下列二种方式解决：(一)提交_区仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。十二、如遇国家或集体土地征用或房屋拆迁的，乙方必须无条件服从征用拆迁规定，并在限定时间内全部搬出，否则一切后果由乙方负责。十三、本合同未尽事宜，根据中华人民共和国合同法的有关条款，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。十四、本协议壹式贰份，每份贰张，甲乙双方各执壹份。甲方：_乙方：_年_月_日