二级建造师(二建)选修继续教育题库.docx

第I节-推断题1.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任.（错误）正确错误2.投标保证金一般不得超过投标总价的2%.（正确）正确错误单选题1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件俄止时间至少（B）日前，以书面形式通知全部招标文件收受人010 15 20 30 2.依据招标投标法实施条例，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（B）万元人民币.7050100120 3.依据中华人民共和国招投标法，建设工程招标的方式不包括（D） 公开招标 无限竞争性招标 邀请招标议标要约邀请承诺承诺生效5.下列情形中，经批准可以接受邀请招标的是（八） 项目技术困难的 公开招标的费用与项目价值相比不值得的 虽然涉与国家平安，但相宜招标的 投资额特殊大的多选题1.依据我国有关法规规定，建设工程施工招标应当具备的条件有（ABC）.A.招标人已经依法成立B.初步涉与应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准D.招标人已经托付了招标代理单位E.相应的资金必需全部到位2.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（DE）,A.招标人或其托付代理机构至少应当在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应当合理，应当以微利为原则C.招标文件售出后，在扣除肯定的费用后可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的涉与文件可以收取押金3.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（ABC）.文件截止时间至少15口前发出C.全部澄清文件必需以书面形式进行D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系E.全部澄清文件没有必要通知全部招标文件的收受人第2节推断题 1.法律措施不属于合同限制措施.（正确）正确错误 2.由于承包人的施工过程、麓工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方担当责任。（错误）正确错误单选题1.建设工程工程清单计价规范的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方筌订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（C）天内付工程款. 10 15 7 14 2.依据建设工程工程量清单计价规范的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（D）比例区间预付. 5%25% 10%25% 5%-30% 10%30%3.业主应当在合同约定的时间拨付的定金额的预付款.假如业主担忧约定付，承包商向业主发出要求预付的同志应在覆付时间到期后的（B）天内发出.7101428 4.依据建设工程价款结算看行方法规定，在具备施工条件的前提下,业主给承包商颈付工程款应在双方筌订合同后的（B）内内月内月月半月个个个个 5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主皇翦雪雪展挈卷按要求覆付，承包商可在发出通知（C）天后停止籍工，业 7 10 14 28多选题 1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（BCDE）.工程预付款原则上预付比例不低合同金额的3质，不高于合同金额的6觥B对重大工程项目，按年度1：程支配逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必需在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E,凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付程款 2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（AB）A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付E.按实际进度结算:与支付3.竣工结算的方式有（ABC）,A.单位工程竣工结算B.单项工程竣匚结算C.建设项目竣工总结算D.建设项目竣工总结算E.分部工程竣工结算笫3节推断题 1.承包商提出的工程变更，应当交由发包商审查并批准.（错误）正确错误 2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、琉忽而导致设计的修改，应当由承包人担当责任.（正确）正确错误单选题 1.编制竣工结算除应具各全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以与有关计价规定外，还应具备的资料有（A） 1：程量清单报价书和设计变更通知单等 施工预算书和材料价格变更文件等 材料限额领料单 程现场会议纪要2.依据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款.业主应在收到申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应担当违约费任. 14 28 15 303.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、留意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（C）.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价 落实:程索赔价款和按图核实工程造价 落实设计变更签证和按图核实工程数量 落实工程价款签证和按图计算工程数量4.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万球，合同约定：工程款按月支付并同25万m5,截至该月JK计完成的工程量120万Bs,则该月应结工程款为（15*10+10*9=240,240*95%-228.0万元）万元.240237.5228236.65.某分项工程发包方供应的估计工程量1500。，合同中规定单价16元母，实际工程量谴舞鬃墨费战谭燃当Ik 28650 27000 28800 28500多选题1.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（BE）.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节 C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据 D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标 2.竣工结算编制的依据包括（ABCD）.A.全套竣匚图纸B材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同答署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告3.工程竣工结算的审核一般从以下（ABCE）入手.A.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实1.程数量D.严格按决算约定计价E.留意各项费用评取第4节推断题 1.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种.（正确）正确错误 2.依据工程管理，承包人应当无条件地执行工程变更的指示.（正确）正确错误单选题 1.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而瞌理不予计量的是（B） 因业主提出的设计变更而增加的工程量 因承包商缘由造成工程返工的工程量 因延期开工造成施工机械台班数量增加 因地质缘由须要加固处理增加的工程量2.合同双方应当在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式.两种结算方式是按月结算于支付和（C）, 按季结算与支付 按年结第与支付 分段结算与支付 目标结算与支付3.承包商应当:合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告.监理后（C）天电核实已完工程量，如未与时核实完，则既谏确认，作为工程价款支付的依据0双方 7 10 14 284.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图舐范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（B）. 因发包人嫁由造成返工的工程量 因承包商缘由造成返工的工程量 因不行抗力造成返工的工程量 因不利施匚条件造成返工的工程量 5.依据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（C）天内向承包商支付工程进度款. 7 10 14 286.对承包人超出设计图纸范囹和因承包人缘由造成返工的工程，发包人（）按实际计量按图纸让量不予计量双方协商计量多选题1.专制机械设备的结算一般分为（ABC）阶段. A.预付款 B阶段付款 C.最终付款 D.进度付款 E.竣工付款2.对进口设冬、工器具和材料价款的支付，我国还常常利用出口信贷的形式.出口信贷依据借款的对象分为（AB）A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票笫5节推断题 1.反索赔就是反对、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔胜利或者全部胜利.（正确）正确错误 2.发包人逋反合同给承包人造成事务、费用损失不是构成籁工项目索赔条件的事务.（错确误正错题选单 1.依据监理（业主）确认的工程爱计结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（B）向承包商支付工程进度款.30%60% 60%90% 10%90% 30%90% C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔 D.关于工程暂停、终止合同的索赔 E.特殊风险和人力不行抗拒灾难的索赔2.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打班工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发觉地质状况与勘察报告不符而导致打拗t工工期拖延.在此状况下，（AD）可以提出索赔.A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理 3.下列各索赔事务，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ABDE）A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费柒.罪森箧蠡畲同要求，工程被拒绝接受，在承包商白费修更后，业主&翻去承包商的嫁由工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履/承包商未按合同要求与时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费第6节推断题 1.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反对对方的索赔要求.（正确）正确错误单选题 1.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（D）.竣工验收费料造价对比资料工程竣工图竣工结算报告 2.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审杳时限为45天，则单项工程竣工结算报告的金额应当为（O.5W万元以下500万2000万元2000万5000万元5000万以上 3.建设项目竣工总结算在最终一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后（D）天内审查完成.20456030 4.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审杳时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（B）天.20304560 5.如甲方不按合同的定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议,致使施工无法进行，则(C)乙方仍应设法接着施工乙方如停止施:则应担当违约责任乙方可停止施工，甲方担当违约责任乙方可停止施工，由双方共同担当责任 6.标准机械设备的结算，大都运用国际贸易广泛运用的(A).不行撤销的信用证可撤销的信用证不行撤销的商业保函可撤销的商业保函 7.将产品赊销给买方，规定买方在肯定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金.这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是(A)多选题1.下列各项资料，可作为索赔依据的有（ABC）.A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的看法E.法律法规2.索赔意向通知应当包括的内容有（ACD）.A.索赔事务发生的时间、地点和简洁事实状况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事务的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算第7节推断题1.保证，是指保证人和债权人的定，当债务人按期不履行债务时，保证人依据约定履行债务或担当责任的法律行为.（正确）正确错误单选题 1.定金是当事人双方为了保证债务的履行，依据合同规定向对方预先给付肯定数额的货币，定金的数额由当事人的定，但是不得超过主合同标的额的(O30%25%20%10% 2.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人.由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则(C)某乙可以行使代位权，T脆向某丙偿还债务某内必需以某甲名义行使某甲的债权某丙可以行使代位权，代*某甲向某乙主见债权某内可以行使担忧抗辩权 3.依据FIDIC条件对索赔程序的规定，假如在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在(B)中列明.最终具体索赔报告竣工报表最终报表具体索赔报告 4.某承包商甲与某建材供应商订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失.请问，建材供应商应当向（C）担当违约责任.承包商乙、两承包商乙、丙承包商甲承包商内5.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工须要用时，（B）.应经业主批准后才能运出地经监理工程师批准后才能运出工地可自行运出工地不能运出工地多选题1.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ACD）的特点.仲裁必需有合同纠纷当事人的仲裁协议：而诉讼则没有关于诉讼的协I乂崎螂三h锻辐雪藏懒露会：在合同中，关于解决争多期髓或囊储藤择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖当D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的E.当事人对仲裁庭的组成有权选定2.下列状况下，承包人有权延长工期的有（ABeD）.C.恶劣的气候条件D.额外或附加工程E.其它3.施工合同履行过程中，发生（ACD）等状况，应给承包人顺延合同工期.A设计变更B.承包人选购的材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时遇到图纸未标明的地卜通讯管线E.其它 4.下列事项中，（ABCD）属于邀约邀请的范畴.A.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价U表E.其它第8节推断题 1.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效.（错误）正确错误 2.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货.当合同的履行期限届至，甲行使担忧此时,正确错误单选题 1.某合同双方均定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同,合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应担当80%的过错责任，则损失担当为(O甲方赔偿乙方1万元损失甲方赔偿乙方4.2万元损失甲方赔偿乙方3万元损失甲方赔偿乙方4万元损失 2.在招标文件规定的投标裁止日期防，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该(C),承诺是法律行为承诺不能撤回要约是法律行为要约可以撤回 3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在(C)内予以追认.15日一个月三个月4.对于协议书工期的填写不正确的是（八）合同工期：三个月开工日期：签订合同后第45日竣工日期：签订合同后第365日开工日期：2003年4月24日5.依据FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于(B)承包人雇主国家挖掘人多选题1.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择(ABCD)作为合同纠纷的管辖法院.A.建筑材料买卖合同签订地人民法院B.东方建材公司居处地人民法院C.正大建筑公司居处地人民法院D.建筑材料买卖合同履行地人民法院E.其它2.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程歙，却不主动索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款.就此情形，下列选项中正确的是（BD）A.建筑公司可以自己的名义行使代位权B.建筑公司必需向法院恳求行使代位权C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权E.其它 3.合同的内容由当事人均定，一般应包括的条款有（ABCD）.A.履行期限B.违约责任C价款或者酬劳D标的E.其它第9节推断题 1.合同解除包括约定解除和法定解除.（正确）正确错误 2.当事人对合同的效力可以约定附条件.附生效条件的合同，自条件成就时生效.附解除条件的合同，自条件成就时失效.(正确)正确错误单选题 1.依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是(B)是否对设计项目进行招标由招标人依据1.程实际须要自行确定监理合同估算价在50万元人民币以上的就必需招标假如单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标金曾窿御滞疑等货物的选购，只要合同估算价在100万元人民币以 2.施工合同文本中，不属于不行抗力被迫终止合同的事务的有(B)动乱建设项目依据国家支配被取消斗争协议条款内约定等级以上的地震 3.依据合同法的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（八）.承诺的内容应当与要约的内容完全样 4.下列说法正确的有（B）己注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册监理工程师岗位证书终身有效监理工程师一书终身有效 5.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件横止时间至少（八）日前，以书面形式通知全部招标文件的收受人.15203010多选题 1.下面关于仲裁的说法正确的有（ABCD）, 2.下列选项中，（BCD）属于我国担保法规定的担保形式.订金B.保证C.抵押D.质押E.合同 3.对于下列对于责任的认定正确的有（CD）,.工程师有权免除承包人的责任B.经过工程师的检行合格的工程，承包人无责C.雇主有权免除承包人的责任D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任E.其它第10节推断题 1.合同中免责条款，是指当事人在合同中的定免除或者限制其将来责任的合同条款.（正确）正确错误 2.甲公司运输一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表托付某汽车运输公司运输。汽车运输公司支配本公司司机刘某运输.在运输过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损.乙公司未与时收到建筑材料而受到损失,则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。（正确）正确错误单选题1.在招标文件规定的投标横止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该(C). 承诺是法律行为 承诺不能撤回.要约是法律行为 要约可以撤回 2.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力特定的合同.电脑经销商可以催告小王的父亲在(C)内予以追认.日日M1015一三 3.对于协议书工期的填写不正确的是(A) 合同工期：三个月 开工口期：签订合同后第45日 竣工日期：签订合同后第365日 开工日期：2013年4月24日 4.依据FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于(B)人包主家家承雇国国 1.下列状况下，(ABD)违反了担保法关于保证人资格的规定. A.某中学为校长的私人借款作保证人 B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人 C某中学校长为该校的借款作保证人 D.某医院为院长的私人借款作保证人 E.其它2.下列合同中，(AD)属于可变更或可撤侑的合同.A.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同B.承包商某甲购买走私钢材的合同C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同D.订立合同时显失公允的合同E.其它3.下面属于自行招标应具备的条件有（ABC）.A.具有项目法人资格B.熟识和驾驭招标投标法与有关规定C.有从事同类工程建设项目招标的阅历D.有特地的招标机构或5名以上专职招标业务员E.其它第11节推断题 1.招标是要约，而发出中标通知书则是承诺.（错误）正确错误 2.法律、行政法规规定或者当事人约定接受书面形式订立合同，当事人未接受书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立.（正确）确误正错题唾单 1.下列选项中构成承诺的是（O,4发出要约，要求io秘赐予答耳，过期则视露斯棘的喊嚅耦创出要纵甲依据某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容2.承包商某甲向材料供应商某乙表示购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复.乙在半个月后，向某甲表示情JB接受交易。对于乙的该意思表示（B）. 某甲不得接受 某甲可以承认其效力，但必需与时通知某乙 某甲必需接受 假如某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易3.甲公司欠银行的贷款.由于业务发展的缘由，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公R分至后这笔银行债务的清偿费任问愿出现了以下费任，其中正确的是 应当由甲公司担当清偿贲任应当由乙公司担当清偿责任 应当由丙公司担当清偿费任 应当由乙公司和丙公司担当连带的清偿贲任中，总公司发觉有乙与丙因此遭遇了4.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在：错误，确定可正错误，吩咐乙子公司停止执.损失.笑于J例，下列表述中正确的是（B）. 原合同无效，乙与丙应各白担当损失 乙应赔偿丙的损失，再恳求总公司负责处理 甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 总公司应干脆赔偿丙的损失5.下列选项中，（D）不属于不行抗力的范畴.政府法律修改 火山爆发 罢工 盗窃多选题1.张三欠李四人民币100O元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五.若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（BCD）, A.张三向李四担当违约责任 B.张三向王五担当违约责任 C张三和李四共同向王五担当违约责任 D.李四向王五担当违约责任 E.2.综合索赔的主要做法有（ABCD）. .带有综合性质的索赔可以单独列出条I1. B.索赔报告应编号 C.每项索赔应附单独的说明资料 D.应有一份给现场工程师的致函 3.发包人供应的材料设备进入施工现场后须要在运用前检验或者试验的,由（AcD）. A.检脸通过之后，假如又发觉材料设备有质量问题时，发包人仍应担当重新选购与拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期及发包人负责检查试验C.费用由发包人负责D.承包人负责检查试验第12节推断题 1.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同.（错误）正确错误 2.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的缘由，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应当由乙公司和丙公司担当连带的清偿责任.（正确）庙慎 3.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍旧有效。(正确) 正确 错误单选题1.篦工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了(C)避开风险克服风险转移风险限制风险 2.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展状况，有权发布看停施工指令.属于(D)的暂停施工，承包商可能得到补偿.合同中有规定由于不利的现场气候条件影响为工程施工平安来源：学易网现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3.施工过程中，假如承包人提出要求运用专利技术经工程师批准后，应由(B)承包人办理申报手续，发包人担当费用承包人办理申报手续，承包人担当费用发包人办理申报手续，承包人担当费用发包人办理申报手续，发包人担当费用 4.不属于托付监理合同监理人义务的是(A).匚程建设外部协调工作按合同约定派驻监理人员不泄露托付人申明的隐私运用合理技能仔细勤奋地1：作5.工程师有权处理的索赔是承包商(A).依据合同条款提出的索赔正确错误单选题1.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（D）关系. 债权与债务 代理与被代理 法人与自然人 权利与义务 2.发包人经原设计人书面同意后，可托付其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。人计单人包设改包发原修承 3.设计人的设计工作进展不到托付设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而确定停建该项目，单方发出解除合同的通知.依据设计范本的规定，设计人应（D）. 没收全部定金补偿损失 要求发包人支付双倍的定金 要求发包人补偿实际发牛的损失 要求发包人付给合同约定设计费用的50%4.材料选购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付IWt多于合同妁定的尾差，（D）.选购方不能拒绝提货,选购方可以拒绝提货,选购方可以拒绝提货,选购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由选购方担当多交货的保管费用应由供货方担当多交货的保管费用应由选购方担当多交货的保管费用应由供货方担当5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一样时，应以（C）为准.现场考察时招标人口头说明招标文件规定书面回函解答仲裁机构裁定 6.材料选购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(D)购购购购选选选选方不能拒绝提货,方不能拒绝提货,方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由选购多交货的保管费用应由选购多交货的保管费用应由选购方担当方担当方担当方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方担当 7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题廊疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一样时，应以(C)为准. 现场考察时招标人口头说明 招标文件规定 E面回函解答 仲裁机构裁定多选题1.有资格代理招标的机构应满意的条件包括(BCDE) A.必需是法人组织 B不得与行政机关有隶属关系 C.有从事招标代理义务的场所 D.有编制招标文件的实力 E.有自己的评标专家库2.FIDIC条件中的“费用”，包括(AD). A.管理费 B利润 C.利息D.合理分掩的其他费用3.正常监理工作的窗!金，由(ABC)构成.C.利润和税金D.监理人员工资E.业务培训费 4.依照担保法，（AC）不能作为施工合同的保证人. 5.下列属于选购方违约责任的状况有（BCE）A.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D,拒绝接收有质量问题的材料E.逾期付款6.属于以下状况之一者，资格预审申请文件无效（ABCD）.未按期送达的资格预审申请文件B.未经法定代表人或其授权的代理人签字C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件D.内容虚假的资格预审申请文件第14节推断题单选题 1.发包人经原设计人书面同意后，可托付其他设计单位修改，(C)对修改后的设计文件负责.发包人原设计人修改单位承包人 2.设计人的设计工作进展不到托付设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而确定停建该项目，单方发出解除合同的通知.依据设计范本的规定，设计人应(D).没收全部定金补偿损失要求发包人支付双倍的定金要求发包人补偿实际发生的损失要求发包人付给合同约定设计费用的50% 3.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师(B)之后，退还承包商合同约定的全部保留金。签发工程移交证书签发解除缺陷责任证书签发分部工程移交证书退还履约保函多选题1.索赔按目的划分包括(CE).A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔2.依据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发（AcE）.A.期中付款证书B.最终报表C.竣工结算证书D.结清单E.最终支付证书第15节推断题 1.工程=清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或示意的全部责任，义务和一般风险。（正确）正确错误单选题 1.当合同履行过程中发觉，对给付货币地点，合同中没有明确均定,事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在（B）履行. 支付货币一方所在地 接受货币一方所在地 货币存放地 货币运用地2.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事务©.承包商担当部分责任业主可要求承包商担当全部责任假如承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不担当责任应由指定分包商担当全部责任3.承包人因自身缘由实际施工落后于进度支配，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生王致，工程师发布指示变更了他的施工时间和依次导致施工成本的增加布藏率降怖此时，承包人（D） 有权要求赔偿 只能获得增加成本的肯定比例的赔偿 由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 无权要求赔偿4.合同生效后，当事人发觉合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最终应当采用（D）确定. 补充协议 合同有关条款 交易习惯 在不动产所在地履行多选题1.评标的条件是（BCDE）。 A.投标单位技术力气强 B.标价合理、工期适当 C.有较好的信誉 D.有保证质量和平安措施、有保修期内进行保修的措施 E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行2.监理单位的义务包括（CDE）. A.选择担当工程项目建设的实施单位 B.与承包商签订施工合同 C.公正地维护有关各方的合法权靛 D不得泄露与木程有关的保密资料 E,不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动3.合同无效的法律后果有（ABC）.A.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任 4.属于招标文件主要内容的是（ABD）.A.设计文件B.工程量清泉C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械第16节推断题 1.招标是要约，投标是承诺.（错误）确误正错题选.单 1.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程如（A）. 不担当责任 担当连带责任 担W1.全部责任 同意扣除肯定数量的酬金2.施工合同的总纲性文件是（A）协议书通用条款专用条款附加条款 3.定标筌订合同时，应对（D）作为中标的合同价.评标修投标底正标价价后价 4.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（D）. 市场行为 企业行为 正值竞争行为 不正值竞争行为多选题 1.勘察合同示范文本（一）适用于为设计供应勘察工作的托付任务，包括（ABE）A.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更与工程费的渊整D.材料设备的供应E.工程测量 2.要的邀请的主要形式有（ABD）A.商品价目表B.招标公告C.投标书D.广告 3.施工合同（示范文本）规定，（ABE）属于发包人的工作.A.使施现场具备施1：条件B.供应施I：现场的工程地质资料C.供应施工进度支配D.供应工程师办公用房E.开通施工现场与城乡公共道路的通道4.有关变更的说法，正确的是（AB）AI：程变更分为设计变更和其他变更两类氏I：程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不行要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更第17节推断题 1.建筑业发展十二五规划技术进步目标中提出施工总承包特级企业年度科技经费支出占企业年度营业收入的比例不低于0.5乐（正确）正确错误 2.进一步完善建筑市场监管法规不属于建筑市场监管目标的要求（错误）正确错误 3.质量平安监管目标属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标之一.（正确）正确错误单选题 1.至“十二五”期末，应努力实现全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长（八）以上.5%0%5%0%1223 2.在建筑业“十二五”规划人才队伍建设目标中提出要加强劳务人员培训考核，提高劳务人员技能和标准化意识，施工现场建筑工人持证上岗率达到（D）以上. 60% 70% 80% 90%3.下列不是建筑业调整优化产业结构措施的是（C）. 支持大型企业提高核心竞争力 促进中小建筑企业向专、特、精方向发展 建立完善建筑企业的创新机制 大力发展专业工程询问服务多选题1.下列属于建筑业发展“十二五”规划指导思想的有（A