2024正规居间的合同范本（31篇）.docx

2024正规居间的合同范本（31篇）2024正规居间的合同范本（通用31篇）2024正规居间的合同范本篇1甲方：乙方：发包方决定，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务,经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨丁棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板拆除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进行清除，做到工完场清。四、工程承包方式：包所有人工单包方式。五、工程结算方式：按木作天棚（元肝），门套（元），窗帘盒（元），窗套（元），踢脚线（元），铝质天棚（元行），轻钢龙骨纸面石膏板（元肝），矿棉板（元肝），标准门制安（元套），执手锁（元把），门吸（元个），卫生间隔板拆除、安装（元楼层），付款方式按施工完成工程量的%支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。六、工程开竣工时间：开工时间：年月日，竣工时间：年一月一日，施工总日历天数：天。七、工程违约责任：承包方必须在本合同约定工期内保质按期完成本工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何原因影响工期均由承包方自行调节施工人数，加班加点完成所耽误的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。八、工程安全施工贲任：承包方必须按照建筑工程安全操作规程，组织工人施工，做好工人的39；安全教育工作，杜绝违章作业,在正常施工中所发生的一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理,如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予承担任何责任。九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方给予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期,发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的一工程款将用来支付发包方的损失。十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。甲方（签字）：乙方（签字）：年月日2024正规居间的合同范本篇2甲方（委托方）：地址：法人代表：乙方（中介方）：身份证号：上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其进行承包建筑工程，达成居间合同如下：一、居间事项：承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。二、居间任务：乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与开发商签订该工程项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：1、当乙方协助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币万元（税后）居间费；2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费万元人民币，剩余的居间费用。3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为：行户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。三、甲方责任和承诺：本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体重事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元整（税后），作为对乙方的,补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方：乙方：法人代表筌章:签名：年一月B2024正规居间的合同范本篇3甲方（委托人）：乙方（居间人）：甲、乙双方经友好协商，乙方同意将深圳市龙岗区实业发展有限公司（组织机构代码：,下称该公司）的股东居间介绍给甲方，以便甲方与该公司股东就股权转让达成协议，现甲、乙双方商定以下居间协议条款，以资共同遵守。1、甲方义务甲方或（及）其关系人与该公司股东就股权转让达成协议后3日内，向乙方支付居间费人民币圆整（¥元正）。2,乙方义务本协议生效后，乙方将该公司股东介绍给甲方，积极撮合甲方与该公司股东就股权转让达成协议。3、甲方权利本合同生效后，甲方有权要求乙方披露该公司股东，甲方或（及）其关系人与该公司股东就受让该公司100%股权达成协议。4,乙方权利4.1乙方有依照本合同收取居间费的权利。4.2非因乙方原因，甲方与该公司股东发生争议或（及）造成一方或双方损失的，乙方有豁免权。5、名词解释甲方“关系人”是指包括但不限于与甲方具有以下关系的'个人或组织：甲方直系或旁系血亲、姻亲；甲方任职或拥有股份、份额的公司、企业或其他组织；甲方通过关联交易、合同等实际控制的个人、公司、企业或其他组织；其他由甲方实际控制的个人、公司、企业或其他组织。6、违约贲任、纠纷处理6.1 甲方违反本合同第1条约定的，乙方有权要求甲方支付双倍的居间费。6.2 乙方违反本合同第2条约定的，甲方有权不予支付居间费。6.3 因本合同发生纠纷的，甲方、乙方应提交深圳仲裁委裁决。因仲裁发生的仲裁费、调查取证费、鉴定费、律师费等均由违约方承担。7、生效要件、合同文本本合同经甲方、乙方陈建波签字后即具法律效力。本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。甲方（正楷签名）：乙方（正楷签名）：年一月一日2024正规居间的合同范本篇4甲方（委托人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1.乙方接受甲方委托，负责就有限公司厂区建设工程项目（以下称该工程项目），推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并取终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务2.1 乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息,并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。2.3 乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务2.4 方负责提供资质证书、营业执照等相关费料：负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好箔定合同前系列需要的手续准备。3.2 如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬''的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:1.1 本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计一万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。1.2 本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔251的居间服务费，计万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）.4. 3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：五、特别约定：4.1 甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5%。滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。4.2 居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠给或资金纠纷，与居间人无关,居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。5. 3本合同书为不可欲消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。六、保密事项6.1 甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。6.2 乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。七、合同终止7.1 本合同签字生效后，如果年12月30日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2 如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。7.3 甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1 本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。9.2 本合同双方绦字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：居间人或委托代理人：联系电话：联系电话：合同绦订地：合同签订日期：2024正规居间的合同范本篇5甲方：乙方：上海公司依照民法典，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该路弄号室装修施工合同解除事项协商一致后，订立本协议：一、工程倏况：1、工程地点：2、工程内容：室内设计和装修施工3、工程造价：元（大写）二、协议内容：1,甲乙双方均同意I?除年日签定的'号室装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。2、甲方支付首期款20元。3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：4,本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。5,乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后一日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在一月一日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。本协议书在双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式贰份，由甲乙双方各收执意份。传真及扫描件具体等同的法律效力。甲方：乙方：全权授权代表：全权授权代表：年一月一日年一月02024正规居间的合同范本篇6甲方（委托人）：法定代表人：联系地址：乙方（居间人）：身份证号：住址：甲乙双方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，经双方充分友好协商，在公平自愿的原则上，达成如下合同，以资双方共同遵守：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，利用自己的渠道优势促成甲方销售货物,具体销售货物范围如下：销售货物范围：（以下简称：货物）2,乙方向甲方提供需要购买客户的重要信息，最终促成甲方向客户出售该货物，促成销售后甲方应向乙方支付居间报酬。二,乙方的义务1、乙方必须向甲方如实报告促成销售货物的情况。2、乙方承诺向甲方提供的有关居间合同的事项的信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责向乙方提供甲方的资质证书、营业执照等相关资料;并承诺销售的货物符合行业的质量标准及客户的要求。2.乙方促成销售货物的，甲方应按本合同的约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。1、居间报酬按同类货物的按实际单价确定报册比例计算，计算公式为：居间报酬=该类产品销售总额.以单价范围确定的.报酬比例；具体报酬比例如下：货物名称单价范围报酬比例该产品全部销售额的%该产品全部销售额的%该产品全部销售额的%该产品全部销售额的%2、自甲方收到销售货物的每笔货款（含预付款）之日起3日内,应向乙方支付该笔销售货物的居间报酬。3、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方指定的账户或乙方接受甲方支付现金后，乙方为甲方出具收条或收据，但不提供发票。五、乙方为完成居间事项所支出的费用由方承担。六、乙方向甲方提供居间客户信息后，至本合同期满后月内甲方不得私自与乙方交易（判断标准为未按约定时间向乙方支付居间费用），否则乙方有权要求甲方支付本合同约定的1.5倍的居间费用，且可要求甲方承担乙方为居间事务支付的全部费用。七、如一方违反本合同约定，违约方除应赔偿守约方损失外，还应承担守约方因实现权利所支出的合理费用包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、差旅费、保全费等。八、居间期限：本合同有效期为一年；自年一月日至年一月一日止。九、如履行合同发生争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交深圳市宝安区人民法院诉讼解决。十、保密事项1,甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。十一、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章后生效，具同等法律效力。甲方：乙方：代表人：年一月B2024正规居间的合同范本篇7委托人（以下简称甲方）：居间人（以下简称乙方）：甲、乙双方经过友好协商，按照中华人民共和国合同法的相关规定，达成本合同。第一条甲方因与建设工程施工合同（以下简称建设工程施工合同），委托乙方提供居间服务（以下简称居间服务）。第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份（加盖甲方公章）绐乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬；2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民市五万元的居间报酬；乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。第六条甲、乙双方均应保守所知悉的.本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：2024正规居间的合同范本篇8甲方：乙方：依照民法典、建设法及相关法律、法规，在平等、自愿的基础上，双方就该区绿化工程的施工事项，订立合同如下：_、绿化地点与范围：.二、甲方负责绿化用地栽植前所有垃圾、杂物的清运及回填土,提供绿化水源，协调相关事宜。三、乙方负责按照本区的绿化规划种植图进行整地、苗木采购运输、挖坑、栽植、浇水及年内苗木管理、修建、保活。每完成一段必须把垃圾杂物清理干净。并服从甲方负责人员的'监督和管理。四、如出现因栽植品种、场地、地置、气候环境等因素受限时。经甲方同意后，所栽苗木品种可根据具体现状作部分适当调整。绿化品种、规格、数量及价格详见绿化价格附后表。五、栽植时间必须在年月日之前完成。六、结算办法：各种苗木栽植完成后付实际栽植数量款额的50%年月苗木成活后，视成活率付总款的20%,剩余款额年后经甲方验收按成活数量以实结算（人为损坏除外）。但乙方必须保证规划栽植数量。七、双方必须严格履行各自的责任与义务，如单方违约或树苗质量达不到合同约定，违约方要承担一切责任和损失。八、未尽事宜双方可协商解决，本合同一式贰份，双方各执宣份，自双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年一月一日2024正规居间的合同范本篇9甲方：乙方：甲方委托乙方为其招揽项目，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：一、甲方委托乙方，为其提供、招揽工程业务，双方其他业务,不受此合同约束。二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方在工程项目中标。三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程项目全部或部分中标后，甲方承诺将工程项目中标总价款的%给付乙方作为报酬；给付方式：项目全部或部分中标后日内甲方将工程项目中标总价款的V-次性支付给乙方。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日分之的滞纳金。四、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。五、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。六、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起诉讼。甲方：乙方：年一月一日2024正规居间的合同范本篇10委托人（以下简称甲方）：居间人（以下简称乙方）：甲、乙双方经过友好协商，按照中华人民共和国合同法的相关规定，达成本合同。第一条甲方因与建设工程施工合同（以下徜称建设工程施工合同），委托乙方提供居间服务（以下简称居间服务）。第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方绻订后三个工作日内交受印件一份（加盖甲方公章）给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬；2.甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报册；乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄般，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：2024正规居间的合同范本篇11甲方：乙方：甲乙双方根据民法典及有关法律、法规，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本合同。一、合同期限本合同有效期年，自年一月一日起至年一月一日止。二、乙方为甲方提供的服务内容乙方为甲方招收学生，每成功招收一名学生，甲方支付相应的居间服务费给乙方。三、乙方服务时间工作时间和休息休假乙方服务时间自由支配，但需确保每周到校二次。四、居间服务费标准乙方按时足额完成甲方交办的当月招生指标的前提下，居间服务费元人。五、社会保险和福利甲乙双方不存在劳动关系，乙方的社保和福利自行解决，与甲方无关。六、违反合同的责任任何一方违约，且给对方造成经济损失的，应根据后果的轻重和责任的大小，承担责任。如果双方之间发生争议，首先应友好协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民诉讼解决。七、其他1,本合同未尽事宜，按国家有关规定执行（I2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（签章）：年月日年月日2024正规居间的合同范本篇12产品供货方（甲方）：居间方（乙方）：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方产品销售居间事宜达成协议如下：第一条委托事项甲方委托乙方为其产品寻找合适的买家，由乙方促成甲方与买家订立产品买卖协议，实现甲方产品的销售，并获得按照甲方产品报价清单为依据计算的收益。甲方产品报价清单另行提供，作为本协议附件。甲方产品的规格、质量状况描述：第二条：委托期限：自本协议签订之日起至至20年月日。协议期满，若甲方与原乙方介绍达成协议的产品买家继续供货，本协议期限顺延。第三条：甲方义务1、为乙方提供产品相关的资料，并保证资料的真实、准确、完整；否则，因此导致乙方损失的，甲方负责赔偿。2、为乙方的居间服务提供必要的支持和协助。3,不得与乙方介绍的买家私下达成协议及进行交易。4、在与乙方提供的第三方买家进行接洽前向乙方确认乙方提供的第三方买家客户名单。销售居间合同范本5、甲方必须保障乙方的权益，当甲方与乙方介绍的买家进入紧密的洽谈，合作阶段期间，甲方应优先给予乙方介绍的买家机会，或在同等条件下与乙方介绍的买家先行达成销售协议。6,按照甲方与乙方介绍的买家所绦订的协议，按时如约供货。7、甲方应自行取得买家指定的收货人名字、身份证变印件及签名，作为买家的收货人签收依据。8、按照甲方与乙方介绍的买家所签订的协议，按照乙方要求全额开具产品销售发票绐产品买家。9、若甲方违反与买家之间的销售协议，承担因此产生的所有责任。第四条：乙方义务1,为甲方产品销售提供居间服务，并促成甲方与买家的买卖协议成立。2、在乙方根据甲方与买家签订的协议收取货款后，按照甲乙双方约定向甲方支付货款。第五条：委托事项完成委托事项完成是指甲方与乙方介绍的第三方就产品销售签订买卖协议。第六条：报酬及其支付方式1 .甲乙双方约定：甲方以其向乙方提供的产品报价清单价格为产品的销售底价（另附产品报价单给乙方）。2 .乙方的报酬为：甲方与买家签订的产品买卖协议约定价格计算的货款总额与按照甲方提供的产品报价清单计算的产品价格总额之间的差额。3 、甲方同意，甲方与买家签订的产品买卖协议货款，可由产品买家先行向乙方进行支付。乙方根据本协议先行扣除乙方报酬，剩余部分（即按照甲方提供的产品报价清单汇总的货款总额）由乙方划付至甲方账户或提供现金。甲方账户：开户行及其地址：开户名：帐号：4.乙方报酬按单结算。第七条：违约责任：1 .甲方与乙方介绍的买家私下成交的，仍需应按照本协议第六条规定向乙方支付报酬。2、乙方收取买家货款后，超过30个工作日不支付货款的，按日万分之一点五支付违约金。第八条：协议争议的解决办法本协议项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，双方可提交诉讼解决。第九条：本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。经双方签字羞章后生效。甲方（盖章）：乙方（签名）：法定代表人（签名）：-0年签订于市区2024正规居间的合同范本篇13甲方：乙方：经双方协商一致，依据诚实守信和公平公正原则，订立居间服务合同如下，以资双方共同遵守。一、居间事项甲方现面向中华人民共和国内地客户开展环保类项目投资事项，并获知乙方能够提供内地相关客户信息且能够帮助甲方完成投资。现甲方委托乙方寻找介绍拥有合适项目的资金需求方，协助甲方达成项目合作意向及投资意向。乙方接受该居间委托，并严格蟆行，已达成双方目的。二、居间人权利与义务1 .乙方在接受委托时，可向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方投资项目的相关情况。2、乙方应认真完成甲方所委托居间事项，枳极为甲方寻找机会,并为甲方及相关相对人签订协议提供联络、协助及撮合等服务。3、乙方在代理甲方所托事项过程中，因甲方过错造成其损失时,乙方有权要求甲方赔偿其损失。1.1 方对甲方所投资项目及款项不承担任何的担保责任。甲乙双方的关系仅为居间关系，不适用其他劳务关系相关约定或规定。三、居间报酬1、若乙方促成由环保项目持有方（借入资金意向的第三方）与甲方达成相关合作及投资意向，甲方按照实际投资额度的2%向乙方支付居间报酬，该报酬在甲方或甲方所寻找的其他投资主体向相对人支付款项前予以支付。2、若甲方未能按时支付酬金，除应与支付外，还应以未支付款项额度为基数，以日万分之五向乙方支付滞纳金。3、本合同项下的项目合作资金及投资资金在相对第三方使用完毕后，仍需使用并与甲方签订续用合同的，本居间服务合同视为续展，酬金费用按照1%支付。四、违约责任本合同任何一方违反本协议之约定给对方造成损失的，都应赔偿因此而给对方造成的一切损失，并按照本居间服务合同所确定的报酬数额的一倍承担违约责任。五、争议的处理本合同在履行过程中如发生争议，由争议双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方都可向法院提起诉讼。六、其他约定事项1,本协议中所指项目合作、投资事项及款项，甲方有权直接出资或另行居间介绍其他主体介入出资，无论是由甲方直接出资或由甲方再行居间介绍其他主体介入该事项，只要乙方所介绍之客户获得相对额度的资金，皆视为甲方与乙方按照本协议所约定的居间报酬结算依据。2、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3、甲方应对项目合作、所投资款项、操作程序的正当性及合法性承担责任。4、本协议所适用法律为中华人民共和国内地法律，合同文本以中文版为准。5、本协议一式四份，双方各执两份，签字盖章后生效。甲方：乙方：日期：2024正规居间的合同范本篇M委托人：居间人：第一条委托事项及具体要求：第二条居间期限：从年一月一日至年一月一日。第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的%或者（大写）元。委托人应在合同成立后的日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）第五条本合同解除的条件：1、当事人就解除合同协商一致；2、因不可抗力致使不能实现合同目的；3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的,违约责任：居间人的违约责任:第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解：协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（-提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第八条本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。第九条其他约定事项:委托人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：签订地点：签订时间：年一月0鉴（公）证机关（章）2024正规居间的合同范本篇15甲方：乙方：甲方因正当合法经营的临时性资金短缺，需要向出借人借入资金，委托乙方提供借款业务的系列服务，乙方同意接受甲方委托。甲乙双方根据中华人民共和国民法通则、合同法有关规定,经平等、自愿协商一致，达成如下条款，双方遵照履行。第一条甲方委托事项1.2 甲方拟向出借人借入资金人民币（大写）（小写¥万元），委托乙方提供借款业务的系列服务。借款月利率吸，借款期限个月。由和公司股东提供，为确保出借债权安全实现。委托乙方寻找有合法资金来源的出借人，按甲方要求时间落实资金。1.2委托乙方按照国家有关法律、政策规定代理制作借款合同和相关担保合同，并交由甲方和相关担保人审查冬订。1.3 属于多个出借人向甲方放款的，甲方委托乙方指定账户向出借人转付甲支付的利息和归还借款本金。1.4借款本息费用结清后，乙方督促出借人为甲方或担保人办理担保解除手续。第二条居间服务费与支付2.1 乙方按第一条委托事项为甲方提供借款居间服务，从借款合同生效日起至借款合同终止日止，甲方按借款金额的。/月向乙方支付居间服务费，甲方应于年月日先向乙方一次性支付个月的居间服务费，居间服务费付至乙方指定账号，户名：开户行：账号：2.2 甲方若违反借款合同约定的有关条款者，按借款合同约定标准支付违约金，作为乙方协助出借人追索债权的劳务费用。第三条借款居间业务有关事项的约定3.1 甲方应当保守出借人和乙方的商业机密，不得向借款业务无关的笫三人泄露出借人和乙方的业务情况。3.2 乙方应当保守甲方借款的机密，不得向与交易无关的第三人泄露：但依照国家法律、法规，应由乙方向有关部门提供甲方的相关信息者；乙方协助出借人维护和追索其债权者例外。3.3 乙方应妥善保管甲方借款项目的权益要件，如有丢失、毁坏应承担补办责任。3.4 乙方为甲方借款制作的借款合同及其担保合同，其约定条款应当合法有效，确保甲方借款利益不受约定条款外的非正当干扰。3.5 甲方借入出借款后，在出借款到期前甲方因临时性困难要求展期，向出借人提出书面展期申请的Z乙方审查其理由正当并经出借人同意展期并与出借人签订借款展期合同的，甲方应向出借人支付展期期间的出借款利息，并按展期前的付费标准向乙方支付展期后的居间服务费。3.6 甲方借入出借款后，因意外情形确需提前归还而借款合同尚未到期者，应按借款合同约定期限向乙方补足应付居间费，乙方已收取的居间费不予退还。3.7 7甲方签订借款合同及其从属于该借款合同的担保合同和本合同，即表示甲方对乙方提供的服务没有异议。3.8 甲方对使用借款的合法性完全负责，乙方不因甲方用借款从事非法经营或其他用途所产生的后果承担责任。第四条违约责任4.1 甲方违约责任：4. 1.1违反3.1项约定，向任何无关第三方泄露乙方和借款人机密者，应当承担损害赔偿责任；5. 1.2甲方违反3.5项约定，不按借款展期约定支付借款利息或居间费，乙方拒绝协助办理展期手续，借款因此逾期的，甲方按借款合同约定承担违约责任；6. 1.3甲方以本合同约定方式认可乙方服务后反悔或违反3.5、3.6.3.8项约定，乙方有权除拒绝退付已收居间服务费外，可委托出借人依据借款合同依法向甲方追索应收费用并停止对甲方的后续服务；7. 1.4甲方违反约定用途使用借款，应承担相应的违约责任，因此造成出借人资金损失的，应承担足额赔偿的责任；8. 1.5甲方违反本合同第二条项下有关约定，应承担由此造成的一切损失，乙方有权按该条项下有关约定标准的2倍向甲方主张损害赔偿；9. 1.6甲方签订了借款合同和保证合同后，因甲方原因导致出借款人不能实际按约定成交者，甲方应按第二条约定标准或双方以其他方式约定的付费标准的2倍向乙方支付违约金。4.2 乙方违约责任：4.2.1除依法律规定或国家规范性文件要求向国家有关管理机关提供甲方有关信息外，向任何与业务无关的第三人泄露甲方机密者，应当承担损害赔偿责任；4.2.2经甲方申请，出借人同意展期而乙方不提供居间服务者,甲方有权从乙方拒绝提供服务之日起拒绝向乙方支付居间服务费；若部分出借人同意展期而另一部分出借入不同意展期者，乙方则只办理同意展期的出借人的居间服务，甲方应立即归还不同意展期的出借款本息；4.2.3乙方须妥善保管甲方借款项目的权益要件，如有丢失、