建筑工程人工劳务合同范本.docx

物力、保证工期：承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3 .应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）等施工管理人员，操作工人（持证）特殊工种工人应持有效证件上岗和投入生产，未经甲方授权或安排，禁止擅自与业主及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。4 .妥善保管、合理使用甲方提供的或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；如因乙方管理不善造成丢失、损坏的，皮按损失部分的评估价值赔偿。5 .按本合同约定的质量标准、验收规范，对工程进行分项、分部验收，确保工程质量。6 .乙方应对作业工人进行安全教育培训，自备各种劳动保护用品，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少各类职业伤害。乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。一旦发生安全事故或伤亡事故，乙方应承担因事故造成的一切损失和因事故处理不善而引发的一切责任（包括甲方、业主、监理等相关方受到的损失和引起的责任），费用由乙方自理。十一、违约贡任1 .当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（I）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程价款的利息；（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金XX元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。2 .当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金XX元：（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方除自行承担整改费用外，还应向甲方支付违约金XX元；（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付违约金XX元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3 .一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十二、合同份数3 .统筹安排、协调解决乙方进场前和施工过程中的临时设施、水电管线路、施工设备用具等，保证工程正常施工需要。4 .按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。5 .按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。（-）乙方责任和义务1 .遵守国家政策和法律法规：遵守甲方企业的管理规章制度，自觉接受甲方有关人员的监督、管理、检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。2 .妥善保管、合理使用甲方提供的或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。3 .按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。4 .按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。5 .做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应H行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。七、违约责任1 .甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按合同约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。2 .因甲方原因造成的工程停工，甲方应支付乙方窝工费。3 .因乙方施工质量不合格造成甲方材料浪费、工期延误的，按承包单价的两倍扣减劳务承包费。八、合同解除1 .乙方不服从甲方管理导致生产进度及质量达不到甲方要求时,甲方有权单方解除合同。2 .因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商同意可以解除合同。九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。十、其他本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工脸收合格、价款结清后终止。甲方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：3 .按照约定的工期和质量要求完成劳务内容。4 .自行组织和管理施工队伍，保证人员数量和技能满足工程需要。5 .遵守安全操作规程，确保施工安全。五、违约责任1 .甲方未按约定支付劳务费用的，应按照逾期付款金额的向乙方支付违约金。2 .乙方未按约定工期和质量要求完成劳务内容的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决:协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1 .本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2 .本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、劳务费用结清时终止。3 .未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：代表（签字）：日期：年月日乙方（承包方）：代表（签字）：日期：年月建筑工程人工劳务合同范本（3）合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程人工劳务的有关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程内容：4 .工程期限：自天。:、劳务内容及质量标准1 .乙方应按照甲方的要求，组织合格的劳务人员完成本工程的劳务工作。2 .乙方应确保所提供的劳务服务符合国家和地方的相关质量标准，并满足甲方的要求。三、劳务费用及支付方式1 .劳务费用总额：元。2 .支付方式：。四、双方的权利与义务1 .甲方的权利与义务：（1）甲方有权监督乙方的劳务工作，并提出合理的改进意见。（2）甲方应按照约定支付乙方的劳务费用。2 .乙方的权利与义务：（1）乙方行权按照约定获得劳务费用。（2）乙方应确保劳务工作的质量和进度，遵守甲方的管理要求。五、违约责任1 .若甲方未按约定支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。2 .若乙方未能按照约定完成劳务工作，甲方有权要求乙方承担违约责任。六、争议解决因本合同产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他1 .本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2 .本合同自双方签字（或盖章）之H起生效。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：XXXX年XK月XX日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期:XXXX年XX月XXH请务必确保该合同符合当地法律和规定，并且在签署之前由法律专业人士进行审查。此外，合同的具体条款应根据双方的具体需求和协商结果来定制。建筑工程人工劳务合同范本（4）建筑工程人工劳务合同甲方（雇主）：乙方（劳务提供者）：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建筑工程人工劳务的有关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程内容：二、劳务内容乙方应按照甲方的要求，完成以下劳务工作：三、劳务期限劳务期限自年月起至年月日止。四、劳务费用及支付方式1 .劳务费用：双方约定，乙方完成本合同约定的劳务工作，甲方应支付乙方劳务费用总额为人民币元（大写：）2 .支付方式：甲方应按以下方式支付乙方劳务费用：五、双方的权利和义务1 .甲方的权利和义务（1）甲方有权监督乙方的劳务工作，确保乙方按照合同要求完成工作。（2）甲方应为乙方提供必要的工作条件和安全保障。（3）甲方应按照约定支付乙方的劳务费用。2 .乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方的要求，按时完成劳务工作。（2）乙方应保证劳务工作的质量符合甲方的要求。（3）乙方有权按照约定获得劳务费用。六、违约贲任1 .若甲方未按约定支付乙方劳务费用，应承担违约责任。2 .若乙方未按约定完成劳务工作，应承担违约责任。七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他1 .本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之H起生效。2 .本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（雇主）：乙方（劳务提供者）：签订口期：年月日建筑工程人工劳务合同范本（5）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .承包范围：4 .承包方式：二、合同工期1 .开工H期：以甲方通知为准2 .竣工H期：以甲方与业主签订的合同工期为准3 .合同工期总日历天数：以甲方与业主签订的合同工期为准。三、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定合格等级。四、合同价款合同价款为：元（人民币）大写：元五、付款方式工程款按甲方与建设单位审定的结算书为依据，待建设单位资金到位后，甲方扣除税金后全部付给乙方。六、双方职贡1 .甲方职责（I）负贡及时办理工程结算手续。（2）负责工程技术交底，组织图纸会申。（3）负责提供三通一平。2 .乙方职责（1）乙方应按照有关规定，严格安全防护措施，承担由于自功安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。非乙方贲任造成的伤亡事故，由贡任方承担贡任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。（2）乙方必须按甲方要求的工期进行施工，如工期不能满足甲方要求，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。七、其它本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。经双方签字盖章后生效，至工程验收合格、款项结清时终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：建筑工程人工劳务合同范本（6）甲方（雇主）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（劳务提供者）：身份证号码:住址：联系电话：鉴于甲方需要雇佣乙方进行建筑工程劳务工作，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如卜.协议：一、工作内容和地点1 .乙方应按照甲方的要求，在指定的建筑工程项目中进行劳务工作。2 .工作地点为：。二、工作时间和休假1 .乙方应按照甲方的工时制度进行工作。2 .乙方享有法定的休假权利，具体休假安排按照甲方的规定执行。三、劳务报酬1 .甲方应按照约定向乙方支付劳务报酬，报酬金额及支付方式详见附件。2 .若乙方在工作过程中表现出色，甲方可视情况给予奖励。四、劳动保护、劳动条件和职业卫生1 .甲方应提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。2 .甲方负责时乙方进行劳动安全卫生教育和培训，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。五、保密条款乙方应对在工作中接触到的甲方的商业秘密和技术秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或用于个人谋利。六、合同期限和终止1 .本合同自双方签字或盖章之H起生效，有效期为年，到期后可经双方协商续签。2 .若乙方在工作过程中严重违反甲方的规章制度或国家法律法规，甲方有权提前终止本合同。3 .若乙方因故无法继续履行合同，应提前一个月书面通知甲方,并协助甲方完成相关交接工作。七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他1 .本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期:乙方（签字）：H期: