购房安置房合同.docx

购房安置房合同购房安置房合同1出卖人（甲方）：（以下简称甲方），族，现住：电话：身份证号码：（房屋共有产权人）身份证号码：（房屋共有产权人）以上人是本协议中所述房屋的共有产权人。买受人（乙方）：_（以下简称乙方），_族，现住：_电话：一身份证号码：现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买拆迁安置房产签订本协议，以资共同信守执行。第一条、房屋的基本情况：甲方拆迁安置房屋座落在安置房屋面积为平方米，房屋用途为住宅。装修情况：第二条、本协议中所述房屋为甲方拆迁安置房，是甲方的家庭共同财产。该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。第三条、上述房产的交易房屋面积和价格：买卖房屋面积为一平方米，按_元/每平方米计价，共计人民币一元整（大写：_拾_万_仟_佰_拾元整），但由于房产证尚在办理中，如实际安置房屋不足或超过一平方米，按实际面积一元/平方米计算总房款，多还少补。第四条、付款时间与方式：甲乙双方同意乙方付款人民币元整交付甲方，其中定金元整在一年月日已支付，余款元整在签订协议六年内支付，即余额必须在20_年_月_日前付清。甲方的银行帐户：开户行：_户名：账号：_。乙方可现金支付给甲方也可将购房款存入甲方上述的帐户。第五条、房屋交付：房屋竣工后三日内甲方将约定买卖的房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方，由乙方所有。第六条、关于产权登记及过户的'约定：对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。1、买卖房屋办理到甲方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到甲方名下后，甲方应自领取之日起五日内，将领到的产权证书交由乙方。2、在已办理到甲方名下房屋产权证，土地证等其它手续之后，自乙方向甲方提出办理房屋产权证过户请求之日起30天内甲方须无条件协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续，所须相关费用（包含双方交易费、营业税等）全部由乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的手续及资料（原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意出售的书面意见等），不得用任何方式拒绝阻挠。第七条、违约责任条款：1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方，逾期达到一个月的，甲方有权解除本协议，乙方付给甲方的定金归甲方所有，其余款项退回给乙方。2、甲方不得擅自解除协议，若甲方擅自解除协议，乙方有权要求甲方继续履行协议或要求甲方退还乙方已付房款，并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款，同时有权要求甲方支付违约金人民币元整给乙方。3、甲方不根据本协议的约定将房屋和产权证书交付给乙方，视为甲方违约，乙方有权要求甲方交付房屋和产权证书，并有权要求甲方支付违约金人民币一元整。4、乙方根据本协议第五条的规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过30天不协助乙方办理手续，视为甲方违约，乙方有权要求甲方履行协议，并有权要求甲方支付违约金人民币元整。第八条、本协议发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签定本协议，签定本协议后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意通过法律方式解决纠纷。第九条、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方共同协商解决，与本协议同具法律效力。本协议在双方签字之日（年月日）起生效。本协议中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。本协议一式贰份,甲方产权人共持一份，乙方一份，留存备查。甲方（签字生效）：年月_日_乙方（签字生效）：_年_月一日安置房购房协议书甲方：洛南县河南农贸市场拆迁工程处乙方：联系电话：身份证号码：根据中华人民共和国合同法、洛南县秦唐街城市棚户区迁建实施方案的通知、洛南县秦唐街城市棚户区土地及房屋征迁补偿办法等相关法律和文件规定。对洛南县秦唐街城市棚户区改造项目中选择产权置换的被拆迁户，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成以下协议。第一条甲方提供房屋的基本情况：房屋位于在柳林社区阳光庭院保障性住房小区一号楼单元一楼户，建筑面积一平方米，房屋用途为住宅，属框架结构，装修程度为毛坯房。第二条乙方付款方式和时间:乙方在秦唐街棚户区房屋位置为：面积为：一，评估价为:O乙方自愿放弃货币补偿，选择产权置换，置换房屋面积为：单价为：2450元/平方米，合计：一元。原房屋评估价和置换房屋价值差价为：元。_方应在_年_月一日将差价（人民币）_元整（¥：元）交付甲方，甲方开出收款收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。后由甲方交给乙方房间钥匙购房合同、发票及其它相应的票据等。第三条甲方交房时间及过渡费：甲方于20_年_月_日完成交房，房屋交付使用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。根据洛南县秦唐街城市棚户区土地及房屋征迁补偿办法，过渡期自被征收人搬迁腾空房屋之日起计算,过渡期为24个月，过渡费为L5万元/年，共计3万元。如遇特殊情况顺延过渡期限，按照原标准支付临时过渡费。第四条甲乙双方违约责任：1、在签订产权置换协议，补完差价后，甲方如未按本协议规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按协议第三条向甲方追究延期过渡费。2、如甲方故意隐瞒此房屋的基本情况和质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担。3、如乙方在规定时间内未结算清产权置换所补差价，甲方有权延期交付房屋，直至乙方付清全部款项。乙方拒不支付的，甲方可单方终止协议。第五条发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签订本协议，签订本协议后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条本房屋及附属房屋面积为设计面积，总价款以套计价，以后不因房屋实测面积与现在暂估面积的差异而变动总价。任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者减少双方约定的房屋总价款。第七条在签订协议、补完差价、双方完成交房后，乙方未取得房产证、土地证、及相关证件之前，该房屋所有权归乙方所有。第八条如乙方需要办理此房各种独立证件，所发生费用由乙方承担，甲方只负责协助办理。第九条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜,甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效益。第十条本协议一式几份，甲乙双各一份。甲方：（签章）_乙方：（签章）地址：_身份证号码：_邮编：地址电话:_邮编:_电话：年月日年月日购房安置房合同2合同双方当事人:出卖人：身份证号码：房屋共有产权人）身份证号码以上人是本合同中所述房屋的共有产权人。买受人：身份证号码：上述房屋的产权共有人未授权甲方按本合同约定出售上述房屋等原因而不能履行本合同，视为违约，乙方对甲方所出售的.房屋做了充分的了解，原意购买该房屋。2、甲乙双方在签订本合同后，若乙方中途违约，则定金一律不退。3、甲乙双方在签订本合同后，若甲方中途违约，则甲方按交纳定金的双倍赔给乙方。4、乙方交付房款后，若乙方违约，所交房款不予退还，若甲方或其子女违约，甲方或其子女应赔偿乙方，由房价按市场行情价格,双倍赔偿给乙方。5、付款后，甲方保证水电气光纤全通。七、上述双方共同遵守，本合同一式二份，甲乙双方各执一份,经甲乙双方签章后生效，此二份合同具有同等法律效力。八、其他：九、备注：1、若政府再次拆迁所得的赔偿归乙方所有。2、乙方若售后转卖，甲方必须配合乙方将上述房屋转至指定名下。3、若以后办理产权时，甲方应无条件配合，办理产权所产生的费用由乙方支付。甲方：乙方：签定日期：年月日购房安置房合同3甲方：乙方：甲方将坐落于市区小区号楼室平方米期房出售给乙方，为保障双方合法权益，维护双方合法利益，特签订如下协议：1.甲方自愿将该处房屋连同地下室（未装潢）出售给乙方，经协商此房定价为人民币壹拾伍万元整，现乙方暂付订金五万元给甲方,待甲方将安置小区房屋交给乙方后，乙方将剩余款一次性付给甲方。2 .乙方自愿认购甲方出让的该处房屋，待该处房屋交付时，如遇房屋上有比较严重的质量问题如墙体裂缝等，由甲方负责与拆迁部门协调处理，其它问题由乙方自行处理。3 .待该房屋正式交付时，重新签订购房协议。4o本协议经由双方签字后，即行生效，双方不得反悔。如甲方反悔应依法双倍返还订金，乙方反悔无权索要订金。本协议一式三份，双方各执一份，见证人一份。甲方签字:见证人：,乙方签字:年月一日购房安置房合同4出卖人（甲方）：联系电话：买受人（乙方）：联系电话：甲、乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其它有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品达成如下协议：一、甲方在,土地属国家出让地，乙方对该商品房做了充分全面的了解，愿意购买该房产。二、乙方购买的甲方商品房为,该商品房合同约定的建筑面积为平方米。三、面积确认及面积差异处理1、合同约定面积与产权登记面积有差异，以产权登记面积为准。2、商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，以方同意按照产权登记面积据实结算房价款，多退少补。四、计价方式与价款1、该商品房按建筑面积单价为每平方米元，房款总计人民币（大写）拾万一仟佰_拾一元整（小写：¥元）。五、付款方式1、乙方于年月日与甲方签订购房合同时，交定金（大写）拾一万一仟一佰拾一元整（小写：¥元）。2、签订施工合同时买受人一次性付清总房款的一付款金额为（大写）拾万仟佰拾元整（小写：¥元）。余款%（大写）拾一万一仟一佰拾一元整（小写：¥元）在房屋交付使用时一次性付清。六、甲方在年月日交房给乙方使用（不可抗力的因素除外）。七、甲方以电话通知的方式，告知乙方付款的.时间，乙方在接到电话之日起10日内，交付合同规定的款项，若不按时付款，甲方有权向甲方追索逾期利息，利息按照银行借款利息计算，超过30天向甲方有权终止其购房合同，不予退还所有的购房款和押金，所有责任由乙方自己承担。八、甲方代办理房产证、土地使用证、水、电开户，所有手续费、税费（销售不动产税）、契税等费用由乙方承担。乙方应及时提供办证所需要的证件及一切费用。九、交房标准：内墙、天棚粗沙抹面，室内地面不找平，内墙普通粉刷，水、电主管线按到户（室内由乙方自己承担）。十、违约责任：乙方要求中途变更合同或退房，甲方拒绝乙方已付所有押金和购房款。十一、甲乙双方在履行合同过程中发生争执时，就协商解决，协商不成时，可依法向当地人民法院起诉。十二、甲方在一个月内房产证、土地证办好交付给乙方。十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，房产部门备案一份，合同自签订之日起生效。甲方（签字）：乙方（签字）：年月0年月H购房安置房合同5甲方：法定住址：法定代表人：乙方：法定住址：法定代表人：甲方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，为明确责任，恪守信用,特签订本协议，共同遵守。第一条开发项目项目名称：安置房项目（暂定），具体（名称）最终以政府批准文件为准（以下简称“本项目”）项目地址：（见附件一）第二条项目用地性质甲方已取得下列项目用地的土地使用权证书（编号为）（见附件二）1 .地块1.1 地址：；规划控规编号为；1.2 土地使用权性质：划拨；1.3 地上建筑物、附着物：无；1.4 四至：以规划控规约定范围为准。2 .土地协议及年限：渝地（）合字（区）第号；（见附件三）；3 .规划主要指标：（见附件四）；地块规划控规编号为，容积率W,规划净建设用地面积约平方米；第三条项目规模在本协议所述地块上：第四条合作方式1 .甲方在取得安置房建设项目执行“重庆市合川区安置房政策”的条件下，授权乙方作为安置房建设项目的建设施工方，乙方严格按照甲方的要求进行施工建设，并在建成后将整体项目移交给甲方，甲方以回购的方式分期支付乙方的投资额的建设框架模式。2 .安置房建设项目总投资预计为人民币圆整(¥.00),由乙方自行提供，其中费用包括但不限于项目前期费用、工程勘察费用、工程设计费用、工程监理费用、工程土建费用、工程配套费用、工程管理费用、工程决算费用等甲方在安置房建设项目经验收合格且取得房地产权证时止所需的一切成本、费用。3 .甲方在安置房建设项目完工后向乙方进行回购，具体项目回购金额按照政府相关部门批复为准。第五条前期工作安排(1)乙方落实本项目用地，土地使用权人为乙方，土地使用不附带第三者的利益限制。(2)甲方应协助和配合乙方取得政府各职能部门对本项目的相关批准文件，依法取得对本项目的安置房建设资格。(3)乙方负责本项目开工的相关手续的办理，使合作项目可以作为安置房项目合法开工建设，甲方应负责配合办理。第六条甲乙双方权利与义务6.1甲方的权利6.1.1 甲方有权利对本项目工程的设计、工程进度、工程材设和工程质量等行使监督权。对乙方原因造成的工程材设和工程质量不合格或工程进度滞后而影响工期，甲方有权责令乙方限期整改。6.1.2甲方有权利取得本项目的回购权，未经甲方同意，乙方不得进行任何产权转让、过户行为。6.2甲方的义务6.2.1甲方应协助和配合乙方取得政府各职能部门对本项目的相关批准文件；6.2.2甲方有义务在本项目立项、报件、验收及交房等项目开发建设全过程中配合乙方共同办理相关手续；6.3乙方的权利6. 3.1乙方有权要求甲方在本项目完成后进行回购，回购金额按照本协议第四条第二款执行；6.4乙方的义务6. 4.1以乙方为主办理相关证照、手续，甲方予以配合；7. 4.2乙方提供本项目开发建设过程中的全部建设资金，并保证建设资金如期到位，不得影响本项目的开发建设进程；8. 4.3乙方不得未经甲方同意的前提下擅自转让本项目土地使用权或项目开发权；9. 4.4乙方不得无故拖欠本项目的工程款和民工工资，应按国家相关规定按时支付；10. 4.5乙方负责保管本项目的全部原始资料，待本项目结束后双方另行约定其他保管方式；第七条物业交付1.本项目物业建设应在本协议生效后天内完成，整个项目工程应在本协议生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工。竣工以本项目取得建设工程质量核验证书为准。2.本项目物业竣工交付时，甲乙双方应共同参加项目工程竣工验收，并均有权利要求对竣工验收没有达到合格标准之处进行限期整改。第八条产权确认与产权过户依照法律政策及本协议的规定，甲乙双方在竣工验收合格、甲方支付相关项目回购款项后五个工作日内完成产权登记手续。第九条保证按下列第2.种方式解决1 .有1.1 方经济责任由担保。保证方有权检查督促方履行协议，保证方同意当方不履行协议时，由保证方连带承担经济责任。1.2 方愿以作抵押品，另附明细清单作为本协议的附件。方不履行协议时，方对抵押品享有处分权和优先受偿权。2 .无第十条房屋的维修及管理：由乙方负责。第十一条违约责任：1.本协议生效后未经合作方同意，任何一方必须遵守且不得与第三方签订本项目开发权益的任何协议或协议，否则视其违约，并应承担相应的违约责任；3 .如乙方未能按本协议的约定时间完成工程设计或在本协议生效后第天内项目未能开工、或在第个月内未能完成项目的竣工验收工作，及除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按时完成项目的报批工作而导致工期延误的，甲方均有权解除协议，并有权要求乙方赔偿损失。4 .本协议生效后，如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间超过12个月以上时，乙方有权解除协议，并有权要求甲方赔偿损失。5 .若乙方违反本协议约定，导致甲方按本协议约定行使协议解除权的，乙方应无条件退出，本协议解除后，甲方只承担乙方为本项目已投入的实际费用，甲方有权对在建项目进行最终处置。第十二条声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。6 .甲方签署和履行本协议所需的一切手续()均已办妥并合法有效。7 .在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。2 .乙方签署和履行本协议所需的一切手续（）均已办妥并合法有效。3 .在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。第十三条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。第十四条通知1.根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。4 .各方通讯地址如下：5 .一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第十五条协议的变更本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出天内)签订书面变更协议,该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第十六条协议的转让除协议中另有规定外或经双方协商同意外，本协议所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十七条争议的处理1 .本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2 .本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决(1)提交仲裁委员会仲裁；(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。第十八条不可抗力1 .如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2 .声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的.履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3 .不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力，则双方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4 .本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第十九条协议的解释本协议未尽事宜或条款内容不明确，协议双方当事人可以根据本协议的原则、协议的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本协议作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本协议相抵触。第二十条补充与附件本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。第二十一条协议的效力1 .本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或协议专用章之日起生效。2 .本协议正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：一委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：年月日年月日购房安置房合同6卖方：买方：身份证号：地址：根据中华人民共和国民法典及其有关法律、法规之规定，买一和卖方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖村镇安置房达成如下协议：第一条卖方所售房屋位于,是经政府立项批准依法修建的，共两栋。第二条买购买的村镇安置房为号楼单元房。该房用途为住宅，属砖混结构，层高米，该房核定建筑面积：平方米。第三条该村镇安置房单价为（人民币）每平方米元,总金额：元，大写：元第四条村镇安置房交付后，登记面积与合同约定面积发生差异,双方据实结算房价款。第五条买一按下列第种方式按期付款1、一次性付款：年月日支付（人民币）大写:元整2、分期付款：第一次年月日支付元，第二次年月日支付元，剩余款项办理交房手续时一次性交清，即：7Go第六条买方如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理：1.逾期在30日之内，自合同规定的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止，买方按日向卖方支付逾期应付款万分之五德违约金，合同继续履行。2.逾期超过30日后，卖方有权解除合同。买.愿意继续履行合同的经卖方同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起实际金额支付应付款之日止，买方按日支付逾期应付款万分之八的违约金。第七条卖方应当在年月日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格房屋交付买方。第八条卖方如未按本合同规定的期限将该村镇安置房交付买方使用，按下列方式处理：1.逾期不超过180日，自本合同第七条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，卖方按日向买方支付已交付价款万分之五的违约金，合同继续履行。2.逾期超过180日后，买方有权解除合同。买解除合同的，卖方应当自买解除合同通知到达之日起180天退还付款。买.要求继续履行合同的，合同继续履行。第九条村镇安置房达到交付使用条件后，双方进行验收交接并签署房屋交接单。第十条卖方交付使用的村镇安置房的装饰，设备标准应符合双方约定（附件三）的标准，达不到约定标准的，卖方赔偿装饰、设备差价。第十一条卖方自村镇安置房交付使用之日起，按照质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任。在村镇安置房保修范围和保修期限内发生质量问题，卖方应当履行义务。因不可抗力或者非卖方原因造成的损坏，卖方不承担责任，但可协助维修，维修费用由买承担。第十二条买的房屋仅作【住宅】使用，买使用期间不得擅自改变该村镇安置房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买.在使用期间有权与其他权利人共同享用与该村镇安置房有关的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。卖方不得擅自改变与该村镇安置房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十三条本合同在履行过程中发生的争执，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向人民法院起诉。第十四条本合同自双方签订之日起生效。本合同一式2份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：卖方份，买方份。卖方（签章）：买方（签章）：电话：电话：年月日年月日购房安置房合同7甲方：YY乙方：甲方将坐落于淮安市经济开发区境内黄元小区S号楼H室100平方米地下室13平方米期房出售给乙方，为保障双方合法权益，维护双方合法利益，特签订如下协议：1、甲方自愿将该处房屋连同地下室（未装潢）出售给乙方，经协商此房定价为人民币壹拾伍万元整，现乙方暂付订金五万元给甲方，待甲方将安置小区房屋交给乙方后，乙方将剩余款一次性付给甲方。2、乙方自愿认购甲方出让的该处房屋，待该处房屋交付时，如遇房屋上有比较严重的质量问题如墙体裂缝等，由甲方负责与拆迁部门协调处理，其它问题由乙方自行处理。3、待该房屋正式交付时，重新签订购房协议。4、本协议经由双方签字后，即行生效，双方不得反悔。如甲方反悔应依法双倍返还订金，乙方反悔无权索要订金。本协议一式缘份，双方各执一份，见证人一份。甲方签字：YY乙方签字：_见证人：ZZ20_年一月一日购房安置房合同8甲方（卖房方）身份证乙方（买房方）身份证甲方是拆迁安置户，现有部分富余户头（拆迁安置房购买权）转让，经双方友好协商，自愿达成如下协议;一、甲方只转让户头（拆迁安置房购买权），每个户头含安置面积平方，甲方户头人员名单共人，委托代理人为，即甲方代表人，甲方及甲方代表人保证出售本户头签订本合同的时候经本户头的产权共有人同意，乙方在本协议签订生效后当即付清户头转让费，甲方必须配合乙方凭安置选房顺序号办理选房购房登记等相关手续。二、按照镇政府拆迁安置房的价格，房款由乙方直接交于安置房收费点（发票户名是甲方的）。三、转让后房屋所有权属于乙方，乙方无论是否办理产权过户手续，有权将此房屋转让出售或出租，甲方及其名下的'人员不得以任何借口提出任何异议进行阻扰。乙方以甲方名义缴纳的购房款票据以及甲方名义登记的房屋所有权证书均交由乙方保管，作为乙方对此房屋所有权的证据。四、在政府允许办理房产证时，应主动联系乙方，甲方在可以办理之日起一月内必须无条件配合乙方办理产权过户手续，所产生的费用均由乙方承担，逾期办理乙方有权按本协议第五条违约责任处理。五、六、甲方：电话：乙方：电话：见证人：身份证：电话：年月日（注）此协议一式三份，甲乙双方及见证人各执一份，经双方签字后生效，本合同不经过任何法律公证都具有同等的法律效果。如果甲方违约和不协助办理房产过户手续，甲方应市场房价的三倍价赔付给乙方。若上述房屋及车库再遇拆迁，所有补偿及权益，均由乙方享受与甲方无关。购房安置房合同9甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、洛南县秦唐街城市棚户区迁建实施方案的通知、洛南县秦唐街城市棚户区土地及房屋征迁补偿办法等相关法律和文件规定。对洛南县秦唐街城市棚户区改造项目中选择产权置换的被拆迁户，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成以下协议。第一条甲方提供房屋的基本情况：房屋位于在柳林社区阳光庭院保障性住房小区号楼单元楼户，建筑面积平方米，房屋用途为住宅，属框架结构，装修程度为毛坯房。第二条乙方付款方式和时间：乙方在秦唐街棚户区房屋位置为：,面积为：,评估价为：。乙方自愿放弃货币补偿，选择产权置换，置换房屋面积为：单价为：2450元/平方米，合计：元。原房屋评估价和置换房屋价值差价为：.元。方应在年月日将差价（人民币）元整（¥：元）交付甲方，甲方开出收款收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。后由甲方交给乙方房间钥匙购房合同、发票及其它相应的票据等。第三条甲方交房时间及过渡费：甲方于年月日完成交房，房屋交付使用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。根据洛南县秦唐街城市棚户区土地及房屋征迁补偿办法，过渡期自被征收人搬迁腾空房屋之日起计算，过渡期为24个月，过渡费为1.5万元/年，共计3万元。如遇特殊情况顺延过渡期限，按照原标准支付临时过渡费。第四条甲乙双方违约责任：1、在签订产权置换协议，补完差价后，甲方如未按本协议规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按协议第三条向甲方追究延期过渡费。2、如甲方故意隐瞒此房屋的基本情况和质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担。3、如乙方在规定时间内未结算清产权置换所补差价，甲方有权延期交付房屋，直至乙方付清全部款项。乙方拒不支付的，甲方可单方终止协议。第五条发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签订本协议，签订本协议后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他：1、本房屋及附属房屋面积为设计面积，总价款以套计价，以后不因房屋实测面积与现在暂估面积的差异而变动总价2、任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者减少双方约定的房屋总价款。3、在签订协议、补完差价、双方完成交房后，乙方未取得房产证、土地证、及相关证件之前，该房屋所有权归乙方所有。4、如乙方需要办理此房各种独立证件，所发生费用由乙方承担,甲方只负责协助办理。5、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效益。6、本协议一式几份，甲乙双各一份。甲方：（签章）乙方：（签章）年月B购房安置房合同10卖房方（甲方）：身份证号码：购房方（乙方）：身份证号码：关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下:一、甲方将其拥有产权的位于市区的房屋（房屋所有权证编号：，建筑面积平方米）以币仟佰拾万仟佰拾元整（¥元整）出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向中国银行分行申请购房抵押贷款。二、甲方：1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。2、保证对出售的房屋拥有产权。如果该房屋为共有房屋，则必须取得其他所有共有人的同意出售书面文件。3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。5、按照前述业务的.需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。三、乙方：1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续,并承担各项费用。5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%,则乙方有权解除本协议。否则，乙方应履行本协议的有关规定。六、违约责任1、如果甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。2、如果乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用法律。八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。九、本协议壹式肆份，双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。甲方：乙方：甲方授权代表签字（盖章）：已方授权代表签字（盖章）：电话：电话：签订日期：年月日购房安置房合同H甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、城市棚户区迁建实施方案的通知、土地及房屋征迁补偿办法等相关法律和文件规定。对区改造项目中选择产权置换的被拆迁户，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成以下协议。第一条甲方提供房屋的基本情况房屋位于在小区,建筑面积平方米，房屋用途为住宅，属框架结构，装修程度为毛坯房。第二条乙方付款方式和时间乙方在房屋位置为：,面积为：,评估价为：O乙方自愿放弃货币补偿，选择产权置换，置换房屋面积为：单价为:元/平方米，合计：元。原房屋评估价和置换房屋价值差价为：元。方应在年_月一日将差价（人民币）.元整（¥：元）交付甲方，甲方开出收款收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。后由甲方交给乙方房间钥匙购房合同、及其它相应的票据等。第三条甲方交房时间及过渡费甲方于年月日完成交房，房屋交付使用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。根据房屋征迁补偿办法，过渡期自被征收人搬迁腾空房屋之日起计算，过渡期为24个月，过渡费为万元/年，共计一万元。如遇特殊情况顺延过渡期限，按照原标准支付临时过渡费。第四条甲乙双方违约责任1、在签订产权置换协议，补完差价后，甲方如未按本协议规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按协议第三条向甲方追究延期过渡费。2、如甲方故意隐瞒此房屋的基本情况和质量问题，影响乙方的'居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担。3、如乙方在规定时间内未结算清产权置换所补差价，甲方有权延期交付房屋，直至乙方付清全部款项。乙方拒不支付的，甲方可单方终止协议。第五条发生争议的解决方式双方本着友好协商，公平合理的原则签订本协议，签订本协议后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔安置房购房协议书合同范本。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。任何一方均可向有管辖权的人民提起诉讼。第六条本房屋及附属房屋面积为设计面积，总价款以套计价，以后不因房屋实测面积与现在暂估面积的差异而变动总价任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者减少双方约定的房屋总价款。第七条在签订协议、补完差价、双方完成交房后，乙方未取得房产证、土地证、及相关证件之前，该房屋所有权归乙方所有。第八条如乙方需要办理此房各种独立证件，所发生费用由乙方承担，甲方只负责协助办理。第九条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜,甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效益。第十条本协议一式一份，甲乙双各一份。甲方（签字）：乙方（签字）：年月日年月H购房安置房合同12甲方：乙方：甲方将坐落于淮安市经济开发区境内黄元小区S号楼H室100平方米地下室13平方米期房出售给乙方，为保障双方合法权益，维护双方合法利益，特签订如下协议：1、甲方自愿将该处房屋连同地下室（未装潢）出售给乙方，经协商此房定价为人民币壹拾伍万元整，现乙方暂付