建筑工程反诉状（35篇）.docx

建筑工程反诉状（35篇）建筑工程反诉状（通用35篇）建筑工程反诉状篇1反诉人（本诉被告）：有限公司法定代表人：O联系电话：被反诉人（本诉原告）：有限公司。法定代表人：O住所：O联系电话：反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共元；2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担事实和理由此致人民法院反诉人：日期：建筑工程反诉状篇2发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照、建设部住宅室内装修管理办法及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。一、工程概况1、工程地址：O2、建筑面积：m2o3、户型：室厅卫，为平层口,或错层口,或复式口,或别堂口。（口为确定的资料，以J或表示，下同。）4、承包方式：双方商定采用下列第一种方式承包：乙方包工、包辅助施工材料、包全部口或部分口主材（以“甲方委托乙方代购主材清单”为准）。乙方包工、包辅助施工材料，甲方带给主材（见甲方带给材料明细表）。其他方式O5、施工资料：（附施工说明、施工图及工程报价单）。6、施工日期：年_月一日至年一月日。7、合同付款：（大写）元。竣工后据实复核结算口；合同款包干口。8、支付方式：合同签定后，甲方预付%工程款元；水电等隐蔽工程验收后支付%工程款一元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付%工程款元和追加工程款元。工程竣工验收合格后日内支付%的尾款元。9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴,取得乙方盖有“财务专用章”的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。二、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式带给：1、甲方自行设计带给施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费（大写）元。（此费用由甲方支付口；此费用予以减免口）。三、甲方工作1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方带给确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设,和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。4、带给施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。5、负责协调施工队与邻里之间的关系。6、及时带给贴合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。四、乙方工作1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。2、若由乙方设计，开工前向甲方带给双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参加）共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。五、工程监理本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费一%,乙方支付%;甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费口。六、工期1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。3、若甲方增加工程资料，按新增加工程量顺延工期。七、材料供应1、本工程甲方采购的材料、设备，应为贴合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或”三无”产品造成损失，由甲方自行承担。2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。八、工程变更1、工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（附装修工程变更单）；2、无敌未按期支付工程款的，工期相应顺延。3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承担。九、工程质量验收及保修1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等资料为依据，以建筑装饰装修工程质量验收规范为质量评定的最低标准；以建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准和民用建筑工程室内环境污染控制规范为室内环境达标标准。2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方（第三方监理也参加）确认的质量问题，由乙方负责返修（返工）并承担费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修（返工）并承担费用，但不再承担工期。5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据保修单，保修期为一年。十、违约职责1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和职责由甲方承担。2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和职责由乙方承担。3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工资料，所引起的质量问题由甲方承担职责。4、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担职责。5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的%支付，设计费按元/平方米建筑面积支付）。十一、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或一建筑装饰学会家装委员会申请调解。2、当事人不愿透过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第种方式解决：（1）委员会;（2）向人民法院提起诉讼。十二、其它十三、附则1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。2、本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日年月日工程合同？I?施工合同？I?工程合同范本？I?施工合同范本建筑工程反诉状篇3甲方（发包方）：陕八建中国公司综合办公楼工程项目部乙方（承包方）：甲、乙经友好协商，就乙方承包甲方中国_公司综合办公楼工程保洁项目，本着平等互利、等价有偿的原则，签订如下合同：第一条、工程概况1、工程名称：中国公司综合办公楼工程室内保洁2、工程地点：咸阳3、承包范围：二至十六楼室内所有清洁面保洁4、承包方式：保洁工具、洗洁剂、人工等由乙方提供。5、本工程先做二楼保洁作为其它楼层样板；自年月日开工，于当日完工。如果保洁工程按甲方要求按时、按质顺利完成，则其它楼层按甲方的时间要求交给乙方施工。第二条、双方权利及义务（一）甲方权利及义务1、按合同约定向乙方支付保洁服务费。2、全部腾空或者部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。3、无偿为乙方提供保洁用水、用电，并说明使用注意事项。3、对乙方保洁质量应及时监督检查，发现质量问题及时要求乙方返工，直至达到质量标准。（二）乙方权利及义务1、认真完成保洁项目，确保工作质量，达到甲方满意。2、乙方派出一名主管负责人负责日常保洁工作质量检查和保洁工作紧急情况的处理，接受甲方主管保洁负责人的监督指导，并按甲方的保洁工作标准进行检查。3、乙方在作业中应严格要求工作人员，爱护建筑物及室内外各种设施，注意节水节电。4、乙方作业应遵守甲方规定的时间要求，如有变更，双方协商解决。5、乙方作业中发生损坏成品及半成品则造价赔偿。6、乙方在作业中做好劳动保护及岗前安全教育措施、严禁出现大小安全事故，听从现场安全员的指挥，若出现安全事故由乙方负全部责任。第三条、工程质量及验收1、乙方做出工程样板，经甲方验收合格后，作为甲方验收标准。2、乙方在工程完工后通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。然而甲方应承认完工日期，并承担乙方的相关费用。3、验收合格之后，若需要返工的，甲方另承担费用。4、在施工中，出现甲方施工人员交错施工，造成需要返工的，甲方必须承担返工费用。第四条、工程价款及结算方式1、工程价款：2.8元nr按实际面积结算。（若乙方二楼作业不能满足甲方要求，只作业二楼则按3.5元nr结算）2、结算方式：工程竣工验收后（可分层验收），乙方提出工程结算，甲方收到上述资料一天内审查完毕，按工程量价款100%的标准向乙方支付工程款。第五条、争议或者纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或者请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可向人民法院起诉。第六条、附则1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。2、本合同双方签字后生效，本合同履行完成后自动终止。甲方：代表人（签字）：年一月一日乙方：代表人（签字）：年月日建筑工程反诉状篇4甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条工程名称第二条工程地点第三条工程范围第四条质量标准第五条承包人第六条工程总价本工程包价计人民币元整。第七条工程包价本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自_年_月_日开工至年月曰止全部完工。第十条中间开工本工程范围内的工程，自年月日开工，于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法第十二条关于工程保密办法第十三条违约责任第十四条特殊条款第十五条合同有效期限本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执份。总承包人：分包方：年月B建筑工程反诉状篇5第一条责任范围本公司对承保的建筑工程，由于下列原因造成的损失和费用，根据保单明细表规定，负责赔偿：（1）洪水、潮水、水灾、地震、海啸、暴雨、风暴、雪崩、地崩、山崩、冻、冰雹及其他自然灾害;（2）雷电、水灾、爆炸；（3）飞机坠毁、飞机部件或飞行物体坠落；（4）盗窃；（5）工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为；（6）原材料缺陷或工艺不善所引起的事故；（7）除本条款第二条除责任以外的其他不可预料和突事故。发生上述损失事故后，现场的必要清除费用，本公司也可赔偿,但以不超过附表列明的保险金额为限。第二条除外责任本公司对下列各项，不负责赔偿：（1）被保险人及其代表的故意行为和重大过失引起的损失、费用或责任；（2）战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、没收、征用、罢工、暴动引起的损失、费用或责任；（3）核反应、辐射或放射性的污染引起的损失、费用或责任；（4）自然磨损、氧化、锈蚀；（5）错误设计引起的损失、费用或责任；（6）换置、修理或矫正标的本身原材料缺陷或工艺不善所支付的费用；（7）非外力引起的机械或电器装置的损坏或建筑用机器、设备、装置失灵；（8）全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任；（9）各种后果损失如罚金、耽误损失、丧失合同；（10）文件、账簿、票据、现金、有价证券、图表资料的损失；（三）保单中规定应由被保险人自行负担的免赔额；(12)领有公区运输用执照的车辆、船舶和飞机的损失；(13)盘点货物当时发现的短缺；(14)本公司建筑工程第三者责任险条款规定的责任范围和除外责任。第三条保险期限本保险在保单列明的建筑期限内自投保工程动工日或自被保险项目被卸至建筑工地时起生效，直至建筑工工程完毕经验收时终止。但本保险的最晚终止期应不超过保单中所列明的终止日期。保险期限的扩展，必须事先获得本公司的书面同意。第四条保险金额建筑工程应为保险标的建筑完成时的总价值，包括运费、安装费、关税等。建筑用机器、设备、装置应按重置价值计算。其他承保项目应按投保人和本公司商定的金额。第五条被保险人的义务一、被保险人应采取合理的预防措施，避免投保工程工地发生意外事故，对本公司代表提出的合理化防损建议应认真考虑，并付诸实施。二、发生本保险单承保的损失事故后，被保险人应立即通知本公司，并用书面提供详细经过。三、为便于调查，被保险人在检验损失前应保护事故现场。四、为防止损失扩大，被保险人应采取一切必需的措施将损失减少至最低限度。对有益的合理措施费用，本公司可予以偿付。但本项费用和赔款总额以不超过受损的被保险项目保额为限。五、保险内容如有变化（如保险项目有增减、工程期限缩短或延长、保险金额应调整等），被保险人应及时书面通知本公司，办理批发手续。六、被保险人及其代表对上述规定的义务，如故意不执行，本公司不负赔偿责任。第六条索赔和赔款一、被保险人向本公司索赔时，应提供必要的有效的证明单据,作为索赔依据。二、本公司的赔款以恢复投保项目受损前的状态为限，受损项目的残值应予扣除。三、赔款可以现金支付，也可以重置受损项目或予以修理代替之。总赔款金额不得超过保单规定的保险金额。四、保险金额如低于本条款第四条规定的数额，其差额视为被保险人所自保，本公司仅按保险金额与本条款第四条规定数额的比例赔偿。五、本公司赔付损失后，如需恢复原保险金额，该恢复部分应另交原保险费率按日计算的保费。六、本保险单负责赔偿的损失、费用或责任，如另有别家公司保险的存在，不论为被保险人或他人所投保，或不论该保险赔偿与否，本公司仅负责按比例分担赔偿的责任。建筑工程反诉状篇6依照民法典及其发包方：县农机监理站承包方:它有关法律、行政法规，甲方将至农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：至农村公路建设项目。1、路基长公里，路面宽米，总计整修面积平方米，中标价万元。2、路面长公里，路面沙化宽米，厚厘米，总计沙化面积平方米，中标价万元。3、铺设涵洞道，涵洞深米，中标价万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：元（人民币）：万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任：1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按元天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：年一月日竣工日期：年一月一日合同工期总日历天数天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月一日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公_）承包人：（公一建筑工程反诉状篇7发包方（甲方）：公司承包方O：工程根据需要由提供劳务。根据民法典、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规，遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程工期：年月日开工，年一月一日竣工，工期一日历天。二、合同价款1、本合同实行单价承包方式。2、本合同价格包括：a、工程实体施工费；b、施工队进出场费、施工人员伙食费；c、本工程所需机械设备及甲供材料、设备的进出场装卸车；d、现场各种措施费；e、工人劳动保险费；f建筑业税金；g、利润三、承包方式：包清工（或包清工，包辅材、消耗材料，包机械、工具）。1、甲方提供材料如下：（或见甲供材附表）。甲供材料之外其它材料为乙供。2、提供材料如下:等（或见甲供材附表）。3、甲供材料现场损耗量参照20定额消耗量进行控制，超出部分以甲方实际采购价格进行赔偿。四、付款方式1、进度款按月完成工程量价款的5096支付。下月日前核算出工程量，1日前支付进度款。2、工程完毕验收合格后，配合甲方进行现场收量，双方签字确认后进行结算。结算书确认后，一个月内付至工程款的9596。3、甲方预留工程结算总价的5%作为质量保证金，质保期年。保修期自工程验收合格之日算起。年后，工程无质量问题，甲方在一个月内付清剩余工程款（质保金不付利息）。4、工程款的支付方式为现金或支票。每次收款时出具收款证明（收条），并提供发票。不能提供发票情况下，甲方代扣代缴，税率为2%。5、工程进度款必须由合同签约人进行领取。五、变更及签证1、合同中已有适用的综合单价，按照合同中已有的综合单价确定。2、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。3、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。4、甲方如用零工以甲方现场项目负责人签证数量为准，按元工日（10小时）计算。六、甲方责任1、按国家颁发及图纸要求的质量检验评定标准验收工程。2、提出施工进度计划及要求。3、提出施工场地清洁卫生及文明施工的程序和要求。4、施工前向进行技术安全交底。5、管理和监督施工，负责与建设单位、监理单位的协调工作。6、协调各施工队间的交叉施工工作。七、责任1、严格按施工图及国家颁布的规程规范及操作规程进行施工,工程质量必须达到国家颁发的质量评定标准的优良标准并在合同期内完成设计图纸中的全部内容。返工损失费用由自负。2、生活费、交通、医疗、进出场费用自理。3、在甲方的联系协调下自行接通水电管线。4、遵纪守法，遵守厂规、厂纪及社会治安管理条例等，由于引起的不良行为后果自负。5、按甲方要求完成进度计划，创建文明工地。6、在工程质量、工期、安全及文明施工方面向甲方全面负责。7、派驻现场负责人为：,负责施工现场的管理、协调工作。施工代表的行为即代表行为，行使除领取工程款外的其他签字权。8、服从建设单位和甲方对现场的管理，严格遵守各项管理制度,做到安全生产和文明施工。9、应与其他施工队伍密切配合，不得耽误安装的正常施工。10、在施工期间因原因发生的所有人身伤亡事故及由此发生的一切费用由负担。11、进场前向甲方提供特殊工种上岗证复印件。12、负责甲供材料的领料、厂区内装卸车及材料厂区内保管。施工中，提供甲供材用量计划，由甲方批准后采购。工程竣工结算时根据实领量参照提供的甲供材用量计划与竣工结算用量对比，施工用量超过竣工结算量（含损耗）部分，按市场采购价从结算款中扣回。工程结算时，甲供材部分及甲方承担的工程内容，不计取保管费、配合费等一切其它费用。13、其余未尽事宜严格按照公司管理规定执行。14、因自身原因中途退场，所完成的工程，甲方不付任何费用，且没收全部履约保证金。八、工程质量与验收1、必须严格按照施工图纸及国家颁发的现行规范、规程和标准进行施工，并接受甲方和建设单位派驻代表的监督，确保工程达到优良等级。2、施工中如发现与图纸或建设单位要求不符情况时，应及时向甲方通报，不得擅自处理。否则由此造成的不良后果由自行承担。3、隐蔽工程必须经甲方现场代表认可后，由监理代表、建设单位代表共同检查验收签字后，方可进行下道工序的施工。4、施工中发生质量事故，应及时报告甲方代表，不得擅自处理。5、承包方应严格按照建筑工程施工规范及质量验收标准进行施工，严格按照甲方要求施工，并对已完工程进行质量验收。承包方不得随意降低质量标准，工程质量必须达到优良。如出现质量问题或缺陷，承包方应按甲方要求无条件返工或返修，直至达到甲方的质量验收标准，并承担因此引起的一切费用，同时甲方有权进行处罚，罚款起点500元。6、工程竣工后保修期按中华人民共和国国务院第279号令建设工程质量管理条例的有关规定执行。7、在质保期间发生因质量原因造成的返修，必须在甲方指定的时间内完成。否则，甲方有权指定其它施工单位进行返修并从质保金中扣除双倍的返修费用。九、违约责任：1、工程质量不符合合同规定，按违约处理，扣除总造价的3%o负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的由承担一切损失。2、不得向他人转包本工程。如在施工过程中发现有转包行为，甲方有权终止本合同，并要求承担由此造成的一切损失。3、提供施工人员不能满足工程需求且经甲方督促不能及时补充情况下，甲方有权安排其它队伍进场施工。情节严重的，甲方有权将清除出场。新入场队伍的施工费用在承包范围结算款中双倍扣除。若被清除现场，所完成工程甲方不付任何费用，且没收全部履约保证金。4、必须保证按甲方要求的工期竣工，工期每拖期一天，甲方扣除合同价1%工程款。5、任何一方违反合同规定，由双方协商解决。解决不了时，可向市仲裁机关申请仲裁。十、安全施工：必须严格按照施工安全技术操作规程规定规范施工，采取严格的安全防护措施，执行甲方项目部安全管理措施，承担由于自身安全措施不利造成的伤亡事故的责任和所发生的费用。十一、其它条款:1、本合同自双方签字盖章后生效，待工程竣工、工程款结算付清尾款自动失效。2、本合同签订后任何一方如提出修改建议需经双方协商一致后,可签定补充条款，作为本协议的补充条件，具有与本合同同等法律效力。3、双方签订合同前，向甲方交纳元作为履约保证金，保证金不付利息，承包方按合同施工并结算确认后返还。4、必须执行甲方或建设单位下发的文件指令，如对其有异议可在日内以文字形势澄清，否则造成的后果由全部负责。5、其他未尽事宜双方协商解决。6、本合同中建设单位指“公司”。7、本合同附件：（1）安全协议（2）项目管理规定8、本合同一式肆份，甲方执叁份，执一份。甲方：公司（章）：授权委托人（签字）：授权委托人：（签字、手印）年月一日年一月B建筑工程反诉状篇8你好，建筑工程发生纠纷难以避免，想要提起上诉的话，这时候就需要上诉状了，以下就是建筑工程上诉状范文，供您参考:上诉人：.被上诉人：（刑事上诉状无被上诉人）上诉人因一案，不服人民法院年月日字第号，现提出上诉。上诉请求：上诉理由：此致人民法院附：本上诉状副本份上诉人：一年一月一日填写说明1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌，接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求，是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。2、上诉理由。主要是针对原审裁判而言，而不是针对对方当事人。针对原审判决、裁定论证不服的理由，主要是以下方面：（1）认定事实不清，主要证据不足；（2）原审确定性质不当；（3）适用实体法不当；（4）违反了法定程序。注意事项1、上诉只能采用书面形式。如果当事人仅在一审判决、裁定送达时口头表示上诉而未在法定期间内递交上诉状，则视为未提出上诉。2、上诉是当事人享有诉权，一审原、被告及被判决承担责任的第三人均有权上诉。建筑工程反诉状篇9发包方（以下简称甲方）：委托处理人（姓名）：单位：住所地址：联系电话：B机号：承包方（以下简称乙方）：单位名称：营业执照号：注册地址：法定代表人：委托代表人：本工程设计人：施工队负责人：依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1. 1工程地点：1.2 工程内容及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式:（1）乙方包工、包全部材料（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。1.4 工程期限天；开工日期天一月日；竣工日期天月日；1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币）元金额大写:（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。第四条甲方工作4. 1开工前天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；4.2 提供施工期间的水源、电源；4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；4.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第五条乙方工作5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：装饰装修工程变更单）。第七条材料供应7.1 按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；7.2 按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。第八条工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1、工程量变化或设计变更；2、不可抗力;3、甲方同意工期顺延的其他情况。8.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程质量按下列第项标准执行：（1）市家庭装饰工程质量验收规定（2）其它规定：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第十条工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：12、3、_乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：工程验收单）；10.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表A：工程验收单）。在工程款结清后，办理移手续（见附表九：工程结算单）；10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。第十一条工程款支付方式11.1双方约定按下列第种方式支付工程款：1、此合同签订地为：本市家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前日，甲方向乙方支付合同总金额的60%,即一元；第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%,即一元，由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证）2、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款；3、其它支付方式：;11.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日后如未有异议，即视为同意,双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。11.3 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。第十二条违约责任；12.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；12.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;12.4 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金一元；12.5 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；12.6 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金一元；第十三条合同争议的解决方式；双方发生争议协商解决不成时，按下列第种方式解决；1、向仲裁委员会申请仲裁；2、向人民法院起诉。第十四条几项具体规定；14.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_元（此费用不在工程价款内）；14.2 施工期间，甲方将外屋门钥匙把，交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁把，由乙方当场负责安装交付使用。14.3 施工期间，乙方每天的工作时间为：上午一点分至点分。一点一分；下午一点分至第十五条附则；15.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。15.2 本合同签订后工程不得转包。15.3 甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。15.4 凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。15.5 合同履行完后自动终止。15.6 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区（县）的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。第十六条其它约定条款.甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：签订地点：签订地点：年一月0年一月B家庭装饰装修市场合同认证意见（市场合同认证章：）委托代理人（签字）：联系电话：年一月日工商行政管理机关签证意见：经办人：年一月0建筑工程反诉状篇10发包方：县公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）家庭地址身份证号码因工程施工的需要，甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干，为了加快工程进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产的责任意识，明确和完善甲、乙双方责任；根据有关法律法规，公平、公正、平等的原则，经甲、乙双方协同意，特签定此协议书，希双方共同遵守！一、工程名称：县公司。二、工程幢号：6、7厂房三、分项承包的工程名称：。四、承包形式、承包范围及工作内容：1）、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、