第五章合同条款及格式合同建设工程施工合同.docx

第五章合同条款及格式合同编号：()建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：凤阳县人民政府玄武街道办事处承包人（全称）：安徽峰富建设工程有限公司根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和敝信用的原则，双方就凤阳县玄武街道2022年度蒲北社区蒲北片农村人居环境整治示范点项U工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：凤阳县玄武街道道22年度蒲北社区蒲北片农村人居环境整治示范点项U。2.工程地点凤阳县3.工程立项批准文号：4.资金来源财政资金5.工程内容：详见图纸清单。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6.工程承包范围：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。二、合同工期计划开工日期：2022年08月15日。计划竣工日期；2券2年10月15日。工期总日历天数：不高于图日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1签约合同价为：人民币（大写）壹佰柒拾贰万捌仟元（¥元,其中含暂列金额/元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）L-/元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）7（¥/元）；（4）哲列金额：人民币（大写）_乙（¥/元）。2.合同价格形式：单价合同五、项Fl负责人（建造师）承包人项目负责人（建造师）：程媛媛六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中签通知书（如果有）：（2）报价函及其附录（如果有）：（3）专用合同条款及其附件：（4）通用合同条款；（5）技术标准和耍求；（6）图纸;（7）日标价工程量清单或预算书：（8）其他合同文件.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准.专用合同条款及其附件瘫合同当事人签字或盖章。七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集L程建设资金并辘合同约定的期限和方式支付合同价款。2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担榔汹I三fe责任。3 .发包人和承包人通过招投标形举订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另彳亍签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2022年08月12日签订。十、签订地点本合同在凤阳县人民政府玄武街道办事处签订.十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字、盖章、生效。十三、合同份数本合同一式拾份,均具有同等法律效力，发包人执肆份,承包人执肆份,代理机构执壹份,公管局执壹份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：MA2ND1G15W地址：地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区梅冲湖路双凤智谷科技园高层厂房7层7026邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：W委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真电子信箱：电子信箱：开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司合肥凤台路支行账号：账号：纥第二部分通用合同条款使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22口联合印发的建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）第二部分通用条款。第三部分专用合同条款使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）第三部分专用条款.1 .一般约定1.1词语定义1.Ll合同1.LLIO其他合同文件包括:。1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称t;资质类别和等级：:联系电话：:电子信箱：:通信地址：=1.1.2.5设计人：名称：,资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：:通信地址：O1. 1.3工程和设备1.1. 3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1J.3.9永久占地包括：,1.1.3. 10临时占地包括：。1. 3法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。2. 4标准和规范14.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备国内现行适用的标准、规范；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1. 4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：J1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1. 6图纸和承包人文件1.1.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知前14口内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：2套；发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图.1. 6,4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：O1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.7联络17.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：:发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：:承包人指定的接收人为：.监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1. 10交通运输2. 10.1出入现场的权利按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场夕时承包人需至脓管部门办理相关津并按城管部门指定地点放鼠承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。施工前应开设1-2个固定施工通道，通道位置由发包人和承包人现场共同确认，确定后不得移动并采取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信游眼燃气管道、供电等公共设施，如因工程需要，确需损坏少量公共设施的，施工方应办理相关手续，在完工必须恢复原状眦期有关部门核定的价格赔偿。以上均为工程验收内容，若施工方有损毁不及时修复，发包人有权却淇他施工方进行维修，发生的费用从承包人工程款中直接除，并在每阶段付款节点Jl艇六个月支付。施工过程中，应办理渣土运输证件，保持开发区道路清洁，如有抛撤滴漏，应及时m扫。否则发包人对承包人进行处罚。施工方应确保施工安全,若施工过程中出现工伤事故及由此产生的所有经济？三偿由施工方负责,与发包人无关。在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚款等费用，由施工单位自行用担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉蜘员，发包人将向承包人收取违约金500元/次。3. 10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_无_。4. 10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由N承担。5. H知识产权1.11.1 关于发包人提解承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容，I：程竣工后，原图全部收回。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：，.关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_L。1.13工程量清单错误的修正被选取单位应对工程量清单、控制价（最高投标限价）及固定发包价进行核对，若发现有误或有异议的，应当在规定的时间内向选取人或代理公司提出。如未提出，即视同认可工程量清单、控制价（最高投标限价）、固定发包及选取文件中的所有内容，工髓算时即使工程1清单与图纸不T,工程量、综合单价及工程总价也不予增加。施工中必瘫工程量m单与图纸中的工程量施工，未经批碰自增加的工程量结算时不予增加费用，实际减少的工®吊结算时予以扣除。中签人必须按照所给的工程量清单完成施工，未经批准不得增加工程量。2.发包人2.2发包人代表发包人代表；姓名：梅磊;身份证号:职务:甲方代表;联系电话:;电子信箱:,;通信地址:。发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复X令权；工程款的审杳权和支付权；特殊及重要施JH艺不呢料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等。2. 4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4. 1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2 .4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：一3 .5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：另行约定。承包人需要提交的竣工资料套数：另行约定。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承承包人提交的竣工资料移交时间：另行约定。承包人提交的竣工资料形式要求：另行约定=（6）承包人应履行的其他义务：（7）3.2项目负责人（建造师）3. 2.1项目负责人（建造师）：姓名：程媛媛；身份证号：；建造师执业资格等级：二级建造师：建造师注册证书号：量_:建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：皖建安B（2020）；联系电话：;电子信箱：:通信地址：:承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造!I?IW月带班生产时间不得少于当月施工时间的80,特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和北江里同意后方可离开。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从履约保证金中扣除每人每天每次500元违约金。4. 2.3承包人擅自更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：若未经发包人和监理人同意更换项目负责人（建造师）及项目技术负责人的，发包人对其处以人民币5万元违约金/人.次。5. 2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因耍求时，发包人和监理人可耍求承包方更换，更换后人员不得低于承包人响应时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币5万元违约金/人.次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。3.3承包人人员3 .3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。4 .3.2承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。3. 3.37胞擅自更换主要施1管理员的违i<J责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次0.5万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的一切损承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施I：现场的，从履约保证金中扣除每人每次200元违约金。4. 5分包5. 5.1分包的般约定禁止分包的工程包括：.主体结构、关键性工作的范围：o6. 5,2分包的确定允许分包的专业工程包括：.其他关于分包的约定：。7. 5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行合同通用条款。8. 7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：缴纳方式：按选取文件要求。4.监理人9. 1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同.关于监理人的监理权限：工程质量的监督权：工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权：工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和7我包人间分歧或异议的组织协调的上持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及建设工程监理规范规定的法定职权等等、关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。10. 2监理人员总监理工程师：姓名：:职务：;监理工程师执业资格证书号：;联系屯话：电子fi,i箱：;通信地址:关于监理人的其他约定：。11. 4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：(1) ；(2) ；(3) a5. 工程质量6. 1质最要求7. 1.1特殊质量标准和要求：本工程应达到选取文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。8. 3隐蔽工程检查8.3. 1隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到01场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。5 .3.2承包人提前通知监理人隐蔽I：程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权消退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。监理人不能按时进行检查时，应提前必小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：.48小时。6 .安全文明施工与环境保护6. 1安全文明施工7. 1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责O关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责8. 1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款O6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无7.工期和进度7. 1施工组织设计7. 1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。7. 2施工进度计划7, 2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计戈J组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施调整后的进度计划及相应通昔施报告上报做皆甲加减批准后执行。8, 3开工9, 3,1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_L-关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/、7. 3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。9. 4测量放线10. 4.1发包人通过理人向承包人提f知怪基准点、基磔和7傩点及其书面资料期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、7女包人、施螂场交验，交验后，7我包人应妥善保护场内水准点与控|J点，任意破坏或遗失应由7我包人负责恢豆的费用。11. 5工期延误12. 5.1因发包人原因导致工期延误（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。13. 5.2因承包人原因导致工期延误发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：（I）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。（2）拖延工期违约金直接从承包人的履约保证金中扣除：每推迟一天，按每天100O封天处以违约金，提前不奖励，（3）对严重拖延工期，经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中签价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施1:队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。（4）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形整确UJ5方可顺SHM7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）/:（2） /:/。1. 9提前竣工的奖励7. 9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8. 2承包人采购材料双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量耍求，且需经承包人和监理工程师验收合格后方可进场，但工程主体部分所需的混凝土必须按规定全部使用商品混凝土；钢材首选马钢、南钢。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。7我包人所购材料质量不得低于招标最高投标限价中所给价格的材质，中标方在购买材料前需征得业主及监理方签字确认，方可购买并使用，否则不得进场使用。8. 4材料与工程设备的保管与使用8.4. 1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行承包人响应报价8.6. 品8.7. 1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8. 8施工设备和临时设施8. 8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人白行承担费用。9.试验与检验9. 1试验设备与试验人员9. 1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9. 4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。10.变更10.1 变更的范围关于变更的范围的约定：/。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定：/.10. 5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/o承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:L_.10. 7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：暂估价一览表。10.7 .1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：Z.10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整.因市场价格波动调整合同价格，采用以下第，种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/:第2种方式：采用造价信息进行价格调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12. 合同价格、计量与支付13. 1合同价格形式1、单价合同。风险费用的计算方法：/Q风险范围以外合同价格的调整方法：见合同补充条款结算价=中签价土工程量变更造价土（新增工程量清单项目数量X审定签证综合单价）X（中签价/最高投标限价）。（中签价和最高投标限价均应扣除暂列金额、暂估价，下同）（I）材料价格：主要材料（半成品）：具体见工程量清单及最高投标限价编制说明中的规定。（2）施工机械台班使用费：本工程施工机械费一次性包死，不予调整。（3）人工费按滁州市工程造价管理机构发布的标准执行。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：O风脸范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12 .2预付款13 .2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无»预付款扣回的方式：无。14 .2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。2. .3计量12. 3.1计量原则工程量计算规则：执行2018版安徽省建设工程计价依据相关专业工程量计算规则、13. 3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用条款。14. 3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款.15. 3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行通用条款。16. 3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：不执17. 3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：不执行。18. 4工程进度款支付12. 4.1付款周期关于付款周期的约定：工程竣工验收合格并审计后付至审计价款的97%,剩余3%作为质保金，质保期满后付清余款（以上均无息）13. 4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/。12. 4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无«（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不执行。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：无。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。（2）发包人支付进度款的期限：无.发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无-（3）其他约定：按照国务院关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见（国办发20161号）及国家住建部和人社部关于建筑工人实名制管理办法（建市201918号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理：实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人匚费部分拂脸EX建究I腐包单位的农民工工资专户，由建筑I：程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额l工资发放给建筑工人。承包人必须按滁州市相关规定合法MH确保民工工资按月足额发放，如有发牛拖欠农民工T资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。如发包人按照合同支付条件无拖欠承包人工程款情况，7女包人不得有农民T工资上访事件；如有发生，承包人将三年内不得参与由发包人交易的所有项目。如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按2000元/次处以违约金，并直接从履约保证金中扣除。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无12. 4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：不执行。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。13.验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13J.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2 竣工验收13. 2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无13. 2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：.发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。14. 3工程试车13. 3.1试车程序工程试车内容：执行通用条款.（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。1. .3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：.2. ,6竣工退场13. 6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起一周内。14.竣工结算1.1 1竣工付款申请承包人提交竣工结算申请单的期限：ZO竣工结算申请单应包括的内容：/O1.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/o发包人完成竣工付款的期限：Lo关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4 最终结清14. 4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：/。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14. 4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/（2）发包人完成支付的期限：/«15. 缺陷责任期与保修16. 2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24±17. 3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）口的工程款；（3）其他方式：015. 3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐细1留，在此情下，质量保证金的计算基数不刨刮1咐款的支付、扣Pl以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：/.关于质量保证金的补充约定：/。15. 4保修15.4. 1保修责任工程保修期为：自竣工验收合格之H起计算，按工程质量保修书执行。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队伍进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在12小时内修复。保修期内的维修：一般性维修承包方应在接到通知后12小时内到达：紧急事故承包方应在接到通知后6小时内到达现场抢修：事后出现渗漏水情况，承包方应在12小时内修复。承包人未及时维修或未在合理期限维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接除，但不等于解除承包人应负的责任。承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字，原材料、构配件、半成品的检测JK验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检i则报告，并耍求承包人重新检j赋搦佥并承担相应费用。承包人项目部管理人员有下列行为之一，经监理人、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由发包人、监理人现场下发违约金通知单。承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以2000元/次违约金如果监理I程师发现包人断了为违碇C技术规范或不执行三rw旨令，除了采取措施怔其错i行为外，处以100O元/次违约金。对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改完毕，否则,监理人发出监理通知，每发一份监理通知处100O元的违约金同一问题每次通知逾期仍不整改完毕或未整改的，每二次监理通知处2000元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按5000元/次。承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购#料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。不符哈½取文件及合同约定的，必须及晡吉场，否则处以该种设备、材料价格10%违约金，由此延误的工期不予顺延。需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处以1000元/次违约金。对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，P眺内不整改回整改不到位、同一事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以5000元/次违约金。工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处以100O元/次违约金。工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以500元/次违约金。未健全安全施工日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以500元/次违约金。未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以5000元/次违约金。总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收提出瞰验lfc见。分包单位的违约行为，均视为承包人违约。工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔俏费用由承包人自行承担。承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。16.违约16. 1发包人违约16. 1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。17. 1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无.（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符分合同约定，或因发包人原因导致交货口期延误或交货地点变更等惜况的违约责任：无。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无-（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。（7）其他：.1. .1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16. 2承包人违约17. 2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款o18. 2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见补充条款。19. 2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力20. I不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：!。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后3天内完成款项的支付。18.保险18. 1工程保险关于工程保险的特别约定：无。21. 3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。22. 7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/.23. 争议解决20,3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20. 3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/.选定争议评审员的期限：/-争议评审小组成员的报酬承担方式：/o其他事项的约定：/.20. 3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：Z。21. 4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第筌一种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向凤阳县人民法院起诉。22. 合同补充条款:1 .合同以外价款调整方法（变更采用）：1. 1工程量清单及计价的调整内容包括：工程量、综合单价、合理工程索赔。具体方