合同复习选择题.ppt

例题1（全国监理工程师试题）,与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。A.竞争程度低 B.评标工作量小 C.招标时间长 D.费用低,答案：C,例题2（2010全国造价工程师试题）,关于工程招标的性质，下列说法中正确的是（）。A.招标是要约 B.投标是承诺 C.招标公告是要约 D.中标通知书是承诺,答案：D,例题3（2010全国造价工程师试题）,根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程中必须通过招标方式确定的有（）。A.某市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元 B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E.某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元,答案：BCDE,例题4（全国监理工程师试题）,某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为6000万元人民币，该项目（）。A.必须公开招标 B.必须邀请招标 C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委托发包,答案：C,例题1（2009全国造价工程师试题）,某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高金额为（）万元。A.50 B.80 C.100 D.150,答案：B,例题2（2010全国造价工程师试题）,关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出 B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源 C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间 D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间,答案：A,例题（2010全国造价工程师试题）,下列关于招标控制价的说法中，正确的是（）。A.招标控制价必须由招标人编制 B.招标控制价只需公布总价 C.招标人不得对招标控制价提出异议 D.招标控制价不应上调或下浮,答案：D,解析：招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。招标人在招标文件中公布招标控制价时，应公布招标控制价各组成部分的详细内容。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范的规定进行编制的，应在开标前5日向招投标监督机构或工程造价管理机构投诉。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题1（2011全国造价工程师试题）,在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是（）。A.资格预审申请函 B.资格预审申请文件格式 C.投标保证金 D.投标邀请书,答案：B,例题（2010全国造价工程师试题）,施工单位在投标报价中拟采用不平衡报价策略，下列做法中正确的是（）。A.总价不变的前提下，适当提高基础工程报价 B.总价不变的前提下，适当提高设备安装工程报价 C.对工程内容说明不清的分项工程适当提高单价 D.对将来工程量可能减少的分项工程适当降低单价 E.要求报综合单价分析表的工程，降低人工费,答案：AD,例题（2011年全国一级建造师试题）,对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.提供虚假资质证明 B.向评标委员会成员行贿 C.因不可抗力提出不能履行合同 D.与招标代理机构串通,答案：C,解析：根据工程建设项目施工招标投标办法第58条的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三中标候选人为中标人。,例题（2009全国一级建造师试题）,根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，有偿合同,答案：A,解析：建设工程施工合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、要式合同。故选A。,例题（2011全国监理工程师试题）,下列关于合同订立过程的说法中，正确的是（）。A.发布招标公告是要约邀请 B.发布招标公告是要约 C.投标是要约 D.发出中标通知书是承诺 E.发出中标通知书是新要约,答案：ACD,例题（2009年全国一级建造师试题）,受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照合同法的规定，下列选项中正确的是（）。A.应视为受要约人撤回承诺 B.应视为受要约人撤销承诺 C.若要约人未作出任何表示，则该承诺有效 D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效,答案：C,解析：根据合同法的规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外，该承诺有效。,例题（全国监理工程师试题）,某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。A.不成立 B.成立 C.无效 D.可撤销,答案：B,例题（2011年全国一级建造师试题）,施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。A.要约撤回 B.要约撤销 C.承诺撤回 D.承诺撤销,答案：A,解析：根据合同法规定，材料供应商寄送的价目表属于要约的邀请；施工企业发出的建筑材料采购清单属于要约。合同法第17条规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。故选A。,例题（2011全国监理工程师试题）,甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。,A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提,答案：C,例题（2009年全国一级建造师试题）,下列属于应当承担缔约过失责任的是（）。A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程 B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款 C.建设单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查 D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人,答案：D,解析：缔约过失责任是指在订立合同过程中，一方因违背诚实守信原则所要求的义务而致使另一方信誉利益遭受损失，依法应承担民事责任。合同法第42条就此作出了明确的规定，构成缔约过失责任应具备以下条件：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）其他违背诚实信用原则的行为。本题中，AB属于违约行为，C选项违背投标阶段的诚实守信原则，由于未通过资格,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,审查，并未使另一方的信誉利益受到损失，故不构成缔约过失责任。D选项，建设单位改变中标人，违背了诚实守信的原则，直接给原中标人造成了信誉利益损失，故选D。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（2010全国一级建造师试题）,某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A.可变更可撤销 B.效力待定 C.无效 D.有效,答案：D,解 析：根据合同法第51条规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。故选D。,例题（2011全国监理工程师试题）,某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。A.发包人承担责任 B.发包人代表承担责任 C.承包人于发包人代表承担法律责任 D.施工企业决定责任承担人,答案：A,例题（2010全国一级建造师试题）,甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据合同法，该合同为（）合同。A.无效 B.可变更可撤销 C.有效 D.效力待定,答案：A,解析：根据合同法第52条规定，违反法律、行政法规强制性规定的合同属于无效合同。本案中，甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，这违反了公司有依法纳税的强制性规定，因此，属于无效合同。故选A。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（2011全国监理工程师试题）,某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的损失 C.供应方承担购买方1万元损失 D.供应方承担购买方2万元损失,答案：C,例题（全国监理工程师试题）,施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同,答案：B,例题（2006年全国一级建造师试题）,甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同因（）。A.显失公平而无效 B.欺诈而可撤销 C.乘人之危而无效 D.乘人之危而可撤销,答案：D,解析：显失公平是可撤销合同，A项错；欺诈合同没有损害国家利益的，为可撤销合同，B项可选；乘人之危而订立的合同为可撤销合同，C项错，D项可选。本题关键问题是欺诈合同还是乘人之危合同。乘人之危指一方当事人乘对方处于危难之际，为谋取不正当利益，迫使对方做出不真实的意思表示，显然本题是属于乘人之危，故选D项。,例题（2011年全国监理工程师试题）,某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A.4300 B.4250 C.4200 D.4150,答案：D,例题（全国监理工程师试题）,某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是中华人民共和国合同法中规定的（）。A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权,答案：B,例题（2010年全国一级建造师试题）,甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处，但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。,A.后履行抗辩权 B.不安抗辩权 C.同时履行抗辩权 D.撤销权,答案：B,解析：不安抗辩权是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时，在对方没有履行或者没有担保之前，有权中止合同履行的权利，故选B。,例题（2010年全国一级建造师试题）,2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年1月1日 B.2011年1月1日 C.2009年4月1日 D.2010年4月1日,答案：A,解析：根据合同法第75条规定，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消失。故应选A项。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（全国监理工程师试题）,工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款 D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款,答案：A,例题（2009全国一级建造师试题）,某工程由于在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据合同法的规定，该施工合同解除的时间为（）。A.9月10日 B.9月15日 C.9月17日 D.9月18日,答案：C,解析：合同法第93条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成立时，解除权人可以解除合同。合同法第96条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。依照其规定，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续。,例题（2010年全国一级建造师试题）,某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.16 B.12 C.10 D.4,答案：B,解析：根据合同法第116条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（2011全国监理工程师试题）,施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元，后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A.2 B.5 C.7 D.12,答案：C,例题（2010年全国一级建造师试题）,关于和解的说法，错误的是（）。A.当事人和解后可以请求人民法院调解，制作调解书 B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C.和解协议具有强制执行的效力 D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段,答案：C,解析：和解达成的协议不具有强制约束力，如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求人民法院强制执行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。故C项说法错误。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（全国监理工程师试题）,对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时可采用（）合同。A.计划价格 B.总价 C.成本加酬金 D.单价,答案：B,例题（全国监理工程师试题）,下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。A.中标通知书 B.投标书 C.施工合同专用条款 D.规范,答案：A,例题（2011年全国监理工程师试题）,根据建设工程施工合同（示范文本），下列工作中，应由发包人完成的工作有（）。A.从施工现场外部接通施工用电线路 B.施工现场的安全保卫 C.已完工程的保护 D.办理爆破作业行政许可手续 E.施工现场邻近建筑物的保护,答案：AD,例 题（全国监理工程师试题）,某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）。A.公路管理部门 B.承包人 C.发包人 D.承包人与发包人共同,答案：C,例 题（全国监理工程师试题）,某施工项目双方约定2月8日开工，当年9月8日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至2月18日开工，则（）。A.承包人应通过赶工在9月8日竣工，赶工费用自行承担 B.承包人应通过赶工在9月8日竣工，赶工费用由发包人承担,C.承包人应通过赶工在9月8日竣工，可获提前竣工奖励D.如果工程在9月18日竣工，承包人不承担拖期违约责任E.如果工程在9月18日竣工，承包人承担拖期违约责任,答案：AE,例 题（全国监理工程师试题）,某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延 B.承包人承担返工费用，工期给予顺延 C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延,答案：D,例题（2011年全国一级建造师试题）,某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A.费用和工期损失全部由承包商承担 B.费用和工期损失全部由业主承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.费用由业主承担，工期不予顺延,答案：A,解析：根据建设工程施工合同（示范文本）第18条规定，无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。故选A。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例 题（全国监理工程师试题）,某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延,答案：C,例 题（全国监理工程师试题）,某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延 B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C.自己承担，延误的工期顺延 D.自己承担，延误的工期不予顺延,答案：A,例题（2009年全国一级建造师试题）,施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 B.主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任,C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任,答案：B,例题（2011年全国监理工程师试题）根据建设工程委托监理合同（示范文本），监理人巡视过程中发现危机作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令 C.立即下达停工指令并尽快通知委托人 D.立即召开现场会议，讨论对策,答案：C,例题（全国监理工程师试题）某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作,答案：D,例题（2011年全国一级建造师试题）工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.造价咨询单位 C.施工企业 D.建筑材料、构配件供应单位E.设备供应单位,答案：CDE,解析：根据建设工程质量管理条例第35条规定，工程监理单位与被监理单位的施工承包单位以及建设材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程质量监理业务。选CDE。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（2009年全国一级建造师试题）由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担,答案：D,例题（2007年全国一级建造师试题）监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）A.可以要求施工单位修改设计B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计 C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计 D.应当要求设计单位修改设计,答案：C,解析：建筑法第32条第2款、第3款分别规定了工程监理人员的监理权限和义务：1.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。2.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（2011年全国监理工程师试题）根据建设工程委托设计合同（示范文本），下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求,答案：C,例题（2011年全国监理工程师试题）根据建设工程委托设计合同（示范文本），下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的是（）。A.设计合同经签字盖章后立即生效 B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的20%D.设计人收到定金为设计开工的标志E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任,答案：BCD,例题（2011年全国一级建造师试题）关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D.设计深度由设计单位酌定,答案：B,解析：根据建设工程勘察设计管理条例第27条规定，设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。选B。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,例题（2009年全国一级建造师试题）按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收 C.按约定的工作范围进行勘察 D.按约定的时间完成勘察任务 E.提供完善的勘察报告,答案：CDE,解析：勘察人的主要义务：1.按照约定进行工作；2.按约定提交工作成果；3.质量义务；4.接受检查；5.保密。,西华大学建筑与土木工程学院 刘亮,