合同管理监理实施细则.docx

重庆轨道交通环线_期工程合同管理监理实施细则LL编制：审核：审批：中咨监理重庆赛迪联合体重庆轨道交通环线一期工程监理总部2014/04/30一、工程概况2二、编制依据2三、合同管理目标2四、开工和竣工2五、工程延期及工期延误3六、暂停施工及复工3七、工程变更5八、单项预算9九、价格调整9十、索赔10十一、合同争议11十二、变更流程图和合同管理用表11_、工程概况重庆轨道环线一期工程线路全长约32.548km ；线路起于重庆西站，沿凤中路向北接入 沙坪坝与一号线和九号线形成换乘，通过高家花园大桥跨嘉陵江接入江北区；线路继续向 东接入重庆北站，与三号线和十号线形成换乘，通过朝天门大桥接入南岸区，沿涂山路到 达上浩车站至海棠溪区间敞开段（不包括高架段）。环线一期工程设站22座，均为地下车站，平均站间距1.55km。线路敷设方式基本以 地下线路为主，除利用高家花园大桥及朝天门大桥下层轨道交通专用层上跨嘉陵江及长江 外，其余均为地下线路，地下线路长约30.190km，高架线路（含过江大桥）长约2.381km， 敞开段及路基段长约0.299km。环线一期工程规划设一段一场，即涂山车辆段以及马家岩停车场；全线在重庆北站附近011 地块设周家院子主变电所1座（与4、10号线共享）；在大竹林设控制中心（环线、4、5、 9、10号线共享）。二、编制依据1、中华人民共和国合同法2、建设工程委托监理合同和施工承包合同3、施工招标文件4、标准施工招标文件（2007版）5、重庆轨道交通环线一期工程监理工作制度、规定及办法汇编三、合同管理目标强化合同管理，兑现合同承诺，自觉履行与业主签订的监理委托合同，监督承包 人全面履行施工承包合同。根据有关政策、法律、法规、技术标准和合同条款，公平、 公正处理合同问题，使工程项目在合同的约束下实现进度、投资、质量、安全目标的要求。四、开工和竣工（一）、因发包人原因不能按时开工，发包人不负责赔偿承包人延期开工损失费，但 工期可顺延。（二）、未经工程师批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则承包人将承担违约 责任。（三）、由于发包人原因导致工期延误的，发包人不负责赔偿承包人工期延误的损失 费用，但工期可顺延。五、工程延期及工期延误(一) 、发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延 长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照约定的合同 进度计划办理。(1) 增加合同工作内容；(2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；(4) 因发包人原因导致的暂停施工；(5) 提供图纸延误；(6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7) 发包人造成工期延误的其他原因。(二) 、异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发 包人延长工期。(三) 、承包人的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满 足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承 包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专 用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金：工期每延误一天按合同价款的0.3%°处 违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。(四) 、工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的， 应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承 担承包人由此增加的费用，无提前竣工的奖金。六、暂停施工及复工(一) 、承包人暂停施工的责任因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：(1) 承包人违约引起的暂停施工；（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；（3）承包人擅自暂停施工；（4）承包人其他原因引起的暂停施工；（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。（二）、发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（三）、监理人暂停施工指示1、监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂 停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并 提供安全保障。2、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的， 承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请 求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。（四）、暂停施工后的复工1、暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工 的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工 通知后，应在监理人指定的期限内复工。2、承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发 包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合 理利润。（五）、暂停施工持续56天以上1、监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于 第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包 人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程， 可视为发包人违约，应按发包人违约的规定办理。2、由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内 不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按承包人违约的规定 办理。七、工程变更（一）、工程变更的分类1、工程变更包括下列内容：（1）增减工程范围内施工图纸中所包括的工程项目和工程项目的数量。（2）基础资料的改变引起的工程变更。（3）更改有关工程的性质、质量、规格。（4）更改有关部位的标高、位置和尺寸。（5）更改材料、设备、施工方法引起的工程变更。2、工程变更按其内容的重要性、技术复杂程度和增减投资额等因素分为I、11、111、 IV类。（1）1类工程变更：变更已批准的建设规模、基本原则、技术标准及重大设计方案 鉴定意见等，一次变更增减投资300万元（含）以上的变更。（2）11类工程变更：变更经批准的个别工点的一般性原则，技术比较复杂，影响工 程主体结构、整体布置和使用功能；线路平、纵断面的较大变更或变更装饰风格；虽不属 于上述范围，但一次变更增减投资为50万元（含）300万元（不含）的变更。（3）111类工程变更：除1、11类工程变更外的一般性或常规性工程变更，或一次变 更增减投资额为10万元（含）50万元（不含）的变更。（4）V类工程变更：除I、11、111类工程变更外的工程变更且一次变更增减投资额 为10万元（不含）以内的变更。3、工程变更项目划分原则：（1）同一工点或同一原因引起的内容不可分割的一次性变更为一项工程变更。（2）同一工点中的不同变更内容，同一原因变更的不同工点，同一变更内容的不同 段落应划分为不同的工程变更。（3）对工程变更类别、项目的划分如有不同意见时，1类由审批单位确定，11、111、 V类由建设单位确定。注：本办法中的工点，通常指每座车站、控制中心、主变电所（含未与车站合建的牵 引、降压变电所等设备用房）和车辆段（车场）内的每座单体建筑、单条线路及两座车站 之间的区间线路（高架、地面、地下）等。（二）、工程变更的程序和分工1、在工程实施过程中，建设单位、施工单位、监理单位或设计单位发现原设计或技 术要求不适应工程实际情况时，均可提出变更要求。（1）施工单位提出的工程变更流程：按照附表1所示工程变更流程图及说明执行并 填写有关表格。（2）监理单位（含建设单位）提出的工程变更流程：按照附表2所示工程变更流 程图及说明执行，并填写有关表格。（3）设计单位提出的工程变更流程：按照附表3所示设计单位提出工程变更流程 图及说明执行，并填写有关表格。所有工程变更均由监理单位进行管理并纳入施工单位的竣工档案资料。监理单位在工 程变更管理中，应加强沟通、协调管理，督促各参建单位严格执行本办法规定的管理流程、 说明及有关表格要求。2、工程变更申请单或工程洽商及技术核定签证表应尽量包括以下内容：（1）变更的原因或依据。（2）变更的内容及范围。（3）变更引起的工程量及投资额的增减估算（含因变更引起废弃工程的费用）。（4）变更对工期的影响。（5）变更对已进场材料、设备及施工机械的影响。（6）必要的附图及计算资料等。（7）对工程变更提出切实可行的实施方案。（8）变更的类别。3、工程变更一般应在可能实施变更的时间之前30天提出。4、施工过程中发现原设计或技术要求不适应工程实际情况时，均由施工单位以工 程变更申请单的方式提交监理单位。监理单位应及时组织建设单位（包括对口管理部门、 相关接口部门、合同预算派驻人员及审计事务所跟踪审计人员）、设计单位、施工单位进 行审查，审查通过后按附表1所示流程组织实施。施工单位提交工程变更申请单只 是工程变更所必须的启动程序，并不代表由施工单位承担该工程变更的责任。5、建设单位批准工程变更，并不解除设计单位、监理单位、施工单位对此应承担的 责任。6、监理单位在组织相关单位对工程变更申请单进行技术、经济、工期等内容审 查时应遵循的主要原则：（1）变更后不降低工程质量标准，能满足使用功能、安全储备的要求，对竣工后的运营与管理不产生不良影响。（2）工程变更在技术上可行、可靠。（3）工程变更的费用及工期经济合理。（4）工程变更应有利于后续施工。7、监理单位和建设单位在审查工程变更增减工程投资时，应遵循以下原则：（1）1类工程变更：1）、工程变更投资的增减，应按原批准概算的编制原则、定额、计费标准及编制期 的工料价格计算，但总投资额必须控制在审定的工程总概算之内。2）、建设单位与施工单位的结算价格应遵循工程承包合同及有关规定。（2）II、III、IV类工程变更：1）、变更项目的工程量计算规则应与工程承包合同的规定相符。2）、原工程承包合同工程量清单中的项目，按原工程承包合同所列的价格或单价计算 （工程承包合同另有约定除外）。3）、原工程承包合同中没有适用于该变更工程项目的价格或单价，则按合同约定的计 价原则计算价格或单价。8、工程变更文件经审批后，由监理单位签发工程变更单，施工单位按变更文件的 内容和要求的时间组织施工。9、工程变更应遵守“提议审查批准施工计量计价支付”的程序。未经批准 无正当理由自行变更和施工的责任单位应承担相应的经济责任和技术责任，建设单位将不 予计量支付。为满足重庆轨道交通提速建设需要，加快工程变更流程，施工单位在实施工程变更的 同时，应按工程变更费用审批流程同步完善费用报审程序。10、为缩短文件周转时间，减少中间循环过程，在实际工作中对工程进度有影响的工 程变更，应先进行必要的现场技术协调并取得处理原则和初步处理意见后，再履行工程变 更程序。11、设计单位应成立设计施工配合组，指定专业设计人员从事施工配合工作，并配齐 各专业现场配合施工人员。设计单位的现场配合施工人员应长驻现场，及时了解工程进展 情况、参加现场有关会议并及时处理工程洽商和工程变更等事宜。12、监理单位应根据工程进展情况及时配备相关专业监理工程师，各专业监理工程师 应及时对本专业的工程变更、由本专业引起其他专业的工程变更等问题组织进行现场联络 或组织有关单位进行现场技术分析并协调处理，重大问题应通过总监或建设单位进行总体 协调。13、施工单位应主动做好与其他施工单位之间的配合和协调工作，服从建设单位和监 理的统一协调管理。14、工程变更绿色通道。在特殊情况下，出现危及生命、工程或涉及财产安全的紧急 事件时，工程变更的实施不受变更程序限制。参加现场紧急处理工作的建设单位、监理单 位、施工单位、设计单位四方人员应在现场处理决议上签字认可，施工单位应根据现场处 理决议组织施工。事后，各方应及时完善相应手续。（三）、变更估价1、承包人提交变更报价书的期限：在工程变更确定后14天内。2、监理人商定或确定变更价格的期限：在收到变更工程价款报告之日起14天内予以 确认。3、本工程合同价款采用固定单价合同方式（其中安全文明施工专项费用和按实计算 费用按渝建发2010 158号文件执行）确定，合同价款中包括的风险范围：除了发包人 委托的新增工作、工程变更和不可抗力以外的全部因素。4、变更估价的原则：（1）当工程量清单中有对应分部分项工程名称时，按该项目综合单价确定调整。其 组织措施费和以“项”为单位的技术措施费不予调整（水下施工过程中所涉及到的技术措施 项目子目除外）,技术措施项目中填报单价的项目按实结算。（2）当工程量清单中无对应但有参照分部分项工程名称时，参照工程量清单中类似 项目综合单价确定调整。其组织措施费和以“项”为单位的技术措施费不予调整（水下施工 过程中所涉及到的技术措施项目子目除外）,技术措施项目中填报单价的项目按实结算。（3）当工程量清单中无对应和参照项目时，结算按以下原则执行：1）、按2011年重庆市轨道交通工程计价定额及相关配套文件编制的单价的基础 上并经招标人审定后总价下浮10% （甲方定质定价材料不下浮）。其中人工费按照渝建发【2013】51号文第二条“调整系数”执行（如有新文件发布按新文件调整系数执行），材料 价格参照投标价执行，投标报价中未涉及的材料应参照重庆工程造价信息执行，如重 庆工程造价信息执行，如重庆工程造价信息未涉及的材料价格由发包人、监理人及 承包人共同确定。2）、定额不足时按重庆市现行2008系列的其它定额及相关配套文件编制的单价的基 础上并经招标人审定后总价下浮10% （甲方定质定价材料不下浮）。其中人工费按照渝建发 【2013】51号文第二条“调整系数”执行（如有新文件发布按新文件调整系数执行），材料 价格参照投标价执行，投标报价中未涉及的材料应参照重庆工程造价信息执行，如重 庆工程造价信息执行，如重庆工程造价信息未涉及的材料价格由发包人、监理人及 承包人共同确定。3）、对技术措施项目清单中填报单价的项目，按实际工程量调整；以“项”为单位的技 术措施费不予调整。对施工招标图范围以外的新增单位工程的措施费按相关规定另行计算，计价原 则按以上规定执行八、单项预算按轨道公司文件规定：合同外项目采用单项预算的形式上报。九、价格调整（一）、物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方法：除合同约定的价格进行调整外，其余的一律不调整。1、人工及主要材料调价原则：（1）、主要调价材料范围：钢材（不含螺栓、螺母、连接杆件等辅材）、袋装水泥、商品混凝土（特别说明：商 品混凝土中散装水泥及普通或特殊外加剂价差已含商品混凝土价差中，不再单独调整）、 砂、碎石、砖、柴油、汽油、火工品。（2）、甲供材料防水板及卷材由发包人通过招标确定采购供应商和价格。期中支付时 以监理和发包人审核的数量和招标人给定的暂定价格计算，在支付承包人工程款时扣除。（3）、施工过程中人工费及主要材料价格发生变动，工程结算时，按下列原则调整： 在施工期间重庆市建设工程造价总站主办的重庆工程造价信息公布的人工费和相应规 格型号材料信息价算术平均值与投标当月（2013年 月）重庆市建设工程造价总站主办重 庆工程造价信息公布的人工费和相应规格型号材料信息价相比，若涨跌幅度在±5%以内（含±5%），则工程竣工结算时不调整价差；若涨跌幅度超过±5%，则工程竣工结算时将超 出部分进行调整。（4）、调价材料数量，如投标材料耗量高于2011年重庆市轨道交通工程计价定额 材料耗量时，按轨道定额耗量调整；如投标材料耗量低于2011年重庆市轨道交通工程 计价定额材料耗量时，按投标材料耗量调整。（5）除主要调价材料外的其他材料，按工程量清单项目的综合单价结算，不计价差。2、招标图与施工图量价差异调整原则（1）调整范围：当招标图与施工图工程量差异在50%以上（不含）时，可对15%以上 （不含）部分进行投标价格调整。在施工图基础上发生的工程变更按变更估价原则执行。（2）调价原则：按变更估价原则执行，并扣减原投标单价的10% （钢材、袋装水泥、 混凝土及甲供材料不扣减）执行。十、索赔（一）、承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延 长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知 书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失 要求追加付款和（或）延长工期的权利：2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔 通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记 录和证明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说 明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明 最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（二）、承包人索赔处理程序1、监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、杳验承 包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。2、监理人应依据合同商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索 赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。3、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔 付。承包人不接受索赔处理结果的，合同争议解决的约定办理。（三）、承包人提出索赔的期限1、承包人按合同的约定接受了竣工付款证书后，应被认为己无权再提出在合同工程 接收证书颁发前所发生的任何索赔。2、承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止（四）、发包人的索赔1、发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索 赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与承包人提 出索赔的期限相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。2、监理人应依据合同商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责 任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由 承包人以其他方式支付给发包人。十一、合同争议争议的解决方式：约定向重庆仲裁委员会提请仲裁十二、变更流程图和合同管理用表附表1粉律翎制变更文件做经 体、设计蜒审4（ 、口类）后酋说明：1. 工程变更若按投资增减额分类为：1类变更为300万元（含）以上，11类变更为50 万元（含）300万元（不含），III类变更为50万元（不含）10万元（含），IV类变更 为10万元（不含）以下。2. 施工单位提出工程变更申请应以工程变更申请单方式提出。由监理单位组织审 查同意后依据会议纪要完善工程变更申请单的签章手续，并作为工程变更文件的支持 材料。工程变更申请单不能作为施工单位实施工程变更的依据。3. 监理单位收到工程变更申请单后应在3日内组织相关单位、建设单位各相关部 门召开现场专题会议，全面进行技术、经济、工期审查。对于1、11类变更，由建设单位 设计部（项目部会签）在5日内发出联系单或会议纪要作为设计单位开展工程变更的依 据（II类变更若不需要设计单位出图的，则由建设单位项目部在5日内发出会议纪要，作为以工程洽商及技术核定 签证表方式完善工程变更的依据）。对于III类变更，由监理单位现场形成会议要点并进 行草签，会后2日内由监理单位发出会议纪要（会议纪要在发出前应经建设单位项目部确 认，由监理单位负责直接送达设计单位签收）作为工程变更的依据。IV类变更则不需要形 成会议纪要，直接以工程洽商及技术核定签证表方式完善工程变更（IV类变更如需要 设计单位出图的，则按111类工程变更程序进行处理）。4. 设计单位在收到联系单或会议纪要后（以签收为准），应分别在20日（1、11类） 和7日内（lll、IV类）内直接向建设单位设计部提交经设计总体、设计监理审查（I、II类）后的设计变更通知单。建设单位设计部应在5日内按公章施印程序完善签章审 批手续并提交建设单位窗口分发。5. 凡以工程洽商及技术核定签证表方式进行的工程变更，在监理单位组织审查同 意后，由施工单位直接向监理、设计单位分别在2日内完善工程洽商及技术核定签证 表的签章程序，然后直接送交建设单位项目部，由建设单位项目部在5日内按建设单 位公章施印程序完善签章审批手续并提交建设单位窗口分发。6.设计单位提交的变更文件 数量，应与设计文件数量一致。施工现场形成的工程洽商及技术核定签证表数量应满 足施工和归档需要。7.本规定公章使用：凡经法人单位授权启用的公章，在效力上原则等同于法人单位公 章，可用于工程变更（特殊要求的除外）。附表2监理单位（含建设单位）提出工程变更流程阁说明：1. 监理单位提出的工程变更应以联系单方式提交建设单位设计部审查通过后，由建设 单位设计部以联系单或会议纪要方式通知设计单位下达设计变更通知单。2. 建设单位及政府主管部门提出的工程变更由建设单位设计部召集有关单位、部门研 究批准后，由建设单位设计部以联系单或会议纪要方式通知设计单位下达设计变更通知 单。3. 设计单位提交的变更文件数量，应与设计文件数量一致。4. 其他有关规定执行施工单位提出工程变更流程图说明。附表3设计单位提出工程变更流程图说明：1. 设计单位提出的工程变更应以设计变更申请单的方式交建设单位设计部审查通 过后，由设计单位下达设计变更通知单。2. 设计单位提交的变更文件数量，应与设计文件数量一致。3. 其他有关规定执行施工单位提出工程变更流程图说明。单项预算审批表编号：轨道交诵费用表-5-2工程名称施工合同 编 号单位（子单位） 工程名称施工单位致（监理单位）:现将工程的综合单价申报，请予审核。随申请附上：2经办人：项目经理：（公章）年 月 日监理分部审查意见：监理工程师：总监理工程师：（公章）年 月 日监理总部审核意见：监理工程师：总监理工程师（或副总监理工程师）:（公章）年 月 日建设单位审批意见：（公章）项目负责人：年 月 日本表一式十份，业主六份（项目部、合同、预算、财务部、档案室），监理单位、承包商各二份工程名称施工合同 编号单位（子单位） 工程名称施工单位工程总量预算指标详细 说明单价编号工作项目及费用名称单 位数量费用（元）材料重量（吨）单价合价单位重总重量轨道交通费用表-5-2-1编号：第页共页计算:复核:监理工程师：年 月 日单项预算表（首页）单价编号工作项目及费用名称单 位数量费用（元）材料重量（吨）单价合价单位重总重量轨道交通费用表-5-2-2编号：第页共页计算:复核:监理工程师：年 月 日单项预算表（中末页）工程变更申请单编号：轨道交诵诵用表-038.工程名称施工合同 编 号单位（子单位） 工程名称施工单位分部（子分部） 工程名称原估算 投资预计 变更类别原设计图号申请日期工程变更内容、原因（含合理性及可行性分析）:（附有关支持性文件）负责人：申请单位：（公章）年 月 日主要增减工程数量：合同金额费用增减 +-变更后金额工期影响：施工单位 意见（公章）技术负责人：项目经理：年 月 日监理单位 意见（公章）监理工程师：分部总监理工程师：年 月 日工程洽商及技术核定签证表编号：轨道交诵诵用表-039工程名称变更类别（变更费用估算）单位（子单位） 工程名称施工单位工程洽商及技术核定内容、原因： （附有关支持性文件）技术、经济、工期分析（含合理性及可行性分析，包括变更费用估算）：核定内容：Z击、几 H /X-I/-工田 M yp-、几 S I MH AS-勘察或 其他单建设单Y监理单Y设计单Y施工单位（必要时）现场代表：专业监理工程师：（或分部总监理工 程师）:设计负责人：技术负责人：负责人：技术负责人（或项总监理工程师：项目经理：目负责人）：（盖章）（盖章）（盖章）（盖章）（盖章）年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日备注：凡以工程洽商及技术核定签证表方式进行的工程变更，在监理单位组织审查同 意后，由施工单位直接向监理、设计单位分别在2日内完善工程洽商及技术核定签证表 的签章程序，然后直接送交建设单位项目部，由建设单位项目部在5日内按建设单位盖章 施印程序完善签章审批手续并提交建设单位窗口分发。工程变更单.编号：轨道交诵诵用表-040.工程名称施工合同 编号单位（子单位） 工程名称施工单位分部工程名称分项工程 名称工程变更内容：（附设计院变更图纸、替代图纸、变更工程量清单等支持性文件）监理单位监理分部：（公章）监理工程师：总监理工程师：年 月 日监理总部：（公章）监理工程师：总监理工程师：年 月 日承包商签收（公章）签收人：年 月 日工程变更费用审批表编号：轨道交通费用表-5-3工程名称施工合同 编 号单位（子单位） 工程名称施工单位致（监理单位）:现依据编号工程变更申请单将工程变更费用申报，请予审核。随申请附上：2经办人：项目经理：（公章）年 月 日监理分部审查意见：监理工程师：总监理工程师：（公章）年 月 日监理总部审核意见：监理工程师：总监理工程师（或副总监理工程师）:（公章）年 月 日建设单位审批意见：（公章）项目负责人：年 月 日本表一式十份，业主六份（项目部、合同、预算、财务部、档案室），监理单位、承包商各二份工程变更监理工程师指示编号：轨道交诵费用表-5-3-1工程名称施工合同 编 号单位（子单位） 工程名称施工单位变更原因：监理工程师要求处理：（工作内容，时间）1、工作时间：2、工作内容：5、（公章）监理工程师：年 月 日备注：原因以监理工程师指示明确，计量以签证单进行。本表一式十份，业主六实（施目部部勺工同程预数量变更更对寸监照表、承包商各二份L1编号：轨道交诵费用表-5-3-2工程名称施工合同 编 号单位（子单位） 工程名称施工单位单价号工程项目及费用名称单位合同数量设计图数量变更后数量增减数量（公章）计算：复核：年 月 日工程变更费用计算表工程名称施工合序号清单号工程或费用名称单位单价变更前数量金额（元）数本页小计编号：施工单位：计算:复核:监理工程师：工程变更工程量:清单编制：复核:监理工程师：索赔申报审批表编号：轨道交通费用表-7工程名称施工合同编 号单位（子单位） 工程名称施工单位致（监理单位）:根据合同条款条的规定，由于的原因造成承包商额外经济支出和损失，为使合同顺利履行，要求业主对此进行经济补偿，经计算，索赔金额为人民币元，请予以批准。随申报附上：1.索赔详细经过及说明2.索赔详细的费用计算及其他支持性资料编制：项目经理：（公章）年 月 日监理分部审查意见：监理工程师：总监理工程师：（公章）年 月 日监理总部审核意见：监理工程师：总监理工程师（或副总监理工程师）:（公章）年 月 日建设单位审批意见：（公章）项目负责人：年 月 日本表一式十份，业主六份（项目部、合同、预算、财务部、档案室），监理单位、承包商各二份。索赔报告表编号：轨道交通费用表-7-1工程名称施工合同编 号单位（子单位） 工程名称施工单位致（监理单位）:根据合同条款条的规定，由于的原因造成承包商额外经济支出和损失，要求业主对此进行经济补偿，经计算，金额为人民币元，特此报告，请予以批准。随报告附上：1.3.编制：项目经理：（公章）年 月曰索赔详细经过：索赔金额的计算：监理工程师收到：注：本表与索赔申报审批表配套使用索赔工程量计算表索赔费用计算表编号：轨道交通费用表-7-3工程名称施工合同编 号单位（子单位） 工程名称施工单位单价 编号项目及费用名称索赔报告表编号单 位单价数量合价备本页小计计算：复核：监理工程师：年 月 日工程临时延期申请审批表编号：轨道交通通用表-070工程名称施工合同 编号单位（子单位） 工程名称施工单位分部（子分部） 工程名称分项工程 名称致（监理单位）:根据合同条款条的规定，由于原因，特申请该工程临时延期日历天数，使阶段工期完工或竣工日期（包括已指令延长的工期），从原来的年月日延长到年月日，请予批准。工程临时延期的依据及工期计算：（详细计算附后）附件：附后（包括阶段工期要求、阶段完工及验收日期等其他证明、支持材料）1.2.（盖章）经办人：项目经理：年 月 日监理分部审查意见：监理工程师：总监理工程师：（盖章）年 月 日监理总部审核意见：监理工程师：总监理工程师：（盖章）年 月 日建设单位意见：现场代表：项目负责人：（盖章）年 月 日工程最终延期申请审批表编号：轨道交通通用表-071工程名称施工合同 编号单位（子单位） 工程名称施工单位分部（子分部） 工程名称分项工程