XX大学建设工程合同管理与索赔考试重点.doc

 考试复习提要22014-15-2建筑工程合同管理与索赔复习提要第一部分 试题试卷格式一、单项选择题(共15小题，每小题2分。总计30分)1我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是（   ）。A.项目法人责任制   B.招投标制   C.工程监理制   D.合同管理制2二、正误判断题（共10小题，每题2分，总计20分）2. 预付款即是定金。（正    误）三、简答题（本大题共3小题，第1-2题各5分，第3题7分，总计17分）1.简述标准工程施工合同条件的主要内容。四、案例题（本大题共3小题，第1-2题各10分，第3题13分，共33分）2.某工程合同规定1994.10.30日竣工。在实际施工过程中，先后因下列原因 导致关键线路中的工程延误93天： 1. 1994.5.105.19 日应设计变更等候图纸停工10天； 2. 1994.5.155.25 日因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工11天； 3. 1994.5.207.20 日因承包商设备故障而停工61天； 4. 1994.7.157.25 日发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天。若停工造成承包商的损失为1.5万元。  承包商应要求工期延长索赔多少天？费用补偿多少万？  监理工程师应批准承包商展延工期多少天及费用补偿多少万？为什么？ 第二部分 复习重点 1、代理关系有哪些？2、担保方式有哪些？3、无国籍人事是自然人吗？4、合同附件有哪些？5、业主、监理、总包、分包的工作关系如何？6、业主未完成征地能否进行施工招标？7、可变更和可撤销合同有什么区别？8、要约邀请、邀约、承诺的含义，在工程中的应用情况是怎样的？9、从招标文件发售到投标截止，最少需要多少天？从发出中标通知到签订合同，最多需要多少天？10、工程招标投标的程序是怎样的？11、工程索赔的程序是怎样的？12、工程竣工验收由谁主持，程序是怎样的？13、评标委员会的组成过程、原则。14、哪些情况承包商可以索赔？15、承担违约责任的方式有哪些？16、材料采购合同的主要内容有哪些？17、FIDICAIAAGCNEC等是哪些国家的合同条件？18、不可抗力责任如何划分？19、合同纠纷解决的程序？20、勘察设计合同的主要内容有哪些？ 考试复习提要12012年全国注册监理工程师建设工程合同管理试题及参考答案第一题 单项选择题第1题建设工程监理合同约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（）。A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率正确答案：C第 2 题工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（）。A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案：D第 3 题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格正确答案：A第 4 题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第 5 题施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425#的水泥当作525#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同正确答案：B第 6 题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第 7 题下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人正确答案：A第 8 题某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）。A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求正确答案：B第 9 题某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案：C第 10 题(2009年)按照FIDIC施工合同条件规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告正确答案：D第 11 题发包人收到竣工结算报告及结算资料后（）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。A.7B.14C.28D.35正确答案：C第 12 题某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利正确答案：C第 13 题某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标正确答案：D第 14 题如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由（）给予赔偿。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.总包商正确答案：D第 15 题承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供（）的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。A.竣工图B.竣工计划C.竣工决算D.竣工结算正确答案：A第16题某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元正确答案：B第 17 题在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后正确答案：C第 18 题赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书正确答案：C第 19 题某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担正确答案：A第 20 题工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（）进行分类。A.索赔事件的性质B.索赔的目的C.索赔的合同依据D.索赔的起因正确答案：A第 21 题工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是（）。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用正确答案：A第 22 题在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。A.承包人承担由此发生的费用B.工程师可以拒绝验收C.由此造成工期延误不予顺延D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场正确答案：D第 23 题不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可（），并抄送业主。A.决定工期延长B.提前终止合同C.将此结果通知承包人D.支付索赔款正确答案：C第 24 题根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（）。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验正确答案：A第 25 题对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（）。A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担正确答案：D第 26 题依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。A.保证B.抵押C.质押D.定金正确答案：D第 27 题业主的索赔主要根据（）提出。A.施工质量缺陷B.设计变更C.工程量减少D.施工进度计划修改正确答案：A第 28 题根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是（）。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的 通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出劝日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同正确答案：D第 29 题某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担正确答案：D第 30 题某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变正确答案：C第 31 题施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。A.留置B.保证C.定金D.质押正确答案：B第 32 题在施工合同履行过程中，（）是错误的。A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D.承包人对工程师的错误指令不承担责任正确答案：C第 33 题某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后（）。A招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回正确答案：A第 34 题按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应（）。A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费正确答案：C第 35 题评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4正确答案：C第 36 题建设工程委托监理合同属于（）。A.要式合同B.诺成合同C.单务合同D.技术合同正确答案：B第 37 题根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的 是（）。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织正确答案：C第 38 题下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行正确答案：B第 39 题施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（）。A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不需工程师认可，费用由承包人承担D.不需工程师认可，费用由发包人承担正确答案：B第 40 题FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（）的一项款额。A.不计人合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用正确答案：B第 41 题因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请示法院增加超过违约金部分损失正确答案：D第 42 题某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）。 A.3万元B.5万元C.7万元D.10万元正确答案：A第 43 题工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人正确答案：D第 44 题设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是（）。A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20作为定金C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回正确答案：A第 45 题供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法正确答案：A第 46 题根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理正确答案：D第 47 题承包人供应的设备与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期发包人应（）。A.均补偿B.费用补偿，工期不补偿C.均不补偿D.费用不补偿，工期补偿正确答案：C第 48 题建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定正确答案：D第 49 题下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。A.由招标人组织，费用也由招标入承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担正确答案：B第 50 题依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（）情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰正确答案：C第二题 多项选择题第 51 题建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商正确答案：ABCD第 52 题关于资格预审，下列说法正确的是（）。A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件E.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍正确答案：ACD第 53 题根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有（）。A.工程设计的建议权 B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权C.施工承包单位的选定权 D.工程设计变更的决定权E.工程项目协作单位协调工作的主持权正确答案：ABE第 54 题建设工程委托监理合同(示范文本)中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.负责合同的协调管理C.合同承包人的选定权D.委托监理工程重大事项的决定权E.完成监理任务后获得酬金的权利正确答案：AE第 55 题工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。A.中标意向书B.经工程师认可的施工进度计划C.工程师发布的各种书面指令D.招标时的标前会议记录E.各类财务凭证正确答案：BCE第 56 题根据招标投标法的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有（）。A.大型基础设施建设项目B.涉及国家安全的保密工程项目C.国家融资的工程项目D.世界银行贷款项目E.采用特定专有技术施工的项目正确答案：ACD第 57 题在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（）。A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.解决施工中出现的设计问题E.保护发包人的知识产权正确答案：CDE第 58 题按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（）。A.将中标结果通知未中标的投标人B.与投标人就投标价格进行谈判C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人正确答案：BCD第 59 题建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人的主要义务包括（）。A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B.推荐选择工程的施工单位C.选派合格的监理人员及总监理工程师D.不得泄露与工程有关的保密资料E.代表委托人与承包人解决合同争议正确答案：ACD第 60 题材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 （）确定交货地点。A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供货方所在地正确答案：ACE第 61 题(2010年)建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（）。A.开通施工现场公共道路B.水准点与坐标控制点的交验C.办理施工许可手续D.审查承包人提交的施工进度计划E.书面通知发包人及时支付工程预付款正确答案：BD第 62 题招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）。A.招标费用高B.评标工作量较大C.招标时间长D.选择面窄，排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人E.竞争的激烈程度相对较差正确答案：DE第 63 题停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（）。A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延正确答案：ADE第 64 题依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工验收后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（）。A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可正确答案：ABCE第 65 题按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2 年的工程有（）。A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程正确答案：BCD第 66 题在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（）。A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调正确答案：ABC第 67 题合同不当履行的情形有（）。A.由债务人致使债权人失去债权B.由债权人致使债务人履行困难C.债务人提前履行D.债务人拒绝履行E.债务人部分履行正确答案：BCE第 68 题某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求正确答案：BCDE第 69 题下列行为中属于委托代理的法律行为有（）。A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作正确答案：ABD第 70 题在FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括（）。A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商提供的设计不当造成的损失C.不属于承包商原因造成的放射性污染D.属于承包商原因造成的放射性污染E.政策法规的变化对工程成本的影响正确答案：ACE第 71 题在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图样的变更，此变更（）。A.需经工程师同意B.不需经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担正确答案：AE第 72 题FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括 （）A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争D.有毒气体污染E.气候条件影响正确答案：ABCD第 73 题承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。质量保修书的主要内容有（）。A.工程质量保修内容及范围B.质量保证期C.质量保修期D.质量保修责任E.质量保留金的支付标准正确答案：ACD第 74 题缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（）。A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立正确答案：ACD第 75 题不违反法律或者社会公共利益，是合同有效的重要条件，是就（）而言的。A.合同的目的B.合同的当事人C.合同的形式D.合同的内容E.合同的自由正确答案：AD第 76 题FIDIC交钥匙工程合同文件的组成部分有（）。A.建设单位的要求B.工程师的要求C.合同协议书D.合同专用条件E.合同通用条件正确答案：ACDE第 77 题(2009年)依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有（）。A.业主与承包商各提名l位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问正确答案：AB第 78 题按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（）。A.招标公告B.招标文件C.投标书D.工程量清单E.中标通知书正确答案：CDE第 79 题设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。A.开标形式不同B.评标原则不同C.招标文件的内容不同D.对投标人的资质要求不同E.对投标书的编制要求不同正确答案：ABCE第 80 题依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验2013年全国注册监理工程师建设工程合同管理试题 一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。1. 关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人得分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人2. 关于连带责任保证的说法，正确的是（ ）。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担责任3.关于抵押的说法，证券的是（ ）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.徒弟所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效4某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（ ）。A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元5.关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）。A.投标保证有效期应从投标时算起B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期6.关于合同形式的说法，正确的是（）。.合同法对合同形式的要求是以要是为原则.建设工程合同可以采用口头形式.健身工程施工合同不能通过传真方式订立.电子邮件不是合同的书面形式.关于要求的说法，正确的是（）。.要约必须以缔结合同为目的.要约的内容可以是不确定的.要约的相对人必须是特定的人.商业广告是要约.关于要约撤销的说法，正确的是（）。.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人.撤销要约的目的是让要约丧失法律效力.要约人稳定承诺期限的要约可以撤销.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人.关于承诺的说法，正确的是（）。.所有知道要约内同的人都可以做出承诺.承诺可以对要约的数量做出变更.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺.承诺不得撤销10.关于合同夏利的说法，正确的是（）。.合同无效但仲裁条款可以有效.当事人不能通过约定让合同生效.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺.当事人的民事全能力对合同效力无影响11.甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（ ）。A.不成立B.无效C.不撤销D.效力待定12.下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。A.当事人约定的质量标准低于偶那个价强制性标准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过申请投标订立的合同D.在订立时是失公平的合同13.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。A.两者订立的情形不同B.两者德尔法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同14.关于合同终止的说法，正确的是（ ）。A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止15.关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）。A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方中止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同更变16.关于违约金的说法，正确的是（ ）。A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少17.关于定金惩罚的说法，正确的是（ ）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金18.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是（ ）。A.申请仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会名称D.适用的仲裁规则19.关于必须招标项目的说法，正确的是（ ）。A.必须找遍的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用共有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标20.施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是（ ）。A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历D.投标人自有工程机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要21.关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）。A.招标人代表2人，专家6人B.招标人代表2人，专家5人C.招标人代表2人，专家4人D.招标人代表2人，专家3人22.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标未见的范围23. 采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（）。A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同24.关于定编的说法，正确的是（ ）。A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书后发出，招标人有权拒绝订立合同25.关于设计招标的说法，正确的是（ ）。A.招标文件中应有具体的工作量B.平表示不考虑设计资历C.评标时应进行投入，产出经济效益的比较D.开标时应按报价高低排定标价次序26.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船27.根据建设工程设计合用示范文本，合同有效期是（ ）。A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止D.从设计人受到定金日起，至工程竣工验收之日止28.再设计合同履行过工程中，发包人对设计范围的某单位工程提出了设计变更要求。由于设计人得资源能力所限，不能再要求俄时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于改事件的说法，正确的是（）。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责29.再设计文件中要求采用新技术，新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（）。A.固定价格B.可调价格C.综