施工安全生产协议示范文本模板.docx

施工安全生产协议为加强施工现场安全管理，明确发包人与承包人的各自责任，保证国家和公司的财产信誉不受损失和侵害，保障施工现场的安全生产制度健全、管理规范、安全投入及设施落实到位，以人为本保护员工的人身安全、社会和谐稳定，依据建设工程安全生产管理条理中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法等一系列法律法规和规范，双方就本工程安全生产达成如下协议：第一条基本情况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程承包范围：1.5 工期工程项目施工期限：年月日至年月0第二条双方都应共同遵守、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法建设工程安全生产管理条例、等一系列有关安全生产的法律法规,各自承担响应的法律责任。第三条发包人的安全责任、权利和义务L发包人依据建设工程安全生产管理条例等法律法规规定责任，全面履行自已应有的权利和义务。2 .发包人对承包人施工安全具有监督、检查和指导的权利。3 .发包人对承包人存在安全生产隐患，使用不合格的机械设备和材料有权责令整改和退场的权利，并下发整改通知单，向建设主管部门举报。4 .发包人有权制止承包人的违章指挥作业，违反安全生产操作规程，对重大安全隐患、违章行为有权责令其停工整改。5 .发包人有权对承包人现场的违法、违规和地方政府的安全管理规定，不服从监理和发包人指导和监督；不遵守已批准的安全管理规定的人员，有进行经济处罚或要求其退场的权利。6 .发包人有权对施工单位安全管理职责落实不到位、现场管理混乱、存在重大安全隐患又不能按期整改或发生四级以上安全事故的承包人进行1-3万元经济处罚、要求更换施工队伍及专职安全员或项目部领导，如发生安全事故，追究其相应的法律责任。第四条承包人的安全责任、权利和义务1 .承包人要严格执行国家已发布的有关法律法规和地方政府有关安全管理的规定，严格执行已批准或专家论的各项安全生产的规章制度和方案。接受监理和发包人的指导、监督、检查和教育。2 .严格执行建设部JGJ59建筑安全施工检查标准；JGJ/77建筑企业安全生产评价标准；建筑安全操作规程等。3 .承包人必须明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员。4 .承包人的特种作业人员必须持特种作业证上岗，并进行入场安全教育和专业知识培训，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上报监理审查。没有持证的人员不得从事特种作业。5 .承包人应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续，要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续；承包人施工作业人员如有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报监理备案。6 .承包人应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平高、安全责任心强的人员上岗。7 .承包人要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。8 .承包人不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人超体能连续施Io9 .承包人必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规定佩戴和正确使用，同时做好季节性的安全施工工作。承包人应严格按照(JGJ46施工现场临时用电安全技术规范要求正确用电。且应严格按照三相五线制(TN-S)的规定用电，不得违反"三级配电”、“两级保护”，”一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。10 .对发包人人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的瞎指挥，承包人有权拒绝。第五条争议当发包人、承包人双方发生争议时，可通过政府建设主管部门协商调解，若达不成一致意见，可以向工程所在地法院起诉。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）:年月日年月日