最新版造价工程师《建设工程计价》考前密押题 +详细解析版 简单明了 必做试题.doc

2016年造价工程师建设工程计价考前密押题一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1 建设项目竣工验收方式中，又称为交工验收的是( )。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收参考答案：C参考解析：单位工程验收又称为中间验收;单项工程验收又称为交工验收;工程整体验收又称为动用验收。2 下列情形中，不属于投标人串通投标的是( )。A.投标人A与B的项目经理人为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制参考答案：C参考解析：A、B、D选项属于视为投标人相互串通投标。3 在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是( )。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价参考答案：A参考解析：F0B、CFR、CIF三种交易价格的风险转移点均为在指定的装运港货物越过船舷时，它们的费用关系为：进口设备到岸价(CIF)=运费在内价(CFR)+运输保险费=离岸价格(F0B)+国际运费+运输保险费。4 用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是( )。【2006年真题】A.专用工具费B.废品损失费C.外购配套件费D.包装费参考答案：C参考解析：利润：按(1)(5)项加第(7)项之和乘以一定利润率计算。5 某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为( )元。A.7.5B.6.0C.4.5D.3.0参考答案：C参考解析：考查的是台班大修理费=(一次性大修费×寿命周期内大修次数)/耐用台班=1200×(4-1)/800=4.5(元)。6 关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是( )。A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比率计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%参考答案：C参考解析：考查的是超运距，是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的材料、半成品场内水平运输距离之差;材料消耗量=材料净用量+材料损耗量;换算法，各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可根据要求条件换算，得出材料用量;其他分部分项工程中如钢筋加工木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。7 通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖二类土的时间定额是( )。A.0.765工日/m3B.0.994m3/1日C.1.006工日/m3D.1.307m3/32日参考答案：B参考解析：考核基本工作时间=6/8=0.75(工日/m3);工序时间=基本工作时间/(1-辅助工作时间占工序作业时间%)=0.75/(1-2%)=0.7653(工日/m3);时间定额=0.7653/(1-3%-2%-18%)=0.9939(工日/m3)0.994(工日/m3)。8 工程整体验收的验收条件不包括( )。A.建设项目按设计规定全部建成，达到竣工验收条件B.初验结果全部合格C.竣工验收所需资料已准备齐全D.合同内约定有分部(分项)移交的工程已达到竣工标准，可移交给业主投入试运行参考答案：D9 获得各种产品的基本工作时间和辅助工作时间合并称为( )。A.规范时间B.定额时间C.工序工作时间D.必须消耗时间参考答案：C参考解析：根据计时观察资料的分析和选择，可以获得各种产品的基本工作时间和辅助工作时间，将这两种时间合并称之为工序作业时间。10 预算定额作为编制招标控制价的依据和施工企业报价的基础性作用必将存在，这是由于预算定额的( )决定的。A.科学性和指导性B.稳定性和时效性C.科学性和稳定性D.指导性和时效性参考答案：A参考解析：KK考查的是预算定额是合理编制招标控制价、投标报价的基础，因此，预算定额作为编制招标控制价的依据和施工企业报价的基础性作用必将存在，这是由于预算定额的科学性和指导性决定的。 KK11 招标人编制招标控制价和投标人编制投标价的重要依据是( )。A.招标公告B.评标方法C.技术标准和要求D.工程量清单参考答案：D参考解析：工程量清单是招标人编制招标控制价和投标人编制投标价的重要依据。12 工程总承包的投标文件中应该包含的内容是( )。A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书参考答案：D参考解析：本题主要考查工程总承包的招标文件及投标文件编制内容的区别。题目中A选项、B选项以及C选项均属于总承包的招标文件的编制内容。13 工程总承包的特点不包括( )。A.合同结构简单B.承包人积极性高C.项目整体效果好D.外部协调环节增多，运行成本增加参考答案：D参考解析：工程总承包的特点有：合同结构简单;承包人积极性高;项目整体效果好。14 在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是( )。A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以使用功能的单位投资表示参考答案：A参考解析：考查的是房屋建筑、构筑物一般以建筑面积、建筑体积、“座”、“个”等为计量单位，设备以“t”或“台”为计量单位，也可以设备购置费或设备原价的百分比(%)表示;工艺管道以“t”为单位;通信电话安装以“站”为计量单位。15 在价格指数调整公式中涉及可调因子的现行价格指数和可调因子的基本价格指数，下列说法正确的是( )。A.现行价格指数是基准日的指数，基本价格指数是付款证书的前43天的指数B.现行价格指数是进度付款前42天的指数，基本价格指数是基准日的指数C.现行价格指数是进度付款前43天的指数，基本价格指数是基准日的指数D.现行价格指数是基准日的指数，基本价格指数是付款证书的前42天的指数参考答案：B参考解析：根据教材，当发生物价波动的因素时，基本价格指数就是基准日的价格指数，此理解可详读关于基准日的描述，现行价格指数是以某个计算时点(进度付款、竣工付款、最终结清)前42天的价格指数，请考生注意此问题，在案例中必须用到的知识点。16 招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项是( )。A.价差预备费B.基本预备费C.暂列金额D.暂估价参考答案：C参考解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。17 在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是( )。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担参考答案：B参考解析：初始延误者应对工期负责，并发延误者不承担拖延工期责任。18 发包人应在预付款扣完后的( )天内将预付款保函退还给承包人。A.30B.28C.21D.14参考答案：D参考解析：发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。19 在( )，工程所在国的法律变化导致施工费用发生变化的，合同价格应做出相应的调整。A.提交投标文件截止日期前的第14天以后B.提交投标文件截止日期后的第14天以后C.提交投标文件截止日期前的第28天以后D.提交投标文件截止日期后的第28天以后参考答案：C参考解析：基准日后法规变化引起的价格调整，在提交投标文件截止日期前的第28天以后，工程所在国的法律变化导致施工费用发生变化的，合同价格应做出相应能调整。20 流动资产的构成要素一般不包括( )。A.库存现金B.应收账款C.预收账款D.存货参考答案：C参考解析：不包括预收账款。 KK21 某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格;因异常恶劣天气导致工程全面停工3天;因季节大雨导致工程全面停工4天。则承包商可索赔的工期为( )天。A.2B.3C.5D.9参考答案：C参考解析：该题涉及共同延误的工期赔偿，由于业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格，可索赔工期2天;因异常恶劣天气导致工程全面停工3天，可索赔3天，因季节大雨导致工程全面停工4天，属于有经验的承包人应当预见的施工条件，不可以索赔。所以总共可索赔工期2+3=5(天)。22 下列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是( )。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额参考答案：C参考解析：考核工程定额分类。按定额的编制程序和用途分类，可以把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标五种。23 履约保证金不应超过中标合同金额的( )。A.10%B.20%C.25%D.30%参考答案：A参考解析：履约保证金不应超过中标合同金额的10%。24 工程总承包招标文件的澄清中，澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足( )天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应的投标截止时间延长。A.28B.30C.15D.7参考答案：C参考解析：澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容影响投标文件编制的，将相应的延长投标截止时间25 关于进口设备的交易价格，下列说法中正确的是( )。A.CIF(C0st Insurance and Freight)，意为成本加运费，或称之为运费在内价B.CFR(C0st and Freight)，意为成本加保险费、运费，习惯称到岸价格C.F0B(Free 0n B0ard)，意为装运港船上交货，也称为离岸价格D.F0B(Free 0n B0ard)，意为装运港船上交货，也称为到岸价格参考答案：C参考解析：F0B意为装运港船上交货，也称为离岸价格;CFR(C0st andFreight)意为成本加运费，或称之为运费在内价;CIF(C0st Insurance and Freight)意为成本加保险费、运费，习惯称为到岸价格。26 实验室试验法主要用于编制材料( )。A.净用量定额B.损耗定额C.消耗定额D.消耗总量定额参考答案：A参考解析：实验室试验法主要用于编制材料净用量定额。27 关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法正确的是( )。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书的计算错误，发包人不得再予以修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计参考答案：D参考解析：支付申请的内容包括：累计已完成的合同价款;累计已实际支付的合同价款;本周期合计完成的合同价款;本周期合计应扣减的合同金额;本周期实际应支付的合同价款。28 计时观察法中的图示法属于( )。A.测试法B.工作日写实法C.写实记录法D.混合法参考答案：C参考解析：写实记录法按记录时间的方法不同分为数示法、图示法和混合法三种。29 单位工程概算按其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是( )。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算参考答案：B参考解析：本题应与工作中的建筑工程费用与安装工程费用区分。30 在国外建筑安装工程费用构成中，下列项目中属于材料费的是( )。A.材料预涨费B.施工用电费C.施工用水费D.现场材料试验费用参考答案：A参考解析：在国外建筑安装工程费用构成中，材料费主要包括：材料原价，运杂费，税金，运输损耗及采购保管费，预涨费。施工用电费、施工用水费、现场材料试验费用属于开办费。31 根据建设工程工程量清单计价规范，关于索赔处理的规 KK定，说法正确的是( )。 A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔参考答案：B参考解析：承包人超出时限提出索赔，将无权获追加付款，竣工时间不得延长;发包人如没有在28天内对承包人进行答复，该索赔视为已经认可;承包人接受了竣工付款保证书后，应被认为无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生任何索赔。主要考查国际工程施工中索赔的相关问题，需要掌握索赔的程序及相关规定，是常考的知识点之一。32 关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可获得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿参考答案：C参考解析：A选项，初始延误者应对工期负责，并发延误者不承担拖延工期责任。B选项，发包人原因，承包人既可得到工期延长也可得到经济补偿。D选项，经济补偿包括利润补偿。33 建设规模、标准和产品方案，生产组织及生产过程中的劳动定员情况是建设项目( )阶段影响工程造价的主要因素。A.工艺设计B.总平面设计C.建筑设计D.材料选用参考答案：A参考解析：既然题干说明与生产组织及生产过程中有关肯定是工艺设计阶段。34 采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由( )负责。A.投标人B.造价工程师C.招标人D.监理工程师参考答案：C参考解析：考核工程量清单的内容。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。35 根据某砖混结构工程中的典型设计图样的结果，已知其毛石带形基础的工程量为100m3，该砖混结构建筑物的体积为980m3，已知每10m3毛石需要用砌石工6.54工日，并且在该工程中没有其他工程需要砌石工，则1000m3建筑物需要的砌石工( )工日。A.6.54B.65.4C.66.73D.654参考答案：C参考解析：求出该砖混结构工程中毛石带形基础所占工程量的百分比：100/980=10.204%;1000m3建筑物中毛石带形基础的工程量为：1000×10.204%=102.04(m3);则1000m3建筑物需要的砌石工=102.04×6.54/10=66.73(工日)。36 根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF-2011-0216)，下列说法正确的是( )。A.预付款支付的时间及额度在通用条款中约定B.预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函C.分包人延误付款20天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工D.合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款参考答案：D参考解析：预付款支付的时间及额度在专用条款中约定;预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。37 按照建筑工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付工程款的，承包人可采取的行为是( )。A.在超越约定预付时间14天后停止施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14天内停止施工参考答案：C参考解析：同第4题。38 工程建设其他费中的工程保险费不包括( )。A.建筑安装工程一切险B.劳动保险C.人身意外伤害险D.引进设备财产险参考答案：B参考解析：工程保险包括：建筑安装工程一切险、引进设备财产险、人身意外伤害险。劳动保险属于建安工程费中的施工企业管理费。39 工程量清单计价模式下，在招标投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，应列于( )中。A.暂列金额B.基本预备费C.暂估价D.工程建设其他费参考答案：A参考解析：暂列金额用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整，以及发生的索赔、现场签证确认等费用。40 某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6500万元、5500万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价为( )万元。A.5240B.5760C.5280D.6240参考答案：C参考解析：表面上是计算题，实质上考查的是经评审最低投标价法评审的标准及相关规定，世界银行贷款项目在采用此方法进行评标时，对同时投多个标段的评标修正通常考虑的量化因素和标准如下：如果投标人的某个标段已被确定为中标，则在其他标段的评标中按照投标文件规定的百分比(通常为4%)乘以报价额后，在评标价中扣减。因此该题目的评标价=5500×(1-4%)=5280。 KK41 关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是( )。A.安拆费是指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价参考答案：C参考解析：考查的是施工机械台班单价一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费及试运转费。42 下列关于工期延误期间的特殊处理说法正确的是( )。A.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，给予调整B.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，合同增加，不予调整C.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，合同减少，不予调整D.承包人引起的工期延误，期间法律法规发生变化，不予调整参考答案：B参考解析：由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起的工程造价的变化，造成合同价款增加的，合同价款不予调整;造成合同价款减少的，合同价款予以调整。43 确定分部分项工程综合单价时是以( )为依据的。A.项目特征描述B.概算指标C.预算指标D.工程量清单和施工图样参考答案：D参考解析：综合单价的组价，首先，应依据提供的工程量清单和施工图样，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量。其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价。44 国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由( )组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费参考答案：A参考解析：根据教材图1.3.2，各单项工程费用由各分部分项工程费，单项工程开办费组成。45 比较常用的估算非标准设备原价的方法是( )。A.定额估价法B.成本计算估价法C.分部组合估价法D.系列设备插入估价法参考答案：B参考解析：成本计算估价法是比较常用的估算非标准设备原价的方法。46 对于技术密集型的建设项目，由于工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，根据建设地区的选择原则，其选址宜在( )。A.远离城市的郊区B.中心城市C.特大城市D.大中城市参考答案：D参考解析：对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。47 先求出已有同类企业主要设备投资占全部建设投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的建设投资，这种估算方法称为( )。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法参考答案：D参考解析：比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。48 关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是( )。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.营业税的纳税地点以企业注册地为准参考答案：C参考解析：建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程费用的营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。当安装的设备价值作为安装工程产值时，也包括所安装设备的价款。但建筑安装工程总承包方将工程分包或转包给他人的，其营业额中不包括付给分包方或转包方的价款。营业税的纳税地点以劳务发生地为准。49 分部分项工程量清单的内容中( )是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。A.项目名称B.项目特征C.计量单位D.工程数量的计算参考答案：B参考解析：考核项目特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。50 在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细;次要的、不常用的、价值量相对较小的项目可以划分较粗，这符合预算定额编制的( )。A.平均先进性原则B.时效性原则C.保密原则D.简明适用原则参考答案：D参考解析：考查的是简明适用原则，一是指在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细;次要的、不常用的、价值量相对较小的项目可以划分较粗;二是预算定额要项目齐全;三是要求合理确定预算定额的计算单位，简化工程量的计算，尽可能地避免同一种材料用不同的计量单位，尽量减少定额附注和换算系数。KK51 10m3一砖墙厚普通黏土砖(240mm×115mm×53mm，灰缝10mm)的净用量为( )块。A.5210B.5120C.5291D.5752参考答案：C参考解析：标准砖净用量=1×k/砌体厚×(标准砖长+灰缝厚)×(标准砖厚+灰缝厚)=1×1×2/10.24×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)=529.1(块);一砖墙厚普通黏土砖的净用量为529.1×10=5291块。52 备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件( )天内，责令停止使用，重新组织竣工验收。A.3B.7C.15D.28参考答案：C53 进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税率为17%，消费税率为5%，进口车辆购置税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为( )万元。(1美元=6.8元人民币)A.518.8B.598.4C.629.9D.736.9参考答案：C参考解析：进口车辆购置税=(关税完税价格+关税+消费税)×车辆购置税率，到岸价格(CIF)=关税完税价格，关税=到岸价格(CIF)×人民币外汇汇率×进口关税税率，应纳消费税税额=到岸价(CIF)×人民币外汇汇率+关税/(1-消费税税率)×消费税税率，进口车辆购置税=800×6.8×(1+10%)/(1-5%)×10%=629.9(万元)。54 下列工程造价指数中，属于按其所反映的现象范围的不同分类的是( )。A.个体指数B.环比指数C.指标指数D.综合指数参考答案：A参考解析：考查的是指数按其所反映的现象范围的不同，分为个体指数、总指数。55 竣工决算报告情况说明书要反映( )，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。A.竣工工程建设资金使用情况B.竣工工程建设成果和经验C.竣工工程建设决算情况D.竣工工程建设概况参考答案：B56 某市一栋普通办公楼为框架结构，建筑面积为3000m2，建筑工程直接工程费为400元/m2，其中毛石基础为40元/m2，而今拟建一栋办公楼4000m2，采用钢筋混凝土结构，带形基础造价为55元/m2，其他结构相同，则该拟建新办公楼建筑工程直接工程费为( )元。A.220000B.1660000C.380000D.1600000参考答案：B参考解析：直接工程费单价=400-40+55=415，直接工程费=415×4000=1660000。57 下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是( )。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工(停水、停电)增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间参考答案：A参考解析：有效时间包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。基本工作时间是工人完成能生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间。通过这些工艺过程可以改变材料的结构号陛质。如混凝土制品的养护干燥等。58 关于规费的计算，下列说法中正确的是( )。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成参考答案：C参考解析：规费由社会保险费、住房公积金、工程排污费组成。其中社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成。59 关于工程最终结清付款的规定，叙述错误的是( )。A.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理B.发包人应在签发最终结清支付证书后的28天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款C.承包人对发包人支付的最终结清款有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理D.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任参考答案：B参考解析：发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款，所以B选项是错误的。60 经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为( )。A.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%参考答案：D参考解析：考查的是材料净用量=材料的消耗量-材料损耗量=1.76-0.055=1.705;材料的损耗率=损耗量/材料净用量×100%=0.055/1.705×100%=3.23%。 KK61 发包人应在工程接收证书颁发后( )天内把履约保证金退还给承包人。A.7B.14C.28D.30参考答案：C参考解析：发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。62 从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为( )。A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息参考答案：B63 根据建设项目工程总承包合同(示范文本)(GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30天及以上，发包人有权( )。A.停止当期结算B.自行调整付款计划C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额参考答案：C参考解析：发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30天及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。64 某地拟于2013年兴建一座工厂，年生产某种产品50万t。已知2010年在另一地区已建类似工厂，年生产同类产品30万t，投资5.43亿元。若综合调整系数为1.5，用单位生产能力估算法计算拟建项目的投资额应为( )亿元。A.6.03B.9.05C.13.58D.18.10参考答案：C参考解析：C2=(C1/Q1)Q2=(5.43/30)× 50×1.5=13.57513.58。65 按照建设程序，建设项目的( )的任务是严格按照批准的可行性研究报告的内容进行工艺技术方案的设计，确定具体的工艺流程和生产技术。A.施工阶段B.施工准备阶段C.设计阶段D.验收阶段参考答案：C参考解析：设计阶段对应设计概算，正式确定工艺技术方案的设计和具体的工艺流程和生产。66 关于招标文件的编制，下列说法中错误的是( )。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时(或在招标文件中)一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准参考答案：D参考解析：投标人须知前附表不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵内容无效。67 招标工程量清单应由( )编制。A.具有相应资质的工程造价咨询单位B.投标人C.招标公司D.招标人参考答案：A参考解析：建筑工程量清单计价规范中明确规定，招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制。68 下列关于合同价款纠纷的解决途径说法不正确的是( )。A.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解和监理或造价工程师暂定B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后14天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后28天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担参考答案：C参考解析：发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师暂定结果通知之后14天内，未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的，视为发承包双方已认可该暂定结果。69 (FIDIC条件规定，尽管暂列金额计入合同价格，但其使用却归( )控制。A.工程师B.指定分包商C.业主D.承包商参考答案：C参考解析：暂列金额用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整，以及发生的索赔、现场签证确认等费用。尽管暂列金额计入合同价格，但其使用却归业主控制。70 国外项目的详细可行性研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在( )以内。A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%参考答案：C参考解析：国外项目投资设想阶段的投资估算和投资机会研究阶段的投资估算精度要求误差控制在±30%以内，初步可行性研究阶段的投资估算精度要求误差控制在±20%以内，详细可行性研究投资估算精度要求在±10%以内，工程设计阶段的投资估算精度要求误差控制在±5%以内。71 预付款担保的主要形式为( )。A.银行保函B.担保公司提供担保C.抵押担保D.履约担保参考答案：A参考解析：预付款担保的主要形式为银行保函。72 根据计时观察资料测得某工序工人工作时间有关数据如下：准备与结束工作时间12min，基本工作时间68min，休息时间10min，辅助工作时间11min，不可避免中断时间6min，则该工序的规范时间为( )min。A.33B.79C.28D.27参考答案：C参考解析：规范时间内容包括工序作业时间以外的准备与结束时间、不可避免中断时间以及休息时间。规范时间=12+10+6=28(min)。KK二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)73 下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有( )。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件参考答案：A,D,E参考解析：该类题目主要考查教材P240关于标准施工招标文件中承包人的索赔事件及可补偿内容的图表，该图表分类清晰，从历年真题来看，该处知识点出题频率非常高，可以出单选题也可出多选题，但是无论如何出题，我们只需以不变应万变，牢牢记住该表格的内容即可，该处知识点今年出题的概率仍然很高，希望能引起考生的重视。74 下列属于招标控制价的编制依据的是( )。A.建设工程设计文件B.招标工程量清单C.企业定额D.专业工程计量规范E.施工现场情况、工程特点及常规施工方案参考答案：A,B,D,E参考解析：招标控制价的编制依据：现行国家标准建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)与专业工程计量规范;国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;建设工程设计文件及相关资料;拟定的招标文件及招标工程量清单;与建设项目相关的标准、规范、技术资料;施工现场情况、工程特点及常规施工方案;工程造价管理机构发布的工程造价信息;工程造价信息没有发布的，参照市场价。75 下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，正确的是( )。A.编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价两个方面B.工程量清单计价要历经工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段C.工程量清单在发承包阶段的应用主要是用来编制招标控制价、投标报价和工程计量、工程结算和工程计价纠纷的解决D.招标控制价和投标报