工程劳务内部承包合同[1].高碑店..doc

工程发包人： （简称甲方）劳务内部承包协议人： （简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其劳务内部承包协议它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就贵州省贵阳市乌当温泉馨苑小区经济适用住房工程的劳务内部承包协议事项协商达成一至，定立本合同。1：劳务内部承包协议人资质情况资质证书号码： 发 证 机 关： 质资专业及等级 2：劳务内部承包协议工作对象及提供劳务内容工程名称：贵阳市乌当温泉馨苑小区经济适用住房工程地点：贵阳市乌当松溪路建筑面积：约 平方米，结算以双方确认为准。 内部承包协议范围：施工图纸及招标答疑、补遗、设计交底等所有土建部分（基础工程除外），即正负零以上土建部分，含散水。其中基础部分、办公及住宿、临时设施、室内外管沟等单独按照分项单价计算。 乙方承包内容及范围：2.1： 本工程土建分项工程所有人工：本工程的所有钢筋、砼、模板、砌体、预制构件、内墙面及天棚抹灰（如天棚砼能达到不摸灰的效果可以不摸灰）、瓜米石地坪、墙裙、厨厕回填、砖砌隔断、屋面、外墙水泥沙浆、窗洞堵塞、散水、地面基层处理（包括一层垫层），不含基础工程（具体详见附表2）。2.2： 包定额所有土建的摊销辅材、包周转材料、包外架、包施工机具（比如塔吊及操作工、指挥工）、包文明施工费、包施工现场承建范围内临时设施、其它设施设备的搭设及安全防护项目。2.3： 土建施工图所示给排水、电气、消防、暖通、通风及以土建工程有关的孔洞预留预埋;消防孔洞、电视、电话、楼层自动化、水电安装、门窗安装、栏杆安装等其它分包工程的墙面及板洞口修补、(含二次修补及根据施工工期需要进行的多次修补、设计变更(分包单位施工错误除外)。2.4:工程所用的进场材料及机械设备的上下车（包括建设方及发包方购置的材料）。机械设备的安装单位及建设方和甲方分包单位的土建收尾补烂、清洁卫生。施工现场内二级配电箱后的施工电缆、电线及照明系统材料及人工费。2.5: 本工程劳务施工范围内的辅材、周材、机具等包括内容： 个人用具、钻头、劳保用品、钉子、封口胶、九夹板、层板、焊条、泡沫、双面胶、丝杆、对拉螺杆、步步紧、电渣焊药渣、刷子、铁丝、绑扎丝、大小钢丝绳、安全带、安全帽、兜网、安全网（达到安检站及有关规定的要求购买）、膨胀螺丝、氧气乙炔、焊机、切割机、电锺、二级配电箱以外的施工电线电缆、配电箱（包括楼层配电箱、线缆）、胶布、切割片、植筋(含植筋胶)、焊接、机械焊接(含机具及人工费)、塑料执垫块、现场制作或成型热垫块、潜水泵、灰盆、吊(料)斗、吊砖篮、钢丝绳、外架悬挑型钢(含悬挑锚环钢筋材料及人工费)、卸料平台、钢管、扣件、手推车、抬杠、麻绳、各种搅拌机、振动泵、电机、甲基纤维素、各工种专业机具、脱模剂、木料、模板、跳板、脚手板、安全防护使用的油漆、铁铲、灰桶、手套、十滴水、雨衣、筒靴、工人住宿用凉板、铁床、工人住宿内空调等所施工范围内的机具及各种辅材、上下车费及运输。基础工程和管沟土石方由乙方施工，但不列入建筑面积包干范围内，另行计算，单价按附表2单项单价计算。不包含部分：（防水、内外墙涂料、保温、内外墙地砖、门窗、栏杆、公用部分吊顶、消防、安装、强弱电、小区绿化、道路等）。甲方提供钢材、砼、水泥、河沙、碎石、页岩砖、空心砖、墙、地砖、内墙保温、钢丝网、石灰精等。 如附表所列单项甲方另行组织分包单位施工或者根据建设单位要求不施工部分，则按照附表2单价从总价中扣除。增加部分则按附表2单价进行核算。3：内部承包协议工作期限 开工日期：以开工报告为准 结束工作日期：总工期 天，开工日期以乙方进行基础地梁施工时（即第一栋地梁垫层砼浇筑24小时开始计算工期（如因设计变更或人力不可抗拒以外的一切因素不得顺延工期）。4：质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定及国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量评定标准及贵州省地方要求等标淮、规范、相关文件为准，本工程必须达到质量评定合格等级。5：图纸 工程发包人应在劳务内部承包协议工作开工7天前，向乙方提供图纸2套，以及以本合同有关的标准图1套。6：项目经理 6.1：工程发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理 ，职务：项目经理，职称： 。 6.2：劳务内部承包协议人委派的担任住工地履行本合同的项目经理 ，职务，现场负责，职称 。7：甲方义务 7.1：组织与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对本工程的工期和质量向业主方负责。 7.2：除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用。 （1）：在进场前向乙方交付具备本合同劳务作业开工的施工场地。 （2）：在进场前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的主材供应、通讯及施工道路畅通。 （3）：在进场前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料： （4）：在进场前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及乙方自身的手续除外）。（5）：在进场前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。（6）：在进场前向乙方提供能够生产、生活临时设施的场地。7.3：负责编制施工组织设计，统一制定各项施工管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。7.4：负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。7.5：统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。7.6：按时提供图纸，及时交付供应材料、设备，保证施工需要。7.7：按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。7.8：负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作。8：乙方义务 8.1：对本合同劳务内部承包协议范围内的工程质量向甲方负责，组建其自身的项目班子（成员包括项目经理、技术负责人、工长、安全员、电工等），组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自与有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。 8.2：乙方根据施工组织设计总进度计划或施工现场随时变动的进度计划要求，每月底前5天提交下月施工计划和本月已完成工程进度总结，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及已完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。 8.3：严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、反工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成损失及各种罚款。 8.4：自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，操作人员的有效证件、持证上岗情况，与各分包单位的协调配合，服从全局安排，做好自身责任区的治安保卫工作。 8.5：按甲方的统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理。 8.6：按时提交报表和完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收。 8.7：做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失和各种罚款。 8.8：妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、主要材料及其它设施，塔吊的操作工、指挥工和钢丝绳由乙方自行负责安排。 8.9：乙方须服从甲方及工程师的指令，必须无条件的按照甲方的要求提供足够的人力、物力，以此满足甲方的要求，确保工程进度。 8.10：甲方及甲方的所有分包单位免费使用乙方的机具、周转材料、外架、跳板。 8.11：施工质量不能满足规范要求的，必须进行返工或返修达到合格，由此产生的一切费用由乙方负责。 8.12：施工用水及楼梯间照明甲方负责安装到位，其后维修及维护由乙方负责。 8.13:除非本合同另有约定，乙方应对作业内容的实施、完工负责，乙方并承担履行总包合同约定的乙方劳务合同有关的所有义务工作。9：安全文明施工与检查 9.1:乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业主管部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 9.2：甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定施工。10：安全防护 10.1：乙方在动力设备、输电线缆、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提交安全防护措施，经甲方认可后实施，防护用品、周转材料及人工费用由乙方承担。 10.2：实施基础作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用腐蚀性物品施工时，乙方应在发现后及时以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。11：事故处理11.1 :发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人，同时按国家有关法律，行政法规对事故进行处理。11.2 :本工程安全事故伤亡指标为零，死亡率为0%，严禁发生死亡事故，如发生死亡事故所产生的一切费用由乙方全权负责。 11.3: 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。11.4 :工伤费用单次在30000元以内，由乙方承担，工伤费用单次在30000元以上（超出30000元部分）由甲方承担70%，乙方承担30%，安全事故伤亡指标由乙方承担。12：保险： 12.1: 乙方施工开始前，乙方应获得甲方为施工场地内的所有人员及第三人员生命财产办理的建安保险，且不需乙方支付保险费用。 12.2: 乙方必须为自己租赁的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 12.3 :乙方必须为从事危险作业对的职工办理意外伤害保险， 并为施工场地内自有人员生命财产和劳务自己施工机械设备办理保险，支付保险费用 12.4 :保险事故发生时，甲方和乙方应密切配合有责任采取必要的措施，防止或减少损失。13 劳务报酬： 13.1 本工程计量方式采用综合包干单价乘以建筑面积的方式计算。 13.2 :承包单价: 综合建筑面积平方包干，单价按 建筑面积以实际结算为准。建筑面积的计算以贵州省2004年定额及相关建筑面积计算规范为准。 13.3 :本合同采用建筑面积包干计价。（基础施工及零星工程施工另行计算，单价见附表2） 13.4 :工程以外计时工单价为： 技工180元/个工，普工90元/个工。14 劳务报酬的支付： 14.1 采用综合单价包干支付劳务报酬，甲方与乙方约定必须同时满足下列两个条件： 1：乙方每月25日报送施工形象进度，次月15日前，按照甲方审定的工程量的80%支付给乙方。计价方式以附表为准。（未计入包干部份的基础工程量每月按80支付乙方劳务费）2: 工程尾款部分待工程预验收合格后，半年内甲方根据审定的劳务总价支付至97%。留3%质保金。质保期为 2年 （以交付给住户之日起开始计算） 14.2 : 本合同确定调整的劳务报酬，工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，在施工过程中不予支付，待工程结算办理完毕后再进行支付。15 :施工机具.周转材料供应 乙方提供给劳务作业使用的机具，设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付使用。周转材料，低值易耗材料 （由甲方依据本合同委托采购的除外）应按时运入现场，保证施工需要。16 施工变更 16.1: 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸及说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： （1）: 更改工程有关部分的标高 基线 位置和尺寸。 （2）: 增减合同中约好的工程量 （3） :改变有关的施工时间和顺序 （4） :其他有关工程变更需要的附加工作 16.2 :凡变更导致劳务报酬的增加工程量及造成的乙方损失单次在叁仟元（不含叁仟元）以上的，由甲方承担，工期不作调整；反之凡应变更减少工程量单次在叁仟元（不含叁仟元）以上，劳务报酬相应减少。工期不作调整。未超出该范围的金额由双方自行消耗。单价计算方式按附表1执行。 17 施工验收 17.1: 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的。视为乙方已经完成了本合同约定的工作。 17.2: 本工程执行分户验收，必须严格按照分户验收进行施工 验收 保修。 17.3: 全部工程竣工（包括乙方完成工作在内） 经工程相关部门验收合格后，根据建设方要求的时间分户交给住户，即进入保修期，在质量保修期内的保修责任由乙方承担。18 :施工配合 18.1;:乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容 施工场地的检查 隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。 18.2 :乙方按约定完成劳务作业19 劳务报酬最终支付 19.1: 全部工作完成，经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价及支付方式 进行劳务报酬的最终支付。 19.2:甲方收到乙方递交的结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。 19.3:乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。19.4:工程保修1:工程保修按建设工程质量管理条例执行，保修范围即承建范围。2:保修期按设计文件规定的合理使用年限；保修金安工程劳务承包结算总造价的3%预留。3:在保修期内，若甲方保修工程出现质量缺陷，乙方应在接到工程发包方电话保修通知或书面通知送达后24小时内到现场处理问题。乙方在接到甲方的电话通知后不按本约定进行保修或同一部门三次维修后不合格即为违约，甲方可安排专业人员或其他单位进行维修，但乙方不免除维修责任，其费用标准有工程发包方确定，所发生的费用双倍在乙方预留的保修金中扣除；同时，每发生一次违约，出发乙方2000元违约金，也在保修金中扣除。 4:若乙方联系人 联系电话或联系地址发生变化，必须于变化后三日内以书面形式通知甲方，配合甲方搞好后期维修工作。保修金不足以支付违约金或维修款时，乙方应立即补足；否则，甲方有权追究一方的违约责任。（因违约造成的相关法律责任由乙方承担） 5:保修金不计利息。保修期满两年，保修期开始时间以交付住户时间为准。经甲方组织相关单位验收并确定保修违约责任后，甲方按工程结算总造价3% 的保修金扣除违约金 、维修费等费用后退给乙方。20 违约责任 20.1:当发生下列情况之一时，视为甲方违约：1:甲方违反本合同第14条 第19条的规定。不按时间向乙方支付劳动报酬；2:甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他责任。 20.2:发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：1 乙方应自身原因延期交工的，每延误一天，应向甲方支付 壹仟元的违约金；提前一日，甲方奖励壹仟元。2:乙方施工质量验收不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准及经过整改后满足质量要求的，并且造成的各种损失的，乙方应承担全部经济损失；3:已方不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时，应向甲方支付违约金 两万元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。4:已方因用水用电浪费或不听从甲方的用水 用电指令应向甲方赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，并对班组及当事人进行处罚。20.3:单方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21:索赔 21.1:甲方根据总（分）包合同向乙方递交整改意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总（分）包合同。 21.2:本合同的一方向另一方索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 21.3:已方未按约定履行自己的各项义务，以及应由甲方承担的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔： 1:赔偿事件发生后21天内，向甲方项目经理发出索赔通知书； 2:甲方项目经理在接到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。 21.5:已方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方反索赔22: 22.1:甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解，调解或和解调解不成的，双方约定采用下列第1种方式解决争议：1:双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；2:有管辖权的人民法院起诉。 22.2:生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好以完工作成果：1:双方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2:调解要求停止合同工作，且为双方接受；3:仲裁机构要求停止合同工作4:法院要求停止合同工作23 合同解除 23.1:如果甲方不按照本合同的约定支付劳动报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳动报酬，乙方可以发出通知解除合同。 23.2:在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业内部承包协议合同终止，甲方应通知乙方终止本合同，乙方在接到通知后10天内尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失 23.3:乙方不按照本合同约定完成工期以及在施工过程中达不到阶段性工期要求，甲方有权终止合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬的50%。 24.4:因不可抗力致使本合同无法履行，或因乙方违约或因建设方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以协商解除合同。 24.5:合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料 设备 的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供便利条件，支付以上所发生的费用。并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失；合同解除后，不得影响双方在合同中约定的结算合清理条款的效力。24:合同终止 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。25:合同份数本合同一式四份，双方签字盖章生效，每一分具有同等法律效力，由甲方执叁份 乙方执一份；26:补充条款 1:合同承包单价内有一项质量安全风险金，该费用作为本工程质量安全事故风险金，如果在施工过程中发生质量安全事故及各项处罚，则按实际金额扣除后，剩余部分退还给乙方。乙方向甲方收取工程进度款及尾款时应按需提供工资表及材料发票抵充，提供票据的比例按照乙方的工程总额划分，具体比例为 ：工资表:材料发票= 5：52:有工作面或可以改善 扩大工作面的情况下，乙方应按甲方和监理的指令要求进行施工，在甲方和监理发出要求限期整改或完成某项工作任务的指令后，乙方不得因成本或其他原因拖延或抵触，若乙方限期未整改或完成，处以 壹仟元/天的违约金3:已方应按相关规定，保证按时支付民工工资如因乙方原因，造成拖欠民工工资事件的发生，甲方有权按国家法律的有关规定，将工程进度款优先偿还给民工。没发生一次，由乙方承担工程结算总价 0.1% 违约责任。4:乙方承包内的工作，乙方未在指定时间内完成，甲方有权另请队伍完善，费用在其工程承包费用中扣除。5:已方在自行解决必须的临时设施场地和施工所需的材料堆放及加工场地。必须符合甲方总体场地规划。6:现浇楼板开裂及外墙渗漏所产生的人工及材料费用由乙方全部承担。（在温度异常时，必须服从甲方施工人员的安排，采取有效措施进行处理，所需用的临时覆盖材料乙方自行承担）7:建筑面积包干以外的内容，即在附表2所列单项工程，乙方必须负责施工，单价按照附表2执行。付款方式按照第14条执行。 27:合同生效时间： 合同订立地点： 附件： 1 劳务公司法人委托书 2 单价组成清单附表（1、2） 3:劳务公司三证盖鲜章本合同双方约定签字后生效。工程承包人：（公章） 劳务内部承包协议人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 年 月 日 年 月 日