电力工程施工合同.docx

合同编号：YNCP-SG-2022-082恒大御景半岛首期永久用电工程施工合同发包方：承包方：*电业集团有限责任公司翠屏分公司签订时间：2022年月日签定地点：江北广厦西路1号工程施工合同建设单位：恒慕置业有限公司（以下简称甲方）施工单位：*电业集团有限责任公司翠屏分公司（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法，发包方就建设的恒大御景半岛首期永久用曳工狸（以下简称本工程或本合同工程），承包方已经接受了关于承担本工程采购、施工承包，经发包方和承包方充分协商一致，特签订合同，以便双方遵照执行。第一条总则（一）工程名称：恒大御景半岛首期永久用电工程（二）工程地点：五粮液大道南侧原宜宾纸厂（三）主要工作内容：本工程施工图纸范围内的全部工程施工（除业主承担的相关部分外）主要包括：L包括本项目红线范围内高压配电柜、低压配电柜（含柴油发电机配电柜）以及住宅及商业电表箱、电表等高低压设备的采购安装及调试；2、其中动力到低压出线柜为止，不含低压柜出线及以后的工程内容；3、住宅及商业用电到电表箱（含电表）为止，不含电表箱以后的出线；4、包含负控装置采购安装及调试，包含高低压配电室绝缘工具、高压工器具等；5、包含高、低压设备槽钢基础、电缆井道内户表箱的土建基础及槽钢基础；6.不包含柴油发电机到油机配电柜，油机配电柜到低压柜之间的出线联络电缆或母线槽供货安装；不含柴油发电机组的采购和安7、不含红线内所有高压电缆排管、电缆沟及电缆井，电缆沟支架及电缆沟接地系统，不含高低压配电室的主接地网（仅包含设备本体接地）；8、不含所有室内照明及高、低压电缆桥架安装；9、不含红线内高低压配电室的电缆沟盖板、绝缘胶垫安装；10、不含楼栋强电井防火隔板及封堵；11、不含市政道路的拆除及恢复费用、不含青苗赔偿及拆迁赔偿费用、不含花草树木的移栽费用、不含供电容量搭接其他用户建设开关站负荷购买费用，该费用若发生由甲方自行缴纳；以上部分均包括应计量的计量电表及安装、包含各高低压配电房的标识牌、所有设备槽钢基础，设备本体接地等设备材料采购、安装及防火封堵、系统调试、通电验收；合同范围内安装工程的设备材料采购、安装、调试、验收、通电工作。第二条承包金额，合同包干总价：大写人民币陆佰零肆万肆仟贰佰肆拾壹元整（¥6044241.00）,其中：除增值税固定包干总价大写人民币伍佰伍拾肆万伍仟壹佰柒拾伍元贰角叁分（¥5545175.23）,税金大写人民币肆拾玖万玖仟零陆拾伍元柒角柒分（¥499065.77）（税率9%）。第三条工程期限计划开工日期：按照合同约定施工单位收到预付款之日起计算（暂定时间，以发包人实际交地时间为准）。计划竣工日期：从工程具备施工条件业主书面通知之日起90个工作日内进行计算Q工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。在组织施工过程中，如遇下列情况，应及时与监理工程师（如有）或业主联系，并通过书面形式确定顺延期限：1 .因不可抗力原因被迫停工者。2 .因设计变更而不能继续施工者。3 .因甲方未按合同规定支付工程款者（付款凭证复印件即证明甲方乙支付）。4 .甲方负责的青苗赔偿事宜应在开工之前完成。5 .因甲方未履行或未及时履行本合同规定职责者（如不影响工程进度则不能顺延工期）。第四条双方职责（一）甲方职责：1.向乙方提供经审核签字确认施工设计文件图（含设计变更通知及图纸）3份；2、参与工程安全、质量、工期进度的监督管理，全面参与现场验收、质检、收方、签证等全过程管理，接到乙方通知后及时到现场完善签证、交接等手续；3 .按合同约定方式向乙方支付工程款；4 .负责整个工程的土地征用、施工临时用地、施工过程中跨街、青苗赔偿、竹树砍伐、土地复耕、施工余土处理、施工道路有偿使用及赔偿、房屋跨越赔偿、林地占用以及地方电力线路停电协调等协调工作，并承担费用；5 .组织专业协调班子负责施工期间（含节假日）与地方相关职能部门、单位、村社的协调工作，确保工程有序推进；（二）乙方职责：1 .负责按设计图纸及相关工程技术标准组织施工，确保工程按设计图纸和本合同约定全面完成；2 .负责施工过程中的施工图交底、会审等技术工作，甲方予以全力协助，负责工程施工安全、质量、进度等目标控制，确保安全文明施工，并承担在施工过程中出现一切安全责任；3 .负责按图纸、按规范进行施工，对设计图纸的错误或疑问及时用书面形式提出；4 .负责组织竣工验收，并在工程竣工验收合格后及时向甲方单位进行移交，提交完整的竣工资料2套；5 .协助办理工程施工过程中需要在相关部门办理的相关手续；第五条工程质量L本工程经双方约定，工程质量达到合格等级；6 .乙方必须按施工图纸、说明文件和国家颁发的规程、规范、标准进行施工；7 .设备、材料必须具有质量合格证明和进行试验合格后方可用于工程；8 .工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期自竣工验收合格之日算起为1年。第六条物资供应方式本工程所有高、低压电缆和变压器由甲方采购，其它合同范围内的设备、材料由乙方采购。第七条工程结算依据工程竣工验收合格后按合同签订金额办理工程结算（因设计变更增加的工程量及其费用由甲方负责，另行按实计算）。第八条工程价款的支付1 .合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付该工程项目合同金额15%的预付款；2 .工程整体施工完毕后在设备投运带电前10个工作日内，拨付至合同金额价款的80%o3 .工程完工投运带电后15个工作日内施工单位编制完成工程竣工资料、结算书交付甲方，甲方在15个工作日内牵头完成评审工作,在7个工作日内按照经双方确认审计结果支付至结算价款100%；第九条工程变更在施工过程中发生工程变更的按照设计变更、现场签证或双方确认的项目内容执行。第十条安全管理1 .施工中的安全责任和文明施工由乙方全面负责。2 .乙方应建立健全安全保障体系，制定合理可行的安全施工管理办法。第十一条违约责任1 .甲方应积极协调解决施工过程中遇到的各方面困难，因甲方协调解决不及时造成乙方窝工及工期延误等发生的费用，乙方有权利要求甲方赔偿相应损失。2 .合同一经签字生效，乙方应具有安全按时完成本工程的施工能力和经济实力，同时具有处理突发性安全事故的应变能力，对安全事故造成的后果负全面责任。第十二条其他协商事项本合同发生争议时，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门解决，协商或调解不成时，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条合同份数及有效期1 .本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。2 .本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工投运且合同约定事项全部完成后失效。第十四条附件附件一：报价清单附件二：乙供采购主要材料设备品牌表附件三：施工图纸签署页发包人：宜宾恒暮置业有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址,邮政编码：法定代表人：,委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：.账号：承包人：宜宾远能电业集团有限责任公司翠屏分公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：91511502731598763U地址：宜宾市翠屏区广At西路1号邮政编码：644000法定代表人：委托代理人：电话：0831-2183454传真：_电子信箱'开户银行：中国工商银行股份有限公司宜宾江北城账号：3145061090245047077