高科技农业种植钢结构工程制作安装合同.doc

合同编号：HL2014- 高科技农业种植钢结构工程制作、安装合同书工程发包甲方： 汶上县XX农业科技有限公司 工程承包乙方： 合同签订时间： 2014年 月 日合同文件的组成一、 文件组成1、本合同文本（含附件）。2、发包甲方负责提供施工要求的数据及有关地质和气象参数资料等等。3、发包甲方负责图纸设计，经甲方签字确认单方案图和施工设计图，以及会签和会审纪要文件资料等。4、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性的要求。5、发包方设计施工图纸。6、本合同履行中签署的会议（会商）纪要，双方来往的传真、电子邮件、信函、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉及合同条款履行的各种书面文件，本合同变更的补充合同或补充协议。二、 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决，文件中无表述的，双方协议提不成的，按本合同争议约定处理。本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务；本合同已约定的，按合同的约定适用，本合同未约定的按国家法律、法规、行业标准适用。根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例、民法通则等相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致，订立本合同。第一条 工程概况一、工程名称： 高科技农业种植钢结构大棚工程 二、工程地点： 汶上县 三、工程内容： 钢结构柱、梁、檩条、填沟、落水管及北墙面岩棉板、基础、1.2米砖墙 1、结 构： 单层钢结构 2、建筑面积： 10座大棚 总共约 19800 3、层 数： 一层 4、开工日期： 以开工令日期为准 5、竣工日期： 第二条 工程设计技术条件一、工程设计图：工程方案图和施工图涉及由发包甲方负责，发包甲方提供有效的施工所需要的必须资料和参数；如工程所在地的地勘报告、地质资料、当地市级气象资料、土地文件、立项审批文件、开工许可证文件、拟建筑物尺寸、防火等级、防腐等级、周边道路尺寸、桥梁和涵洞尺寸、以及限制承载能力等。二、技术要求：施工技术条件按施工图纸、会签后的修改图纸、会签文件为准。第三条 工程承包范围一、承包范围：高科技农业种植钢结构大棚工程 的方案图和施工设计；钢结构基础钢筋混凝土1.2米砌墙地、圈梁，和1.2米高砖墙施工；以自然地平面±0.000以上钢结构部分，具体包括主、次钢构系统；屋面和墙面檩条系统；北墙面岩棉复合板系统；天沟、落水管；地脚螺栓及预埋铁件的提供及预埋。所有钢构件均包括红丹防锈底漆二道、醇酸中灰面漆二道。如施工前需变更，变更费用另计。二、承包范围内的原、辅助材料采购、制造、运输、安装的费用。三、本工程图纸范围内建筑面积约 平方米，实际签订面积约为 平方米。第四条 工程造价一、本工程合同单价为： 元/，合同总价款为 万元人民币，本工程暂定工程款为大写： （小写： 万元）。二、合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工程安装费、施工管理费、措施费、利润等全部费用。以实际工程量据实决算。三、本合同承包的工程总量以施工图理论计算数量为准；如有变更双方协商后另行签订补充合同，不得转包，一经发现合同终止，由此造成的一切事宜（或经济损失）均由乙方全部承担。四、本合同结算标准为：本工程采用2008年山东省建筑、装饰工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量定额执行2011年山东省建筑、装饰工程价目表、2011年山东省安装工程价目表以及2011年山东省建筑工程项目费用组成及计算规则二类工程取费；人工费：建安装工程为64元/工日、装饰工程为68元/工日，机械费、材料费执行山东省济宁市最新工程造价价格材料信息指导价。二类取费下浮 2% 点。第五条 设计与图纸会审一、工程设计由甲方负责，甲方应在图纸会审通过后，提供合格完整的施工图 二 套，白图 三 套。第六条 工地代表 项目经理一、发包方甲方代表：1、发包方派驻施工现场的代表称为甲方代表。甲方代表为发包方履行本合同的代表人。2、双方来往的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对发包方具有法律约束力。3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交承包方工地代表（本合同称为项目经理）后即对发包方发生法律约束力。项目经理对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和实践后即对双方发生法律约束力。4、承包方对甲方代表发出的指令、通知等有异议时，在48小时内向发包方书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。发包方应在接到异议后须作出答复，无答复视为确认承包方的异议。5、情况紧急时，甲方代表可向承包方发出口头指令，并应在24小时内再予书面确认。承包方认为指令不合理的，可于24小时内提出异议，甲方代表应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知承包方。6、发包方派驻工地的甲方代表为 一 名，姓名为： 7、发包方更换甲方代表，应提前 七 天书面通知承包方。8、甲方代表的权力自合同生效时产生，至合同终止时终止。二、承包方项目经理：1、承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识，其权力限于现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知书、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表或监理工程师即发生法律约束力，但与本合同相冲突的签证无效，除非经承包方盖章追认的除外。3、项目经理代表承包方发往发包方各种书面函件，经发包方甲方代表在回执上签名后即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定的，依约定。4、承包方派驻工地的项目经理姓名为： ；项目负责人为： ；现场负责人为： ；项目负责人须有承包方法人授权委托书，全权代表承包方在本工程合同履行过程中形式其和履行义务。5、承包方更换甲方代表，应提前 七 天书面通知发包方。新委派的项目经理必须具备相应知识。6、项目经理的其他权力和责任依据合同、承包方授权和法律、法规、规程的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有超越职权的行为无效。7、项目经理的权利在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。第七条 施工准备一、承包方的施工准备工作1、甲乙双方达成合作意向后，乙方应向当地政府主管部门缴纳 万元的社会劳动保障金，超出图纸部分按工程总造价的5%缴纳施工保证金，以确保项目施工按时开竣工及施工人员的劳动保障和社会安定。、在发包方支付第二次工程进度款时返还社会劳动保证金 万元。、在工程竣工验收合格后七个工作日内返还社会劳动保证金 万元，发包方确认承包方农民工工资及时发放（无任何拖欠工资）的前提下。 2、施工前承包方应派技术人员参加由发包方组织的图纸会审及技术交底。3、对设计施工图纸经会审确定后，承包方即应组织原辅材料采购和构件制作加工。4、编制施工组织设计和施工方案：制定施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前送交发包方。5、构件已制作，具备发运安装条件时承包方应书面通知发包方，准备进场安装。二、发包方的施工准备工作1、应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修建，接通施工现场施工用水源及电源，发包方应负责提供承包方的施工项目工地的房屋建设用地，以及施工人员的现场用水用电的要求，用量由装表计量，按实际用量计费交给发包方单位；施工场地平整压实应由发包方负责解决；拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。2、发包方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向承包方发出进场施工的书面通知。第八条 工程期限及顺延一、工期组成及实际起止时间按以下计算1、单个大棚土建施工60天，钢结构施工120天。2、第一批钢构件制作及施工准备期为 40 天，从承包方收到发包方支付工程预付款之日起，至承包方构件制作已具备发运安装条件，向发包方发出进场安装通知日止。3、施工工期为 180 有效工作日，从承包方接到发包方书面进场施工通知、现场满足进场施工条件、对基础复测合格交接后的第 1 日起至承包范围内的构件安装完毕。二、工期顺延1、进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工，工期顺延至具备进场施工条件时。2、发包方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作或采购，工期相应顺延。3、由于发包方提供的工程地质材料不准或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时。4、一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计算。5、因甲方代表签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延。6、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时。7、因雨雪天气等人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。8、非承包方施工的前一工序未完成，导致承包方停工等待的，工期顺延。9、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。三、暂停施工1、甲方代表确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知承包方，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。承包方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。甲方代表应在收到复工要求后24小时作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。第九条 安全措施一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施或管理不力造成事故的责任和因此产生的费用，由承包方承担并接受甲方处罚。二、在承包方进场施工至交付工程的整个期间，发包方人员除甲方代表和其他指定的工作人员外，未经承包方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，如有承包方必须制止，制止不听的马上通知甲方，在甲方不做管理的情况下发生的人身事故均由发包方负责并承担费用和责任。三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业，否则一经查出甲方将对其乙方做相应处罚。并对施工人员高空作业人进行投保，保单原件经承包方和发包方验证后，复印件留存，施工人员通过技术和安全交底后方可进场作业。四、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。第十条 工程质量1、工程的构件制作安排在承包方钢构制作车间制作，在材料准备好后，承包方将邀请监理方现场进行质量监管。2、承包方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。3、发包方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。4、承包方应建立ISO900质量保证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行，有效控制工程质量。5、承包方在施工中应自觉接受甲方代表的质量监督，随时接受甲方代表的检查。发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。6、甲方代表的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由承包方承担，检验合格的则由发包方承担相关费用和损失，并顺延工期。7、承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。8、如承包方在施工中发生质量事故，应及时书面报告甲方代表。一般质量事故的处理结果由甲方代表报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、发包方、质监部门共同研究决定。9、自钢结构分部竣工验收合格日起，承包方对工程承担保修责任，质保期按国家法规要求执行。第十一条 工程验收一、地脚螺栓工程完成后应由承包方、质检、监理复测合格并请发包方验收合格后，承包方方可进行下一道施工程序施工。二、整体工程竣工后，发包方应自收到承包方验收申请和竣工资料之日起 七 日内组织验收。验收结果分别按以下处理：1、验收合格的，发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工验收报告日。2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。3、验收不符合合同要求的，由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收。4、发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后 十 日内不组织验收或组织验收后 十 日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，发包方应按合同约定支付工程尾款。三、竣工验收：工程全部竣工后，同发包方组织相关单位和部门进行竣工验收。因承包方施工范围内项目导致竣工验收不合格，由承包方组织施工力量无条件免费整改，整改完成后由承包方重新向发包方申请竣工验收，直到验收合格为止。第一次验收不合格承包方向发包方支付10000.00元违约金，第二次验收不合格承包方向发包方支付50000.00元违约金，第三次验收不合格即视为不合格工程，承包方承担一切损失合同终止。四、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包方或业主不得投入生产。如果投入生产则视为工程合格，有关质量等问题由发包方承担责任。发包方应马上支付给承包方的应付款项全额。第十二条 工程价款的支付与结算一、工程款由发包方直接支付给承包方：1、合同生效并完成一切程序后，至本工程单栋大棚土建正负零全部竣工并验收合格后甲方签证后的七个工作日内付基础工程进度款;甲方应支付乙方单栋大棚合同总价款的 25 %工程备款。2、单栋大棚钢结构主构件进场达到50%后七个工作日内，发包方再支付乙方单栋大棚合同总价的 30 %进度款。3、单栋大棚主体钢结构全部到场后七个工作日内，发包方再支付乙方单栋大棚合同总价的 30 %进度款。4、单栋大棚工程全部竣工并验收合格七个工作日内，发包方再支付乙方单栋大棚合同总价的 10 %进度款。5、余款 5 %自单栋大棚工程竣工验收合格之日起一年期满无息付清。6、发包方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在承包方催告后七个工作日内仍不支付的，承包方有权终止合同履行，待发包方支付后恢复施工。停工期间承包方的直接损失由发包方负责，工期顺延。7、结算方式：银行电汇。承包方收到电汇到帐无误后，即可向发包方开据合同约定的收据。8、工程完成一栋，验收结算一栋。第十三条 违约责任一、承包方的违约责任1.工程质量不符合合同和设计要求的，应与返工或维修，并承担其费用。2、承包方因工程质量或其他违约行为导致发包方损失的，应按合同法等相关法律规定赔偿损失。3、施工过程中在甲方确认乙方确实保证不了工程施工质量，有权终止合同，其造成的所有损失均有乙方全部承担。4、承包方必须按时足额发放民工工资，负责发包方将用其承包方的保证金代为支付，同时对承包方双倍处罚，由此给发包方造成负面影响和损失由承包方全部承担。二、发包方的违约责任1、工程中途停建、缓建或由于发包方要求变更设计造成停工、窝工、工期顺延；造成损失，由发包方全部承担。2、发包方未及时向承包方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿承包方所造成的损失；延误工期的，工期顺延；3、因发包方建设手续等原因造成施工工期延误、停工及罚款，除同意顺延工期，给承包方造成损失的，由发包方承担。第十四条 其他约定一、纠纷处理 本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成的，按以下 二 种方式解决。1、提交仲裁委员会仲裁；2、依法均可向各自当地人民法院 提起诉讼。二、合同履行和纠纷处理的依据在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。1、合同文件组成及优先次序为：本合同；本合同的补充合同或附加；施工图纸；合同履行中的补充协议、会议纪要、双方来往传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件；答疑文件;2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。3、履行合同过程中产生争议时执行建设工程施工合同通用条款。第十五条 附 则一、本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份。二、在合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。三、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效；工程竣工验收符合要求，保修期满结算工程款支付完毕后终止。四、未尽事宜，双方另行商定。发包甲方：（盖章） 年 月 日承包乙方：（盖章） 年 月 日法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：账户；账户：电话；电话：